„Dostawa paliwa żeglugowego do jednostek pływających Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

„Dostawa paliwa żeglugowego do jednostek pływających Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: „Dostawa paliwa żeglugowego do jednostek pływających Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Skrócony opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup w 2018 r. 94.000 l paliwa żeglugowego typu MGO DMA do jednostek pływających RZGW we Wrocławiu.

Wykaz jednostek pływających, porty macierzyste, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw paliwa zawiera harmonogram stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

Miejsce realizacji dostaw: zgodne z harmonogramem dostaw (załącznik nr 1 do umowy będącej załącznikiem nr 02 do SIWZ)

województwo dolnośląskie

województwo opolskie.

Przedmiotem zamówienia są dostawy pn.: „Dostawa paliwa żeglugowego do jednostek pływających Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Skrócony opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup w 2018 r. 94.000 l paliwa żeglugowego typu MGO DMA do jednostek pływających RZGW we Wrocławiu.

Wykaz jednostek pływających, porty macierzyste, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw paliwa zawiera harmonogram stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

Podana ilość paliwa oraz terminy dostaw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany wg bieżących potrzeb – maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Dostarczone paliwo żeglugowe typu MGO DMA musi posiadać parametry zgodne z normą ISO 8217:2010(E)

b) Realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z załączonym harmonogramem

c) Wielkość dostawy ma charakter szacunkowy

d) Terminy dostaw ujęte w harmonogramie mają charakter orientacyjny

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wielkości dostaw

Warunki realizacji zamówienia:

a) Dostawa paliwa odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 po telefonicznym zleceniu Zamawiającego, który określi termin, miejsce oraz wielkość dostawy

b) Warunki terenowe umożliwiają dostawę paliwa autocysternami o maksymalnej pojemności 33.000 l.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania jednorazowych, dziennych dostaw w wysokości 1.000 l

d) Paliwo na poszczególne jednostki pływające Wykonawca dostarczy na własny koszt i na własne ryzyko

e) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania kopii odpisu ze świadectwa jakości dostarczonego paliwa.

f) Każda dostawa zostanie poświadczona przez przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 1 do umowy – harmonogram dostaw paliwa żeglugowego do jednostek pływających RZGW we Wrocławiu w 2018.

Miejsce realizacji dostaw: zgodne z harmonogramem dostaw (załącznik nr 1 do umowy będącej załącznikiem nr 02 do SIWZ).

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art.46 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 2.7.2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) oraz art.32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:Zamawiający nie określał warunków udziału,

4. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5:

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 i ppkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym zakresie,

Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym zakresie,

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, w sala nr 22,

Październik 2018 r.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1 000 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24 aa,

6. Należności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

Zgodnie z treścią art. 180 oraz 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl