Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Wartość bez VAT: 396 686.68 EUR

Wartość bez VAT: 398 526,72 EUR

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, czyli: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.).

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 9.3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 od niniejszej IDW (SIWZ).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1.1.) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c), pkt 14 i 21Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2.) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy)

1.3.) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.4.) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w Rozdz.IX.5. 1.1 – 1.4 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, czyli: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 9.3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 od niniejszej IDW (SIWZ).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1.1.) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c), pkt 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2.) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy)

1.3.) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.4.) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w Rozdz.IX.5. 1.1 – 1.4 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Wykonawca wraz z ofertą składa podpisane oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 7 do SIWZ - w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Rozdział XIII dodany punkt 3.

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w zakresie kompleksowej obsługi wykonania zadań inwestycyjnych dla robót budowlanych przewidzianych w harmonogramie realizacji: W skład głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu dla każdej części zamówienia wchodzi:

a) Pomoc i doradztwo w postępowaniu na roboty budowlane. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania projektu odpowiedzi na złożone zapytania w toku postępowania w zakresie obejmującym sprawy proceduralne, opracowania projektu umowy z wykonawcą na wykonanie zamówienia, udziału w pracach Komisji Przetargowej (w siedzibie Zamawiającego) przy ocenie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, rozstrzygania wniesionych odwołań lub informacji o naruszeniu przepisów ustawy Pzp, prowadzenia za pośrednictwem osób wyznaczonych do udziału w pracach komisji przetargowej protokołu z postępowania i innych niezbędnych druków, archiwizacji dokumentacji przetargowej, składania wyjaśnień w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych w trakcie kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne.

b) Doradztwo techniczne w trakcie procedury przetargowej na roboty budowlane w zakresie: weryfikacji odpowiedzi do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) udzielnych przez autora dokumentacji technicznej w ramach nadzoru autorskiego; Oceny technicznej ofert pod kątem zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ); Oceny potencjału technicznego wykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu pod względem technicznym; Weryfikacji wyceny robót budowlanych dokonanej przez Wykonawców którzy złożyli oferty (pod kątem "rażąco niskiej ceny” oraz stosowania niedozwolonej "inżynierii finansowej”; weryfikacji dokumentów technicznych jakie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy

c) Zarządzanie Kontraktem w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlane i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego dla zapewnienia jakości robót budowanych zgodnej z opisem przedmiotu wykonania oraz dotrzymania terminów pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych procedur. Dokumentacja musi być prowadzona odrębnie dla każdego zadania.Pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu oraz zarządzanie ryzykiem budowlanym.

d) Pomoc i doradztwo przy prowadzeniu innych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego w ramach realizacji Projektu.

e) Udzielenie 2 letniej gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego (gwarancja i rękojmia)- wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych/technicznych (oraz na wypadek awarii) oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy opracowane przez Inżyniera kontraktu nie wcześniej jednak niż do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE (zwieńczonego protokołem z kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez Instytucję Wdrażającą) w zależności od tego co będzie późniejsze. Wykonawca może zaproponować wiążący dla niego przedłużony okres gwarancji jakości świadczonych usług wynoszący 4 lub 5 lat od daty wystawienia Świadectwa Wykonania dla Wykonawcy Robót Budowlanych (na wsparcie Zamawiającego podczas przeglądów gwarancyjnych)– kryterium oceny ofert.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w zakresie kompleksowej obsługi wykonania zadań inwestycyjnych dla robót budowlanych przewidzianych w harmonogramie realizacji: W skład głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu dla każdej części zamówienia wchodzi:

a) Pomoc i doradztwo w postępowaniu na roboty budowlane. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania projektu odpowiedzi na złożone zapytania w toku postępowania w zakresie obejmującym sprawy proceduralne, opracowania projektu umowy z wykonawcą na wykonanie zamówienia, udziału w pracach Komisji Przetargowej (w siedzibie Zamawiającego) przy ocenie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, rozstrzygania wniesionych odwołań lub informacji o naruszeniu przepisów ustawy Pzp, prowadzenia za pośrednictwem osób wyznaczonych do udziału w pracach komisji przetargowej protokołu z postępowania i innych niezbędnych druków, archiwizacji dokumentacji przetargowej, składania wyjaśnień w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych w trakcie kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne.

b) Doradztwo techniczne w trakcie procedury przetargowej na roboty budowlane w zakresie: weryfikacji odpowiedzi do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) udzielnych przez autora dokumentacji technicznej w ramach nadzoru autorskiego; Oceny technicznej ofert pod kątem zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia(OPZ); Oceny potencjału technicznego wykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu pod względem technicznym; Weryfikacji wyceny robót budowlanych dokonanej przez Wykonawców którzy złożyli oferty (pod kątem "rażąco niskiej ceny” oraz stosowania niedozwolonej "inżynierii finansowej”; weryfikacji dokumentów technicznych jakie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy

c) Zarządzanie Kontraktem w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlane i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego dla zapewnienia jakości robót budowanych zgodnej z opisem przedmiotu wykonania oraz dotrzymania terminów pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych procedur. Dokumentacja musi być prowadzona odrębnie dla każdego zadania.

Pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu oraz zarządzanie ryzykiem budowlanym.

d) Pomoc i doradztwo przy prowadzeniu innych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego w ramach realizacji Projektu.

e) Udzielenie 2 letniej gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego (gwarancja i rękojmia)-wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych/technicznych (oraz na wypadek awarii) oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy opracowane przez Inżyniera kontraktu nie wcześniej jednak niż do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE (zwieńczonego protokołem z kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez Instytucję Wdrażającą)w zależności od tego co będzie późniejsze. Wykonawca może zaproponować wiążący dla niego przedłużony okres gwarancji jakości świadczonych usług wynoszący 4 lub 5 lat od daty wystawienia Świadectwa Wykonania dla Wykonawcy Robót Budowlanych (na wsparcie Zamawiającego podczas przeglądów gwarancyjnych) – kryterium oceny ofert.

Pełny opis zamówienia zamieszczono w rozdziale IV SIWZ (IDW) pod nazwą opis przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną zakończoną i rozliczoną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na: budowie sieci sanitarnej i przepompowni ścieków, modernizacji sieci wodociągowej deszczowej, realizowanych w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj lub Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne o wartości robót budowlanych co najmniej 25 000 000 PLN.

Dopuszcza się, aby zamówienia obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy, modernizacji sieci sanitarnej, sieci kanalizacji, sieci wodociągowej i deszczowej wykonywane były w ramach oddzielnych umów.

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną zakończoną i rozliczoną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na: budowie sieci sanitarnej i deszczowej i przepompowni ścieków, modernizacji sieci wodociągowej, realizowanych w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj lub Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne o wartości robót budowlanych co najmniej 25 000 000 PLN.

Dopuszcza się, aby zamówienia obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy sieci sanitarnej i deszczowej i przepompowni ścieków, modernizacji sieci wodociągowej wykonywane były w ramach oddzielnych umów.

Zmianie ulega wyłącznie wskazany powyżej punkt, pozostałe warunki z punktu III.1.3) ogłoszenia - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe nie ulegają zmianie.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Kryteria oceny ofert - rozdz. XXIV IDW (siwz).

A. Cena 60 %

B. Dodatkowe doświadczenie Inżyniera/Kierownika Zespołu 20 %

C. Dodatkowe doświadczenie Specjalisty ds. środków trwałych 5 %

D. Dodatkowe doświadczenie Specjalisty ds. zamówień publicznych 5 %

E. Warunki gwarancji 10 %

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN - rozdz. XI IDW (siwz).

Kryteria oceny ofert - rozdz. XXIV IDW (SIWZ).

A. Cena 60 %

B. Dodatkowe doświadczenie Inżyniera/Kierownika Zespołu 30 %

C. Warunki gwarancji 10 %

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN - rozdz. XI IDW (SIWZ).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:

a) posiada łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy);

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3 000 000 (słownie: trzy miliony) PLN. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, sytuacja ekonomiczna lub finansowa oceniana będzie w następujący sposób. Ocena spełnienia warunków określonych w Rozdz. IX.3.2) lit. a) i b) będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdz.IX.3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 od niniejszej IDW (SIWZ).

Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdz. IX.3 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (rozdz. IX.3 i 2 niniejszego IDW), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1.) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej na kwotę 450 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2.) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 3 000 000 PLN,

Wykonawca może posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego na warunkach opisanych w niniejszej IDW (SIWZ).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:

a) posiada łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450 000,00 PLN (słownie:czterysta pięćdziesiąt tysięcy);

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,sytuacja ekonomiczna lub finansowa oceniana będzie w następujący sposób. Ocena spełnienia warunków określonych w Rozdz. IX.3.2) lit. a) będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdz. IX.3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 od niniejszej IDW (SIWZ).

Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdz. IX.3 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (rozdz. IX.3 i 2 niniejszego IDW), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1.) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej na kwotę 450 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Wykonawca może posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego na warunkach opisanych w niniejszej IDW (SIWZ).

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną zakończoną i rozliczoną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na: budowie sieci sanitarnej i deszczowej i przepompowni ścieków, modernizacji sieci wodociągowej, realizowanych w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj lub Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne o wartości robót budowlanych co najmniej 25 000 000 PLN.

Dopuszcza się, aby zamówienia obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla budowy sieci sanitarnej i deszczowej i przepompowni ścieków, modernizacji sieci wodociągowej wykonywane były w ramach oddzielnych umów.

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zakończoną i rozliczoną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla inwestycji realizowanych w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj lub Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, polegające na wykonaniu robót w sektorze wodno-ściekowym, obejmujących budowę/rozbudowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej lub/i budowę/rozbudowę/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej lub/i budowę/rozbudowę/przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej - 20 km, w tym minimum 5 km obejmujących budowę/rozbudowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Zmianie uległy warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale IX SIWZ (IDW) oraz kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XXIV SIWZ (IDW). Zmiany opisano w pliku o nazwie "Zmiany do SIWZ Inżynier kontraktu z dnia 25.6.2018”, który opublikowany jest na BIP Gminy Świerklaniec.

W wyniku zmiany treści SIWZ (IDW) zmieniono załącznik nr 1 - formularz oferty.

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Data:31/07/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec, II piętro – sala sesyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert dokona Komisja Przetargowa. Otwarcie jest jawne.

Data:31/08/2018

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Urząd Gminy Świerklaniec ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec, sala sesyjna (pokój nr 9).

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2018.

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Data: 29/11/2018

Data: 29/12/2018

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Inżynier Kontraktu dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zdania, które polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji rzeczowej zaprojektowanych robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg zdegradowanych w toku prowadzonych robót budowlanych”.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec, który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w zakresie kompleksowej obsługi wykonania zadań inwestycyjnych dla robót budowlanych przewidzianych w harmonogramie realizacji: W skład głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu dla każdej części zamówienia wchodzi:

a) Pomoc i doradztwo w postępowaniu na roboty budowlane. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania projektu odpowiedzi na złożone zapytania w toku postępowania w zakresie obejmującym sprawy proceduralne, opracowania projektu umowy z wykonawcą na wykonanie zamówienia, udziału w pracach Komisji Przetargowej (w siedzibie Zamawiającego) przy ocenie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, rozstrzygania wniesionych odwołań lub informacji o naruszeniu przepisów ustawy Pzp, prowadzenia za pośrednictwem osób wyznaczonych do udziału w pracach komisji przetargowej protokołu z postępowania i innych niezbędnych druków, archiwizacji dokumentacji przetargowej, składania wyjaśnień w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych w trakcie kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne.

