Informacje o przetargu
Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów edukacyjnych przy ulicy Wolnosci 10 i 12 - Etap I
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane pn. budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów edukacyjnych przy ulicy Wolnosci 10 i 12 - Etap I
Zamawiający:
Zespół Szkół Usługowych
Adres: | ul. Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: zsu@osw.pl tel: 0 62 736 51 82 fax: 0 62 736 51 82 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 1460420170 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2017-01-25 | Termin składania wniosków: | 2017-02-09 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - | Wadium: | 1 ZŁ |
Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | http://www.zsu.osw.pl/ | Informacja dostępna pod: | http://www.zsu.osw.pl/ |
Okres związania ofertą: | 31 dni |
Kody CPV
45000000-7 | Roboty budowlane | |
45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów edukacyjnych przy ulicy Wolnosci 10 i 12 - Etap I | ADA-LIGHT sp. z o.o. Gostynin | 827 109,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2017-03-09 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 45000000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 827 110,00 zł Minimalna złożona oferta: 827 110,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 827 110,00 zł Maksymalna złożona oferta: 999 890,00 zł | |
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia (jeĹźeli dotyczy):
http://www.zsu.osw.pl/ OgĹoszenie nr 14604 - 2017 z dnia 2017-01-26 r.
Ostrów Wielkopolski: Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokóŠobiektów edukacyjnych przy ulicy Wolnosci 10 i 12 - Etap I
OGĹOSZENIE O ZAMĂWIENIU - Roboty budowlane
OGĹOSZENIE O ZAMĂWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogĹoszenia:
obowiÄ zkowe
OgĹoszenie dotyczy:
zamĂłwienia publicznego
ZamĂłwienie dotyczy projektu lub programu wspĂłĹfinansowanego ze ĹrodkĂłw Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamĂłwienie mogÄ ubiegaÄ siÄ wyĹÄ cznie zakĹady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktĂłrych dziaĹalnoĹÄ, lub dziaĹalnoĹÄ ich wyodrÄbnionych organizacyjnie jednostek, ktĂłre bÄdÄ realizowaĹy zamĂłwienie, obejmuje spoĹecznÄ i zawodowÄ integracjÄ osĂłb bÄdÄ cych czĹonkami grup spoĹecznie marginalizowanych
nie
NaleĹźy podaÄ minimalny procentowy wskaĹşnik zatrudnienia osĂłb naleĹźÄ cych do jednej lub wiÄcej kategorii, o ktĂłrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niĹź 30%, osĂłb zatrudnionych przez zakĹady pracy chronionej lub wykonawcĂłw albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄCY
PostÄpowanie przeprowadza centralny zamawiajÄ cy
nie
PostÄpowanie przeprowadza podmiot, ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli przeprowadzenie postÄpowania
nie
Informacje na temat podmiotu ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli prowadzenie postÄpowania:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie przez zamawiajÄ cych
nie
JeĹźeli tak, naleĹźy wymieniÄ zamawiajÄ cych, ktĂłrzy wspĂłlnie przeprowadzajÄ postÄpowanie oraz podaÄ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktĂłw wraz z danymi do kontaktĂłw:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postÄpowania wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej â majÄ ce zastosowanie krajowe prawo zamĂłwieĹ publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
ZespóŠSzkóŠUsĹugowych, krajowy numer identyfikacyjny 24756800000, ul. ul. WolnoĹci 12, 63400  OstrĂłw Wielkopolski, woj. wielkopolskie, paĹstwo Polska, tel. 0 62 736 51 82, e-mail zsu@osw.pl, faks 0 62 736 51 82.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zsu.osw.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄCEGO:
Administracja samorzÄ dowa
I.3) WSPĂLNE UDZIELANIE ZAMĂWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
PodziaĹ obowiÄ
zkĂłw miÄdzy zamawiajÄ
cymi w przypadku wspĂłlnego przeprowadzania postÄpowania, w tym w przypadku wspĂłlnego przeprowadzania postÄpowania z zamawiajÄ
cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej (ktĂłry z zamawiajÄ
cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postÄpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postÄpowania odpowiadajÄ
pozostali zamawiajÄ
cy, czy zamĂłwienie bÄdzie udzielane przez kaĹźdego z zamawiajÄ
cych indywidualnie, czy zamĂłwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaĹych zamawiajÄ
cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peĹny i bezpoĹredni dostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania moĹźna uzyskaÄ pod adresem (URL)
nie
http://www.zsu.osw.pl/
http://www.zsu.osw.pl/
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia
nie
http://www.zsu.osw.pl/
http://www.zsu.osw.pl/
DostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania jest ograniczony - wiÄcej informacji moĹźna uzyskaÄ pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu naleĹźy przesyĹaÄ:
Elektronicznie
nie
adres
adres
Dopuszczone jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
nie
Wymagane jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄdzi i urzÄ dzeĹ lub formatĂłw plikĂłw, ktĂłre nie sÄ ogĂłlnie dostÄpne
nie
Nieograniczony, peĹny, bezpoĹredni i bezpĹatny dostÄp do tych narzÄdzi moĹźna uzyskaÄ pod adresem: (URL)
Nieograniczony, peĹny, bezpoĹredni i bezpĹatny dostÄp do tych narzÄdzi moĹźna uzyskaÄ pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMĂWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamĂłwieniu przez zamawiajÄ cego:
Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokóŠobiektów edukacyjnych przy ulicy Wolnosci 10 i 12 - Etap I
Numer referencyjny:
H.360.1.2017.CE
Przed wszczÄciem postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamĂłwienia:
roboty budowlane
II.3) Informacja o moĹźliwoĹci skĹadania ofert czÄĹciowych
ZamĂłwienie podzielone jest na czÄĹci:
Nie
II.4) KrĂłtki opis przedmiotu zamĂłwienia
(wielkoĹÄ, zakres, rodzaj i iloĹÄ dostaw, usĹug lub robĂłt budowlanych lub okreĹlenie zapotrzebowania i wymagaĹ )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreĹlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usĹugÄ lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamĂłwienia sÄ roboty budowlane realizowane pn. budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokóŠobiektĂłw edukacyjnych przy ulicy Wolnosci 10 i 12 - Etap I
II.5) GĹĂłwny kod CPV:
45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45340000-2, 45400000-1, 45110000-1, 45120000-4, 45210000-2, 45220000-5, 45260000-7, 45320000-6, 45310000-9, 45330000-9, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45113000-2, 45111000-8, 45112000-5, 45112300-8, 45111291-4, 45212200-8, 45214000-0, 45223000-6, 45223210-1, 45223100-7, 45223200-8, 45223500-1
II.6) CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia
(jeĹźeli zamawiajÄ cy podaje informacje o wartoĹci zamĂłwienia):
WartoĹÄ bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umĂłw ramowych lub dynamicznego systemu zakupĂłw â szacunkowa caĹkowita maksymalna wartoĹÄ w caĹym okresie obowiÄ zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw)
II.7) Czy przewiduje siÄ udzielenie zamĂłwieĹ, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie
II.8) Okres, w ktĂłrym realizowane bÄdzie zamĂłwienie lub okres, na ktĂłry zostaĹa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktĂłry zostaĹ ustanowiony dynamiczny system zakupĂłw:
data zakoĹczenia: 16/06/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreĹlonej dziaĹalnoĹci zawodowej, o ile wynika to z odrÄbnych przepisĂłw
OkreĹlenie warunkĂłw:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreĹlenie warunkĂłw: Wykonawca speĹni warunek, jeĹźeli wykaĹźe, Ĺźe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoĹci cywilnej na sumÄ gwarancyjnÄ co najmniej 2 000 000,00 zĹ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) ZdolnoĹÄ techniczna lub zawodowa
OkreĹlenie warunkĂłw: Wykonawca speĹni warunek, jeĹźeli wykaĹźe Ĺźe: a) wykonaĹ w okresie ostatnich piÄciu lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert, a jeĹli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy â w tym okresie co najmniej jednÄ robotÄ budowlanÄ w zakresie budowy boisk sportowych, o wartoĹci co najmniej 500 000,00 zĹ brutto. b) dysponuje lub bÄdzie dysponowaĹ osobami, ktĂłre zamierza skierowaÄ do realizacji zamĂłwienia, tj.: - kierownikiem budowy posiadajÄ cym: - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji w specjalnoĹci konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia rĂłwnowaĹźne wynikajÄ ce z prawa miÄdzynarodowego, - kierownikiem robĂłt sanitarnych posiadajÄ cym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoĹci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ dzeĹ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeĹ lub uprawnienia rĂłwnowaĹźne wynikajÄ ce z prawa miÄdzynarodowego, ZamawiajÄ cy dopuszcza ĹÄ czenie funkcji kierownika budowy z funkcjÄ kierowania robotami budowlanymi. W takim przypadku Wykonawca zobowiÄ zany jest wykazaÄ, Ĺźe osoba peĹniÄ ca funkcjÄ kierownika budowy i jednoczeĹnie kierownika robĂłt posiada doĹwiadczenie wymagane odpowiednio dla kierownika budowy i kierownika robĂłt. Przy dokonywaniu oceny speĹnienia ww. warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu, ZamawiajÄ cy uzna tylko budowÄ, ktĂłra zostaĹa zakoĹczona i odebrana przez zleceniodawcĂłw
ZamawiajÄ cy wymaga od wykonawcĂłw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu imion i nazwisk osĂłb wykonujÄ cych czynnoĹci przy realizacji zamĂłwienia wraz z informacjÄ o kwalifikacjach zawodowych lub doĹwiadczeniu tych osĂłb: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreĹlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajÄ cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
ZamawiajÄ cy przewiduje nastÄpujÄ ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OĹWIADCZEĹ SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W CELU WSTÄPNEGO POTWIERDZENIA, ĹťE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEĹNIA WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU ORAZ SPEĹNIA KRYTERIA SELEKCJI
OĹwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speĹnianiu warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu
tak
OĹwiadczenie o speĹnianiu kryteriĂłw selekcji
tak
III.4) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW , SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zaĹwiadczenia wĹaĹciwego naczelnika urzÄdu skarbowego potwierdzajÄ
cego, Ĺźe wykonawca nie zalega z opĹacaniem podatkĂłw, wystawionego nie wczeĹniej niĹź 3 miesiÄ
ce przed upĹywem terminu skĹadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajÄ
cego, Ĺźe wykonawca zawarĹ porozumienie z wĹaĹciwym organem podatkowym w sprawie spĹat tych naleĹźnoĹci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegĂłlnoĹci uzyskaĹ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozĹoĹźenie na raty zalegĹych pĹatnoĹci lub wstrzymanie w caĹoĹci wykonania decyzji wĹaĹciwego organu, 2) zaĹwiadczenia wĹaĹciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakĹadu UbezpieczeĹ SpoĹecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoĹecznego albo innego dokumentu potwierdzajÄ
cego, Ĺźe wykonawca nie zalega z opĹacaniem skĹadek na ubezpieczenia spoĹeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeĹniej niĹź 3 miesiÄ
ce przed upĹywem terminu skĹadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajÄ
cego, Ĺźe wykonawca zawarĹ porozumienie z wĹaĹciwym organem w sprawie spĹat tych naleĹźnoĹci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegĂłlnoĹci uzyskaĹ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozĹoĹźenie na raty zalegĹych pĹatnoĹci lub wstrzymanie w caĹoĹci wykonania decyzji wĹaĹciwego organu, 3) odpisu z wĹaĹciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaĹalnoĹci gospodarczej, jeĹźeli odrÄbne przepisy wymagajÄ
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 4) oĹwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sÄ
du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkĂłw, opĹat lub skĹadek na ubezpieczenia spoĹeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentĂłw potwierdzajÄ
cych dokonanie pĹatnoĹci tych naleĹźnoĹci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiÄ
ĹźÄ
cego porozumienia w sprawie spĹat tych naleĹźnoĹci, 5) oĹwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytuĹem Ĺrodka zapobiegawczego zakazu ubiegania siÄ o zamĂłwienia publiczne, 6) oĹwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sÄ
du skazujÄ
cego za wykroczenie na karÄ ograniczenia wolnoĹci lub grzywny w zakresie okreĹlonym przez zamawiajÄ
cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 7) oĹwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiÄ
zkĂłw wynikajÄ
cych z przepisĂłw prawa pracy, prawa ochrony Ĺrodowiska lub przepisĂłw o zabezpieczeniu spoĹecznym w zakresie okreĹlonym przez zamawiajÄ
cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, 8) oĹwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opĹacaniem podatkĂłw i opĹat lokalnych, o ktĂłrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opĹatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
III.5) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEĹNIANIA WARUNKĂW UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU:
7. ZamawiajÄ cy przed udzieleniem zamĂłwienia wezwie WykonawcÄ, ktĂłrego oferta zostaĹa najwyĹźej oceniona do zĹoĹźenia, w wyznaczonym terminie, nie krĂłtszym niĹź 5 dni, aktualnych na dzieĹ zĹoĹźenia nastÄpujÄ cych oĹwiadczeĹ lub dokumentĂłw: 1) potwierdzajÄ cych speĹnienie warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu: a) wykazu wykonanych robĂłt budowlanych, wykonanych nie wczeĹniej niĹź w okresie ostatnich piÄciu lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert, a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy â w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoĹci, daty, miejsca wykonania i podmiotĂłw, na rzecz ktĂłrych roboty te zostaĹy wykonane, z zaĹÄ czeniem dowodĂłw okreĹlajÄ cych czy te roboty budowlane zostaĹy wykonane naleĹźycie, w szczegĂłlnoĹci informacji o tym czy roboty zostaĹy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidĹowo ukoĹczone. WzĂłr wykazu zostaĹ podany w zaĹÄ czniku nr 3 do SIWZ. Dowodami sÄ referencje bÄ dĹş inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktĂłrego roboty budowlane byĹy wykonywane, a jeĹźeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaÄ tych dokumentĂłw â inne dokumenty, b) dokumentu potwierdzajÄ cego, Ĺźe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoĹci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaĹalnoĹci zwiÄ zanej z przedmiotem zamĂłwienia na sumÄ gwarancyjnÄ co najmniej 2 000 000,00 zĹ JeĹźeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moĹźe zĹoĹźyÄ powyĹźszego dokumentu, moĹźe zĹoĹźyÄ inny dokument, ktĂłry w wystarczajÄ cy sposĂłb potwierdza speĹnianie opisanego przez zamawiajÄ cego warunku udziaĹu w postÄpowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIĂW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz wykonanych robĂłt budowlanych, wykonanych nie wczeĹniej niĹź w okresie ostatnich piÄciu lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert, a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy â w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoĹci, daty, miejsca wykonania i podmiotĂłw, na rzecz ktĂłrych roboty te zostaĹy wykonane, z zaĹÄ
czeniem dowodĂłw okreĹlajÄ
cych czy te roboty budowlane zostaĹy wykonane naleĹźycie, w szczegĂłlnoĹci informacji o tym czy roboty zostaĹy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidĹowo ukoĹczone. WzĂłr wykazu zostaĹ podany w zaĹÄ
czniku nr 3 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy, kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia:
przetarg nieograniczony
IV.1.2) ZamawiajÄ cy ĹźÄ da wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi byÄ zabezpieczona wadium w wysokoĹci: 25 000,00 PLN (sĹownie: dwadzieĹcia piÄÄ tysiÄcy zĹotych 00/100 PLN). 2. Wadium naleĹźy wnieĹÄ w terminie do dnia 2017-02-10 do godz. 10:00. 3. Wadium moĹźe byÄ wnoszone w jednej lub kilku nastÄpujÄ cych formach: 1) pieniÄ dzu: przelewem na rachunek bankowy ZamawiajÄ cego: Na przelewie naleĹźy umieĹciÄ informacjÄ âWadium â przetarg na budowÄ boiska w ZSU w Ostrowie Wlkp.â. W przypadku wniesienia wadium w pieniÄ dzu za moment skutecznego wniesienia wadium uznaje siÄ moment uznania na rachunku ZamawiajÄ cego przed upĹywem terminu skĹadania ofert. 2) porÄczeniach bankowych lub porÄczeniach spĂłĹdzielczej kasy oszczÄdnoĹciowo-kredytowej, z tym Ĺźe porÄczenie kasy jest zawsze porÄczeniem pieniÄĹźnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porÄczeniach udzielanych przez podmioty, o ktĂłrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄbiorczoĹci (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniÄ dzu ZamawiajÄ cy przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca zobowiÄ zany jest wnieĹÄ wadium na okres zwiÄ zania ofertÄ . 6. ZamawiajÄ cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwĹocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaĹźnieniu postÄpowania, z wyjÄ tkiem Wykonawcy, ktĂłrego oferta zostaĹa wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeĹźeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 7. Wykonawcy, ktĂłrego oferta zostaĹa wybrana jako najkorzystniejsza, ZamawiajÄ cy zwraca wadium niezwĹocznie po zawarciu umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy, jeĹźeli jego wniesienia ĹźÄ dano. 8. ZamawiajÄ cy zwraca niezwĹocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktĂłry wycofaĹ ofertÄ przed upĹywem terminu skĹadania ofert. 9. ZamawiajÄ cy ĹźÄ da ponownego wniesienia wadium przez WykonawcÄ, ktĂłremu zwrĂłcono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeĹźeli w wyniku rozstrzygniÄcia odwoĹania jego oferta zostaĹa wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreĹlonym przez ZamawiajÄ cego. 10. JeĹźeli wadium wniesiono w pieniÄ dzu, ZamawiajÄ cy zwraca je wraz z odsetkami wynikajÄ cymi z umowy rachunku bankowego, na ktĂłrym byĹo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniÄdzy na rachunek bankowy wskazany przez WykonawcÄ. 11. ZamawiajÄ cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeĹźeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktĂłrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), z przyczyn leĹźÄ cych po jego stronie, nie zĹoĹźyĹ dokumentĂłw lub oĹwiadczeĹ, o ktĂłrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), peĹnomocnictw, listy podmiotĂłw naleĹźÄ cych do tej samej grupy kapitaĹowej, o ktĂłrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), lub informacji o tym, Ĺźe nie naleĹźy do grupy kapitaĹowej, lub nie wyraziĹ zgody na poprawienie omyĹki, o ktĂłrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), co powodowaĹo brak moĹźliwoĹci wybrania oferty zĹoĹźonej przez wykonawcÄ, jako najkorzystniejszej. 12. ZamawiajÄ cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeĹźeli Wykonawca, ktĂłrego oferta zostaĹa wybrana: 1) odmĂłwiĹ podpisania umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego na warunkach okreĹlonych w ofercie; 2) nie wniĂłsĹ wymaganego zabezpieczenia naleĹźytego wykoÂŹnania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego staĹo siÄ niemoĹźliwe z przyczyn leĹźÄ cych po stronie wykonawcy
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi byÄ zabezpieczona wadium w wysokoĹci: 25 000,00 PLN (sĹownie: dwadzieĹcia piÄÄ tysiÄcy zĹotych 00/100 PLN). 2. Wadium naleĹźy wnieĹÄ w terminie do dnia 2017-02-10 do godz. 10:00. 3. Wadium moĹźe byÄ wnoszone w jednej lub kilku nastÄpujÄ cych formach: 1) pieniÄ dzu: przelewem na rachunek bankowy ZamawiajÄ cego: Na przelewie naleĹźy umieĹciÄ informacjÄ âWadium â przetarg na budowÄ boiska w ZSU w Ostrowie Wlkp.â. W przypadku wniesienia wadium w pieniÄ dzu za moment skutecznego wniesienia wadium uznaje siÄ moment uznania na rachunku ZamawiajÄ cego przed upĹywem terminu skĹadania ofert. 2) porÄczeniach bankowych lub porÄczeniach spĂłĹdzielczej kasy oszczÄdnoĹciowo-kredytowej, z tym Ĺźe porÄczenie kasy jest zawsze porÄczeniem pieniÄĹźnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porÄczeniach udzielanych przez podmioty, o ktĂłrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄbiorczoĹci (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniÄ dzu ZamawiajÄ cy przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca zobowiÄ zany jest wnieĹÄ wadium na okres zwiÄ zania ofertÄ . 6. ZamawiajÄ cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwĹocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaĹźnieniu postÄpowania, z wyjÄ tkiem Wykonawcy, ktĂłrego oferta zostaĹa wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeĹźeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 7. Wykonawcy, ktĂłrego oferta zostaĹa wybrana jako najkorzystniejsza, ZamawiajÄ cy zwraca wadium niezwĹocznie po zawarciu umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy, jeĹźeli jego wniesienia ĹźÄ dano. 8. ZamawiajÄ cy zwraca niezwĹocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktĂłry wycofaĹ ofertÄ przed upĹywem terminu skĹadania ofert. 9. ZamawiajÄ cy ĹźÄ da ponownego wniesienia wadium przez WykonawcÄ, ktĂłremu zwrĂłcono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeĹźeli w wyniku rozstrzygniÄcia odwoĹania jego oferta zostaĹa wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreĹlonym przez ZamawiajÄ cego. 10. JeĹźeli wadium wniesiono w pieniÄ dzu, ZamawiajÄ cy zwraca je wraz z odsetkami wynikajÄ cymi z umowy rachunku bankowego, na ktĂłrym byĹo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniÄdzy na rachunek bankowy wskazany przez WykonawcÄ. 