Informacje o przetargu
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ NA DZIAŁKACH NR 108, 464/1, 467, 488 OBR. 46 M. SULĘCIN
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu dróg gminnych /ul. Willowa i ul. Podgórna/ oraz terenów przyległych a jej wykonanie obejmuje działki nr 108, 464/1, 467, 488 obr. 46 m. Sulęcin. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem m. in. - budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ø0,8m;0,5m;0,3m;0,2m CWF-GRP dł. ok. 411mb - wbudowanie osadnika piasku, - wykonanie prefabrykowanego Ø0,8m wylotu wód deszczowych do rzeki Postomii w km 29+460. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
Zamawiający:
Urząd Miejski w Sulęcinie
Adres: | ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: umig@sulecin.pl tel: 957 553 601 fax: 957 552 122 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 3004920170 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2017-02-21 | Termin składania wniosków: | 2017-03-08 |
Rodzaj zamówienia: | dostawy | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - | Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | www.bip.sulecin.pl | Informacja dostępna pod: | www.bip.sulecin.pl |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
45232130-2 | Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej |
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia (jeĹźeli dotyczy):
http://www.bip.sulecin.plOGĹOSZENIE O ZAMĂWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogĹoszenia:
obowiÄ zkowe
OgĹoszenie dotyczy:
zamĂłwienia publicznego
ZamĂłwienie dotyczy projektu lub programu wspĂłĹfinansowanego ze ĹrodkĂłw Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu
O zamĂłwienie mogÄ ubiegaÄ siÄ wyĹÄ cznie zakĹady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktĂłrych dziaĹalnoĹÄ, lub dziaĹalnoĹÄ ich wyodrÄbnionych organizacyjnie jednostek, ktĂłre bÄdÄ realizowaĹy zamĂłwienie, obejmuje spoĹecznÄ i zawodowÄ integracjÄ osĂłb bÄdÄ cych czĹonkami grup spoĹecznie marginalizowanych
NaleĹźy podaÄ minimalny procentowy wskaĹşnik zatrudnienia osĂłb naleĹźÄ cych do jednej lub wiÄcej kategorii, o ktĂłrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niĹź 30%, osĂłb zatrudnionych przez zakĹady pracy chronionej lub wykonawcĂłw albo ich jednostki (w %)
PostÄpowanie przeprowadza centralny zamawiajÄ cy
PostÄpowanie przeprowadza podmiot, ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli przeprowadzenie postÄpowania
Informacje na temat podmiotu ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli prowadzenie postÄpowania:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie przez zamawiajÄ cych
JeĹźeli tak, naleĹźy wymieniÄ zamawiajÄ cych, ktĂłrzy wspĂłlnie przeprowadzajÄ postÄpowanie oraz podaÄ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktĂłw wraz z danymi do kontaktĂłw:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej
W przypadku przeprowadzania postÄpowania wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej â majÄ ce zastosowanie krajowe prawo zamĂłwieĹ publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
UrzÄ d Miejski w SulÄcinie, krajowy numer identyfikacyjny 52617900000, ul. ul. Lipowa 18, 69200  SulÄcin, woj. lubuskie, paĹstwo Polska, tel. 957 553 601, e-mail umig@sulecin.pl, faks 957 552 122.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sulecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄCEGO:
Administracja samorzÄ dowa
I.3) WSPĂLNE UDZIELANIE ZAMĂWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peĹny i bezpoĹredni dostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania moĹźna uzyskaÄ pod adresem (URL)
www.bip.sulecin.pl
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia
www.bip.sulecin.pl
DostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania jest ograniczony - wiÄcej informacji moĹźna uzyskaÄ pod adresem
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu naleĹźy przesyĹaÄ:
Elektronicznie
adres
Dopuszczone jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
nie
Wymagane jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
tak
Inny sposĂłb:
w formie pisemnej pod rygorem niewaĹźnoĹci
Adres:
OfertÄ naleĹźy zĹoĹźyÄ w siedzibie ZamawiajÄ cego: UrzÄ d Miejski w SulÄcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 SulÄcin â Biuro ObsĹugi Interesanta -parter zaadresowaÄ zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 10 SIWZ.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄdzi i urzÄ dzeĹ lub formatĂłw plikĂłw, ktĂłre nie sÄ ogĂłlnie dostÄpne
Nieograniczony, peĹny, bezpoĹredni i bezpĹatny dostÄp do tych narzÄdzi moĹźna uzyskaÄ pod adresem: (URL)
II.1) Nazwa nadana zamĂłwieniu przez zamawiajÄ cego:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ NA DZIAĹKACH NR 108, 464/1, 467, 488 OBR. 46 M. SULÄCIN
Numer referencyjny:
Przed wszczÄciem postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia przeprowadzono dialog techniczny
II.2) Rodzaj zamĂłwienia:
roboty budowlane
II.3) Informacja o moĹźliwoĹci skĹadania ofert czÄĹciowych
ZamĂłwienie podzielone jest na czÄĹci:
II.4) KrĂłtki opis przedmiotu zamĂłwienia
(wielkoĹÄ, zakres, rodzaj i iloĹÄ dostaw, usĹug lub robĂłt budowlanych lub okreĹlenie zapotrzebowania i wymagaĹ )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreĹlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usĹugÄ lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamĂłwienia jest budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajÄ cej wody opadowe i roztopowe z terenu drĂłg gminnych /ul. Willowa i ul. PodgĂłrna/ oraz terenĂłw przylegĹych a jej wykonanie obejmuje dziaĹki nr 108, 464/1, 467, 488 obr. 46 m. SulÄcin. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem m. in. - budowÄ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ø0,8m;0,5m;0,3m;0,2m CWF-GRP dĹ. ok. 411mb - wbudowanie osadnika piasku, - wykonanie prefabrykowanego Ă0,8m wylotu wĂłd deszczowych do rzeki Postomii w km 29+460. SzczegĂłĹowy zakres i opis przedmiotu zamĂłwienia oraz wymagania techniczne okreĹlone zostaĹy w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RobĂłt oraz w Specyfikacji Istotnych WarunkĂłw ZamĂłwienia .
II.5) GĹĂłwny kod CPV:
45232130-2
II.6) CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia
(jeĹźeli zamawiajÄ cy podaje informacje o wartoĹci zamĂłwienia):
WartoĹÄ bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umĂłw ramowych lub dynamicznego systemu zakupĂłw â szacunkowa caĹkowita maksymalna wartoĹÄ w caĹym okresie obowiÄ zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw)
II.7) Czy przewiduje siÄ udzielenie zamĂłwieĹ, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie
II.8) Okres, w ktĂłrym realizowane bÄdzie zamĂłwienie lub okres, na ktĂłry zostaĹa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktĂłry zostaĹ ustanowiony dynamiczny system zakupĂłw:
II.9) Informacje dodatkowe:
III.1) WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreĹlonej dziaĹalnoĹci zawodowej, o ile wynika to z odrÄbnych przepisĂłw
OkreĹlenie warunkĂłw:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreĹlenie warunkĂłw:
Informacje dodatkowe
III.1.3) ZdolnoĹÄ techniczna lub zawodowa
OkreĹlenie warunkĂłw: a) zdolnoĹÄ techniczna (w zakresie doĹwiadczenia). Warunek zostanie speĹniony jeĹźeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantĂłw lub podmiot udostÄpniajÄ cy zasoby zdolnoĹci technicznej lub zawodowej (doĹwiadczenie ww. podmiotĂłw nie sumuje siÄ) wykaĹźe, Ĺźe w okresie ostatnich piÄciu lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert, a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy â w tym okresie, wykonaĹ naleĹźycie co najmniej: jednÄ robotÄ budowlanÄ * polegajÄ cÄ na budowie kanalizacji deszczowej, z zaĹÄ czeniem dowodĂłw okreĹlajÄ cych czy te roboty budowlane zostaĹy wykonane naleĹźycie, w szczegĂłlnoĹci informacji o tym czy roboty zostaĹy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidĹowo ukoĹczone, przy czym dowodami, o ktĂłrych mowa, sÄ referencje bÄ dĹş inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktĂłrego roboty budowlane byĹy wykonywane, a jeĹźeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaÄ tych dokumentĂłw â inne dokumenty. * przez robotÄ budowlanÄ zamawiajÄ cy rozumie wykonanie jednego zadania o wartoĹci min. 400.000,00 zĹ brutto w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. b) zdolnoĹÄ zawodowa (w zakresie osĂłb skierowanych do realizacji zamĂłwienia). Wykonawca speĹni warunek jeĹźeli wykaĹźe, Ĺźe dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamĂłwienia publicznego, w szczegĂłlnoĹci odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadajÄ cymi stosowne uprawnienia zgodnie z ustawÄ z dnia 7 lipca 1994 r. â Prawo budowlane lub odpowiadajÄ ce im rĂłwnowaĹźne uprawnienia budowlane w nastÄpujÄ cych specjalnoĹciach: Kierownika budowy posiadajÄ cego uprawnienia budowlane do peĹnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie branĹźy sanitarnej. Uwaga: Za uprawnienia rĂłwnowaĹźne zamawiajÄ cy uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wczeĹniej obowiÄ zujÄ cych przepisĂłw oraz uznane na zasadach okreĹlonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paĹstwach czĹonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), ktĂłrych zakres uprawnia do peĹnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamĂłwienia.
ZamawiajÄ cy wymaga od wykonawcĂłw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu imion i nazwisk osĂłb wykonujÄ cych czynnoĹci przy realizacji zamĂłwienia wraz z informacjÄ o kwalifikacjach zawodowych lub doĹwiadczeniu tych osĂłb: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreĹlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajÄ cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie
III.3) WYKAZ OĹWIADCZEĹ SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W CELU WSTÄPNEGO POTWIERDZENIA, ĹťE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEĹNIA WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU ORAZ SPEĹNIA KRYTERIA SELEKCJI
OĹwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speĹnianiu warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu
tak
OĹwiadczenie o speĹnianiu kryteriĂłw selekcji
nie
III.4) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW , SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEĹNIANIA WARUNKĂW UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU:
1) Wykaz robĂłt budowlanych wykonanych nie wczeĹniej niĹź w okresie ostatnich 5 lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert albo wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu, a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy â w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoĹci, daty, miejsca wykonania i podmiotĂłw, na rzecz ktĂłrych roboty te zostaĹy wykonane, z zaĹÄ czeniem dowodĂłw okreĹlajÄ cych czy te roboty budowlane zostaĹy wykonane naleĹźycie, w szczegĂłlnoĹci informacji o tym czy roboty zostaĹy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidĹowo ukoĹczone, przy czym dowodami, o ktĂłrych mowa, sÄ referencje bÄ dĹş inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktĂłrego roboty budowlane byĹy wykonywane, a jeĹźeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaÄ tych dokumentĂłw â inne dokumenty. WzĂłr wykazu stanowi zaĹÄ cznik nr 4 do SIWZ. 2) Wykaz osĂłb, skierowanych przez wykonawcÄ do realizacji zamĂłwienia publicznego, w szczegĂłlnoĹci odpowiedzialnych za Ĺwiadczenie usĹug, kontrolÄ jakoĹci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieĹ, doĹwiadczenia i wyksztaĹcenia niezbÄdnych do wykonania zamĂłwienia publicznego, a takĹźe zakresu wykonywanych przez nie czynnoĹci oraz informacjÄ o podstawie do dysponowania tymi osobami. WzĂłr wykazu stanowi zaĹÄ cznik nr 5 do SIWZ. 3) Pisemne zobowiÄ zanie lub inne dokumenty, o ktĂłrych mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnoĹciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotĂłw za zasadach okreĹlonych w art. 22a ustawy pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIĂW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia:
przetarg nieograniczony
IV.1.2) ZamawiajÄ cy ĹźÄ da wniesienia wadium:
Informacja na temat wadium
wymagane wadium 10.000,00 zĹ
IV.1.3) Przewiduje siÄ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamĂłwienia:
IV.1.4) Wymaga siÄ zĹoĹźenia ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga siÄ zĹoĹźenia oferty wariantowej:
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie oferty wariantowej
nie
ZĹoĹźenie oferty wariantowej dopuszcza siÄ tylko z jednoczesnym zĹoĹźeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcĂłw, ktĂłrzy zostanÄ zaproszeni do udziaĹu w postÄpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Przewidywana minimalna liczba wykonawcĂłw
Maksymalna liczba wykonawcĂłw Â
Kryteria selekcji wykonawcĂłw:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw:
Czy przewiduje siÄ ograniczenie liczby uczestnikĂłw umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
ZamĂłwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w formie katalogĂłw elektronicznych:
nie
Przewiduje siÄ pobranie ze zĹoĹźonych katalogĂłw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem) nie
NaleĹźy wskazaÄ elementy, ktĂłrych wartoĹci bÄdÄ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje siÄ ograniczenia co do przedstawionych wartoĹci, wynikajÄ ce z opisu przedmiotu zamĂłwienia:
nie
NaleĹźy podaÄ, ktĂłre informacje zostanÄ udostÄpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄdzie termin ich udostÄpnienia:
Informacje dotyczÄ ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposĂłb postÄpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄdÄ warunki, na jakich wykonawcy bÄdÄ mogli licytowaÄ (minimalne wysokoĹci postÄ pieĹ):
Informacje dotyczÄ ce wykorzystywanego sprzÄtu elektronicznego, rozwiÄ zaĹ i specyfikacji technicznych w zakresie poĹÄ czeĹ:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapĂłw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
etap nr | czas trwania etapu |
Czy wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Warunki zamkniÄcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria | Znaczenie |
cena | 60 |
okres gwarancji | 40 |
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktĂłrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogĹoszeniem
Minimalne wymagania, ktĂłre muszÄ speĹniaÄ wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeĹźenie prawa do udzielenia zamĂłwienia na podstawie ofert wstÄpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw negocjacji (w tym liczbÄ etapĂłw):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaĹ zamawiajÄ cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokoĹci nagrĂłd dla wykonawcĂłw, ktĂłrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ zania stanowiÄ ce podstawÄ do skĹadania ofert, jeĹźeli zamawiajÄ cy przewiduje nagrody:
WstÄpny harmonogram postÄpowania:
PodziaĹ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiÄ zaĹ: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamĂłwienia definiujÄ ce minimalne wymagania, ktĂłrym muszÄ odpowiadaÄ wszystkie oferty:
PodziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriĂłw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkĂłw zamĂłwienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktĂłrej bÄdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktĂłrej jest dostÄpny opis przedmiotu zamĂłwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ dzeĹ informatycznych:
SposĂłb postÄpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreĹlenie minimalnych wysokoĹci postÄ pieĹ:
Informacje o liczbie etapĂłw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
etap nr | czas trwania etapu |
Wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Termin i warunki zamkniÄcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, ktĂłre zostanÄ wprowadzone do treĹci zawieranej umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego, albo ogĂłlne warunki umowy, albo wzĂłr umowy:
Wymagania dotyczÄ ce zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ istotne zmiany postanowieĹ zawartej umowy w stosunku do treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru wykonawcy:
tak
NaleĹźy wskazaÄ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. ZamawiajÄ cy oĹwiadcza, iĹź przewiduje moĹźliwoĹÄ istotnych zmian umowy w stosunku treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystÄ pienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznoĹci oraz okreĹla warunki zmian. 1) obiektywnej koniecznoĹci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiÄ zaĹ zamiennych, zastÄpczych lub rĂłwnowaĹźnych, ktĂłre nie mogĹy byÄ przewidziane przez ZamawiajÄ cego pomimo doĹoĹźenia naleĹźytej starannoĹci, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ zakresu prac, przy czym wyĹÄ cznie w zakresie niezbÄdnym do zgodnego z obowiÄ zujÄ cymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidĹowego wykonania przedmiotu umowy oraz jeĹźeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystÄ pi opóźnienie, bÄ dĹş przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bÄdzie dĹuĹźszy od dotychczasowego, ZamawiajÄ cy dopuszcza moĹźliwoĹÄ zmiany terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreĹlonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydĹuĹźenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bÄdzie dĹuĹźszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takÄ zmianÄ . 2) wystÄ pienia niemoĹźliwych do przewidzenia warunkĂłw terenowych, w szczegĂłlnoĹci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzÄ dzeĹ lub niezinwentaryzowanych obiektĂłw budowlanych (bunkry, fundamenty, Ĺciany szczelne itp.), ZamawiajÄ cy dopuszcza moĹźliwoĹÄ zmiany wynagrodzenia, okreĹlonego w §4 ust. 1 umowy oraz jeĹźeli w wyniku opisanych powyĹźej przeszkĂłd wystÄ pi opóźnienie w robotach, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, okreĹlonego w § 3 ust.1 umowy poprzez przedĹuĹźenie o okres takiego opóźnienia. 3) wstrzymania robĂłt wskutek decyzji ZamawiajÄ cego albo decyzji wĹaĹciwych wĹadz, ktĂłre nie dotyczÄ bĹÄdnego sposobu prowadzenia robĂłt czy naruszania przepisĂłw przez WykonawcÄ. 4) zmiany danych zwiÄ zanych z obsĹugÄ administracyjno- organizacyjnÄ umowy spowodowanych: a) zmianÄ osĂłb reprezentujÄ cych strony umowy w sytuacji, kiedy nastÄ pi zmiana osĂłb mogÄ cych skĹadaÄ oĹwiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, b) zmiana osĂłb peĹniÄ cych funkcje kierownika budowy lub kierownikĂłw robĂłt mogÄ cÄ wynikaÄ: ⢠z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy, ⢠z wadliwie wykonywanych funkcji i obowiÄ zkĂłw przez ktĂłrakolwiek z tych osĂłb, na pisemny wniosek ZamawiajÄ cego, ⢠z koniecznoĹci zwiÄkszenia liczby osĂłb peĹniÄ cych obowiÄ zki kierownikĂłw robĂłt w jednej lub kilku branĹźach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego wynagrodzenia umownego, przy czym zmiana osĂłb peĹniÄ cych samodzielnie funkcje techniczne na budowie, przy pomocy ktĂłrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne â legitymujÄ ce siÄ co najmniej rĂłwnowaĹźnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktĂłrych mowa w ustawie â Prawo budowlane i ,,Specyfikacji Istotnych WarunkĂłw ZamĂłwieniaââ, wymaga kaĹźdorazowo akceptacji ZamawiajÄ cego, c) zmianÄ podwykonawcĂłw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartoĹci lub zakresu robĂłt wykonywanych przez podwykonawcÄ, ZamawiajÄ cy moĹźe wyraziÄ zgodÄ na powyĹźsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcÄ wraz z czÄĹciÄ dokumentacji dot. wykonania robĂłt okreĹlonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez WykonawcÄ. 5) dziaĹania siĹy wyĹźszej pod pojÄciem, ktĂłrej rozumie siÄ wszystkie zdarzenia zewnÄtrzne niemoĹźliwe do przewidzenia i niemoĹźliwe do zapobieĹźenia przez StronÄ lub Strony umowy, a zaistniaĹe po zawarciu umowy, w szczegĂłlnoĹci takie jak: 1) wojny, dziaĹania wojenne, inwazjÄ, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjÄ tkiem tych, ktĂłre sÄ ograniczone wyĹÄ cznie do pracownikĂłw Wykonawcy lub jego podwykonawcĂłw lub ZamawiajÄ cego, 4) zanieczyszczenie i inne podobne niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjÄ tkiem tych, ktĂłre mogÄ byÄ przypisane uĹźyciu przez WykonawcÄ takich substancji, 5) dziaĹania siĹ przyrody, w tym huragany lub powodzie (niekorzystne warunki atmosferyczne powodujÄ ce koniecznoĹÄ czasowego wstrzymania robĂłt), 6) ogĂłlnokrajowe bÄ dĹş regionalne spory w przemyĹle lub teĹź spory, ktĂłre sÄ czÄĹciÄ ogĂłlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktĂłrym Strony umowy nie mogĹa zapobiec, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ sposobu wykonania umowy jednakĹźe tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziaĹania siĹy wyĹźszej, Wykonawca mĂłgĹ wykonaÄ przedmiot umowy w sposĂłb prawidĹowy oraz jeĹźeli w wyniku dziaĹania siĹy wyĹźszej wystÄ pi opóźnienie, dopuszcza zmianÄ terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, okreĹlonego w § 3 ust.1 umowy, poprzez przedĹuĹźenia o okres takiego opóźnienia. 6) natrafienia podczas wykonywania prac przez WykonawcÄ na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkĂłw archeologicznych i podobnych przeszkĂłd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkĂłd nie mogĹo byÄ przewidziane przez ZamawiajÄ cego pomimo doĹoĹźenia naleĹźytej starannoĹci, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ sposobu wykonania umowy w niezbÄdnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usuniÄciu przeszkĂłd mĂłgĹ wykonaÄ prawidĹowo przedmiot umowy w tym dopuszcza siÄ zmianÄ terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, okreĹlonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez przedĹuĹźenie realizacji o okres takiego opóźnienia. 7) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczÄcia i/lub zakoĹczenia) spowodowanej ograniczeniem zakresu robĂłt budowlanych bÄdÄ cych przedmiotem umowy, wynikajÄ cym ze zmiany okolicznoĹci, ktĂłrych nie moĹźna byĹo przewidzieÄ w chwili zawarcia umowy. 8) zmian wynikajÄ cych z przepisĂłw podatkowych. 2. Wszystkie powyĹźsze postanowienia stanowiÄ katalog zmian, na ktĂłre ZamawiajÄ cy moĹźe wyraziÄ zgodÄ. Nie stanowiÄ jednoczeĹnie zobowiÄ zania ZamawiajÄ cego do wyraĹźenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) SposĂłb udostÄpniania informacji o charakterze poufnym
(jeĹźeli dotyczy):
Ĺrodki sĹuĹźÄ ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin skĹadania ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu:
Data: 09/03/2017, godzina: 11:00,
SkrĂłcenie terminu skĹadania wnioskĂłw, ze wzglÄdu na pilnÄ potrzebÄ udzielenia zamĂłwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem):
nie
WskazaÄ powody:
JÄzyk lub jÄzyki, w jakich mogÄ byÄ sporzÄ dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu
>
IV.6.3) Termin zwiÄ zania ofertÄ :
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skĹadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, w przypadku nieprzyznania ĹrodkĂłw pochodzÄ cych z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ cych zwrotowi ĹrodkĂłw z pomocy udzielonej przez paĹstwa czĹonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktĂłre miaĹy byÄ przeznaczone na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia:
nie
IV.6.5) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, jeĹźeli Ĺrodki sĹuĹźÄ ce sfinansowaniu zamĂłwieĹ na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktĂłre zamawiajÄ cy zamierzaĹ przeznaczyÄ na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia, nie zostaĹy mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OGĹOSZENIE O ZMIANIE OGĹOSZENIA
OGĹOSZENIE DOTYCZY:
Numer:
30049
Data:
22/02/2017
Adres strony internetowej (url): www.bip.sulecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod ktĂłrym moĹźna uzyskaÄ dostÄp do narzÄdzi i urzÄ dzeĹ lub formatĂłw plikĂłw, ktĂłre nie sÄ ogĂłlnie dostÄpne:
II.1) Tekst, ktĂłry naleĹźy zmieniÄ:
Miejsce, w ktĂłrym znajduje siÄ zmieniany tekst:
Numer sekcji:
IV.
Punkt:
6.2)
W ogĹoszeniu jest:
IV.6.2) Termin skĹadania ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu: Data: 09/03/2017, godzina: 11:00,
W ogĹoszeniu powinno byÄ:
IV.6.2) Termin skĹadania ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu: Data: 16/03/2017, godzina: 11:00,