b) Doradztwo techniczne w trakcie procedury przetargowej na roboty budowlane w zakresie: weryfikacji odpowiedzi do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) udzielnych przez autora dokumentacji technicznej w ramach nadzoru autorskiego; Oceny technicznej ofert pod kątem zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia(OPZ); Oceny potencjału technicznego wykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu pod względem technicznym; Weryfikacji wyceny robót budowlanych dokonanej przez Wykonawców którzy złożyli oferty (pod kątem "rażąco niskiej ceny” oraz stosowania niedozwolonej "inżynierii finansowej”; weryfikacji dokumentów technicznych jakie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy

c) Zarządzanie Kontraktem w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlane i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego dla zapewnienia jakości robót budowanych zgodnej z opisem przedmiotu wykonania oraz dotrzymania terminów pośrednich oraz terminu zakończenia robót budowlanych. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych procedur. Dokumentacja musi być prowadzona odrębnie dla każdego zadania.

Pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu oraz zarządzanie ryzykiem budowlanym.

d) Pomoc i doradztwo przy prowadzeniu innych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego w ramach realizacji Projektu.

e) Udzielenie 2 letniej gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego (gwarancja i rękojmia)-wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych/technicznych (oraz na wypadek awarii) oraz udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy opracowane przez Inżyniera kontraktu nie wcześniej jednak niż do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE (zwieńczonego protokołem z kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez Instytucję Wdrażającą)w zależności od tego co będzie późniejsze. Wykonawca może zaproponować wiążący dla niego przedłużony okres gwarancji jakości świadczonych usług wynoszący 4 lub 5 lat od daty wystawienia Świadectwa Wykonania dla Wykonawcy Robót Budowlanych (na wsparcie Zamawiającego podczas przeglądów gwarancyjnych) – kryterium oceny ofert.

Pełny opis zamówienia zamieszczono w rozdziale IV SIWZ (IDW) pod nazwą opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w części nr III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w części nr II SIWZ (Wzór kontraktu (umowy) w sprawie zamówienia publicznego).

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

1. Kryteria określone poniżej:

1.1. Cena - waga kryterium 60 %,

1.2. Dodatkowe doświadczenie Kluczowego Personelu - waga kryterium 40 %.

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera pkt. 13 SIWZ.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0303/17

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0303/17

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach Projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”, który jest realizowany przy współfinansowaniu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:

a) posiada łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy);

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3 000 000 (słownie: trzy miliony) PLN. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, sytuacja ekonomiczna lub finansowa oceniana będzie w następujący sposób. Ocena spełnienia warunków określonych w Rozdz. IX.3.2) lit. a) i b) będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdz.IX.3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 od niniejszej IDW (SIWZ).

Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdz. IX.3 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (rozdz. IX.3 i 2 niniejszego IDW), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1.) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej na kwotę 450 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2.) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 3 000 000 PLN,

Wykonawca może posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego na warunkach opisanych w niniejszej IDW (SIWZ).

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej (pkt 5.1. SIWZ) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego winien złożyć: informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6.8.7.1. i 6.8.7.3. SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej.

Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

Warunki umowy zostały opisane w SIWZ w części obejmującej projekt umowy.

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 22458780

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 22458780

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa 02-676

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieś szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej uPzp przysługują następujące środki prawne:

— odwołanie,

— skarga do sądu.

W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI ochrony prawnej, art. 179 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

Tel.: +48 22458780

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 22458780

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa 02-676

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zakończoną i rozliczoną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla inwestycji realizowanych w oparciu o formułę zaprojektuj i wybuduj lub Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, polegające na wykonaniu robót w sektorze wodno-ściekowym, obejmujących budowę/rozbudowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej lub/i budowę/rozbudowę/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej lub/i budowę/rozbudowę/ przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej - 20 km, w tym minimum 5 km obejmujących budowę/rozbudowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Wykonawca musi wykazać, że osoby posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:

— Kierownik Zespołu- Inżynier Rezydent,

— Inspektor nadzoru Robót Sanitarnych,

— Inspektor nadzoru Robót Konstrukcyjno-Budowlanych,

— Inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej,

— Inspektor nadzoru Robót Drogowych,

— Specjalista ds. rozliczeń,

— Specjalista ds. raportowania i sprawozdawczości,

— Specjalista ds. środków trwałych,

— Specjalista ds. zamówień publicznych.

(wymagania co do osób ze względu na ograniczoną ilość znaków wpisane zostały w sekcji Rozdz.IX.3 IDW SIWZ).

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi: posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług ww. branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby, posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych ww. branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby, posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w ww. branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych. spełniać opisane wyżej wymagania dla personelu wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza, aby:

a) Kierownik Projektu został zgłoszony i łączył nie więcej niż dwa stanowiska wymienionych specjalistów;

b) ta sama osoba, o ile posiada stosowne do treści warunku udziału w postępowaniu zdolności techniczne, łączyła stanowiska.

Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć w/w personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.1. w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną zakończoną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór nad realizacją robót, prowadzenie rozliczeń oraz sprawozdawczości) dla zakończonej inwestycji polegającej na wykonaniu w formule "zaprojektuj i wybuduj” projektu budowlano – architektonicznego wraz z wykonaniem zaprojektowanych robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę lub rozbudowę lub przebudowę sieci: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej lub wodociągowej, o łącznej długości sieci co najmniej 10 km, w tym co najmniej 5 km winna wynosić łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. wykazał, że dysponuje co najmniej:

1.2.1. Kierownikiem Zespołu – Inżynierem Rezydentem, posiadającym:

1.2.1.1. wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne lub prawnicze,

1.2.1.2. doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego (np. JRP), przy realizacji co najmniej dwóch projektów infrastrukturalnych (zakończonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego lub równoważnym dokumentem), o wartości robót budowlanych z każdego projektu nie mniej niż 10 000 000,00 PLN brutto. Zakres każdego projektu winien obejmować wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj” projektu budowlano – architektonicznego wraz w wykonaniem zaprojektowanych robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej lub wodociągowej.

1.2.2. Inspektorem nadzoru Robót Sanitarnych, posiadającym:

1.2.2.1. doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót sanitarnych/inspektora nadzoru robót sanitarnych, przy realizacji co najmniej dwóch kontraktów na roboty budowlane obejmujących swym zakresem budowę lub rozbudowę lub przebudowę metodą rozkopową sieci kanalizacji o łącznej długości nie mniejszej niż 10 km – każdy kontrakt,

1.2.2.2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 25.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 ze zm.).

Cd. zmiany sekcji III.1.3)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdz. IX.3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 od niniejszej IDW (SIWZ).

Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Rozdz. IX SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdz. IX.3 i 2 niniejszego IDW), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku postawionego przez Zamawiającego w Rozdz. IX.3 i Rozdz. IX.2.IDW (SIWZ), a także informacjami o zakresie wykonywanych czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego na warunkach opisanych w IDW (SIWZ).

Cd. zmiany sekcji III.1.3)

1.2.3. Inspektorem nadzoru Robót Konstrukcyjno-Budowlanych, posiadającym:

1.2.3.1. wykształcenie techniczne,

1.2.3.2. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania obejmującego swym zakresem budowę co najmniej 3 przepompowni, w ramach maksymalnie 3 odrębnych umów,

1.2.3.3. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 25.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 ze zm.).

1.2.4. Inspektorem nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadającym:

1.2.4.1. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i AKPIA, przy realizacji co najmniej jednej umowy obejmującej swym zakresem wykonanie robót elektrycznych,

1.2.4.2. uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 25.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 ze zm.).

1.2.5. Inspektorem nadzoru Robót Drogowych, posiadającym:

1.2.5.1. wykształcenie techniczne,

1.2.5.2. doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, przy realizacji co najmniej jednego kontraktu na roboty drogowe, obejmującego swym zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remontu nawierzchni drogowych,

1.2.5.3. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 25.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 ze zm.).

Cd. zmiany sekcji III.1.3)

Cd. zmiany sekcji III.1.3)

1.2.6. Specjalistą ds. rozliczeń, raportowania i sprawozdawczości, posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rozliczaniem rzeczowo-finansowym, raportowaniem i sprawozdawczością przy realizacji co najmniej 2 kontraktów o wartości minimum 5 000 000 zł brutto – każdy kontrakt.

1.2.7. Specjalistą ds. środków trwałych, posiadający doświadczenie zawodowe w tworzeniu środków trwałych dla co najmniej jednej inwestycji o wartości nie mniejszej 10 000 000 PLN brutto.

1.3. Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

1.4. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 ze zm.).

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powyżej (pkt 5.2. SIWZ) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego winien złożyć:

2.1. wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Wzór wykazu usług będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.8. SIWZ.

2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.8. SIWZ.

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, czyli: w stosunku do którego

Otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 9.3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 od niniejszej IDW (SIWZ). Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1.1.) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c), pkt 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2.) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy)

1.3.) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.4.) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

1.1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego winien złożyć:

1.1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.1.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

1.1.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

1.1.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP.

1.2. W okolicznościach wskazanych w pkt. 6.8.2 SIWZ wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w JEDZ oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 6.8.2. SIWZ.

1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.8.1.1. i pkt. 6.8.1.4. SIWZ, składa:

Cd. zmiany sekcji IV.3

2) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w Rozdz.IX.5. 1.1 – 1.4 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Wykonawca wraz z ofertą składa podpisane oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 7 do SIWZ - w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Rozdział XIII dodany punkt 3.

Cd. zmiany sekcji IV.3

1.3.1. informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp,

1.3.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

1.3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.8.3.1. i 6.8.3.1. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.7 stosuje się odpowiednio.

1.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.8.1.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.8.3.1. SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Pzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Cd. zmiany sekcji IV.3

Cd. zmiany sekcji IV.3

3. Wykonawca dołączy do oferty, z uwzględnieniem zapisów pkt. 6.2. – 6.5. SIWZ: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 5.3. SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których którym mowa w pkt 5.1. i 5.2. SIWZ.

3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców za siebie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

3.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, a także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. Zgodnie z art. 24aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

6. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z uwzględnieniem zapisów pkt. 8 SIWZ.

Tekst, który należy usunąć w pierwotnym ogłoszeniu:

1. Numer sekcji: II.2.14.

Miejsce, w którym znajduje się tekst do usunięcia: Informacje dodatkowe

Tekst, który należy usunąć:

Kryteria oceny ofert - rozdz. XXIV IDW (SIWZ).

A. Cena 60 %

B. Dodatkowe doświadczenie Inżyniera/Kierownika Zespołu 30 %

C. Warunki gwarancji 10 %

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN - rozdz. XI IDW (SIWZ).

2. Numer sekcji: VI.2.

Miejsce, w którym znajduje się tekst do usunięcia: Informacje na temat procesów elektronicznych

Tekst, który należy usunąć:

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

3. Numer sekcji: VII.2. (wprowadzona sprostowaniem nr 2018/S 123-280326)

Miejsce, w którym znajduje się tekst do usunięcia: Inne dodatkowe informacje

Tekst, który należy usunąć:

Zmianie uległy warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale IX SIWZ (IDW) oraz kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XXIV SIWZ (IDW). Zmiany opisano w pliku o nazwie "Zmiany do SIWZ Inżynier kontraktu z dnia 25.6.2018”, który opublikowany jest na BIP Gminy Świerklaniec. W wyniku zmiany treści SIWZ (IDW) zmieniono załącznik nr 1 - formularz oferty.