11. ZamawiajÄ cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeĹźeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktĂłrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), z przyczyn leĹźÄ cych po jego stronie, nie zĹoĹźyĹ dokumentĂłw lub oĹwiadczeĹ, o ktĂłrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), peĹnomocnictw, listy podmiotĂłw naleĹźÄ cych do tej samej grupy kapitaĹowej, o ktĂłrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), lub informacji o tym, Ĺźe nie naleĹźy do grupy kapitaĹowej, lub nie wyraziĹ zgody na poprawienie omyĹki, o ktĂłrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), co powodowaĹo brak moĹźliwoĹci wybrania oferty zĹoĹźonej przez wykonawcÄ, jako najkorzystniejszej. 12. ZamawiajÄ cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeĹźeli Wykonawca, ktĂłrego oferta zostaĹa wybrana: 1) odmĂłwiĹ podpisania umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego na warunkach okreĹlonych w ofercie; 2) nie wniĂłsĹ wymaganego zabezpieczenia naleĹźytego wykoÂŹnania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego staĹo siÄ niemoĹźliwe z przyczyn leĹźÄ cych po stronie wykonawcy
IV.1.3) Przewiduje siÄ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamĂłwienia:
nie
IV.1.4) Wymaga siÄ zĹoĹźenia ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
nie
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga siÄ zĹoĹźenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie oferty wariantowej
nie
ZĹoĹźenie oferty wariantowej dopuszcza siÄ tylko z jednoczesnym zĹoĹźeniem oferty zasadniczej:
nie
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie oferty wariantowej
nie
ZĹoĹźenie oferty wariantowej dopuszcza siÄ tylko z jednoczesnym zĹoĹźeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcĂłw, ktĂłrzy zostanÄ zaproszeni do udziaĹu w postÄpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcĂłw Â
Przewidywana minimalna liczba wykonawcĂłw
Maksymalna liczba wykonawcĂłw Â
Kryteria selekcji wykonawcĂłw:
Przewidywana minimalna liczba wykonawcĂłw
Maksymalna liczba wykonawcĂłw Â
Kryteria selekcji wykonawcĂłw:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw:
Umowa ramowa bÄdzie zawarta:
Czy przewiduje siÄ ograniczenie liczby uczestnikĂłw umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
ZamĂłwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w formie katalogĂłw elektronicznych:
nie
Przewiduje siÄ pobranie ze zĹoĹźonych katalogĂłw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
Czy przewiduje siÄ ograniczenie liczby uczestnikĂłw umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
ZamĂłwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w formie katalogĂłw elektronicznych:
nie
Przewiduje siÄ pobranie ze zĹoĹźonych katalogĂłw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem) nie
NaleĹźy wskazaÄ elementy, ktĂłrych wartoĹci bÄdÄ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje siÄ ograniczenia co do przedstawionych wartoĹci, wynikajÄ ce z opisu przedmiotu zamĂłwienia:
nie
NaleĹźy podaÄ, ktĂłre informacje zostanÄ udostÄpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄdzie termin ich udostÄpnienia:
Informacje dotyczÄ ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposĂłb postÄpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄdÄ warunki, na jakich wykonawcy bÄdÄ mogli licytowaÄ (minimalne wysokoĹci postÄ pieĹ):
Informacje dotyczÄ ce wykorzystywanego sprzÄtu elektronicznego, rozwiÄ zaĹ i specyfikacji technicznych w zakresie poĹÄ czeĹ:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapĂłw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
Czy wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Warunki zamkniÄcia aukcji elektronicznej:
etap nr | czas trwania etapu |
Czy wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Warunki zamkniÄcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria | Znaczenie |
cena | 60 |
okres udzielonej gwarancji i rÄkojmi | 40 |
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktĂłrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogĹoszeniem
Minimalne wymagania, ktĂłre muszÄ speĹniaÄ wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeĹźenie prawa do udzielenia zamĂłwienia na podstawie ofert wstÄpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw negocjacji (w tym liczbÄ etapĂłw):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaĹ zamawiajÄ cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokoĹci nagrĂłd dla wykonawcĂłw, ktĂłrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ zania stanowiÄ ce podstawÄ do skĹadania ofert, jeĹźeli zamawiajÄ cy przewiduje nagrody:
WstÄpny harmonogram postÄpowania:
PodziaĹ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiÄ zaĹ: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamĂłwienia definiujÄ ce minimalne wymagania, ktĂłrym muszÄ odpowiadaÄ wszystkie oferty:
PodziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriĂłw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkĂłw zamĂłwienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktĂłrej bÄdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktĂłrej jest dostÄpny opis przedmiotu zamĂłwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ dzeĹ informatycznych:
SposĂłb postÄpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreĹlenie minimalnych wysokoĹci postÄ pieĹ:
Informacje o liczbie etapĂłw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: etap nr | czas trwania etapu |
Wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Termin i warunki zamkniÄcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, ktĂłre zostanÄ wprowadzone do treĹci zawieranej umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego, albo ogĂłlne warunki umowy, albo wzĂłr umowy:
Wymagania dotyczÄ ce zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ istotne zmiany postanowieĹ zawartej umowy w stosunku do treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru wykonawcy:
tak
NaleĹźy wskazaÄ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Istotne zmiany umowy w stosunku do treĹci oferty mogÄ nastÄ piÄ tylko w formie pisemnej pod rygorem niewaĹźnoĹci, w nastÄpujÄ cych przypadkach: 1) wydĹuĹźenie terminu realizacji zamĂłwienia moĹźe nastÄ piÄ za zgodÄ Stron z powodu: a) wystÄ pienia braku moĹźliwoĹci wykonywania robĂłt z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezaleĹźnych od Wykonawcy - przedĹuĹźenie terminu o tyle dni ile trwaĹo wstrzymanie robĂłt, b) wystÄ pienia opóźnieĹ w wydawaniu decyzji, zezwoleĹ, uzgodnieĹ itp., do wydania ktĂłrych wĹaĹciwe organy sÄ zobowiÄ zane na mocy przepisĂłw prawa, jeĹźeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktĂłrym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostaÄ wydane oraz nie sÄ nastÄpstwem okolicznoĹci, za ktĂłre Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĹÄ- przedĹuĹźenie terminu o tyle dni, ile trwaĹo opóźnienie, c) jeĹźeli przyczyny, z powodu ktĂłrych bÄdzie zagroĹźone dotrzymanie terminu realizacji umowy, bÄdÄ nastÄpstwem okolicznoĹci, za ktĂłre odpowiedzialnoĹÄ ponosi ZamawiajÄ cy- przedĹuĹźenie terminu o tyle dni, ile trwaĹy okolicznoĹci, o ktĂłrych mowa powyĹźej, 2) zmiany umowy w zakresie osĂłb: a) kierownika budowy - jeĹźeli nowo wyznaczona osoba posiadaÄ bÄdzie kwalifikacje odpowiadajÄ ce wymaganiom okreĹlonym przez ZamawiajÄ cego w SIWZ, b) kierownikĂłw robĂłt - jeĹźeli nowo wyznaczona osoba posiadaÄ bÄdzie kwalifikacje odpowiadajÄ ce wymaganiom okreĹlonym przez ZamawiajÄ cego w SIWZ, 3) Zmiana wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarĂłw i usĹug. Zmiana wysokoĹci wynagrodzenia naleĹźnego Wykonawcy bÄdzie odnosiÄ siÄ wyĹÄ cznie do czÄĹci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowÄ , po dniu wejĹcia w Ĺźycia przepisĂłw zmieniajÄ cych stawkÄ podatku od towarĂłw i usĹug oraz wyĹÄ cznie do czÄĹci przedmiotu umowy, do ktĂłrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaru i usĹug, b) zmiany wysokoĹci minimalnego wynagrodzenia za pracÄ albo wysokoĹci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paĹşdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracÄ (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kaĹźda ze stron umowy moĹźe zwrĂłciÄ siÄ do drugiej strony z propozycjÄ dokonania zmiany wysokoĹci wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania propozycji strony zobowiÄ zane sÄ przeprowadziÄ negocjacje, ktĂłrych przedmiotem bÄdzie dokonanie zmiany wysokoĹci wynagrodzenia oraz â jeĹźeli uznajÄ , Ĺźe zmiana taka bÄdzie miaĹa wpĹyw na koszty wykonania zamĂłwienia przez WykonawcÄ â dokonaÄ zmiany wysokoĹci wynagrodzenia. Zmiana wysokoĹci wynagrodzenia bÄdzie obejmowaÄ wyĹÄ cznie czÄĹÄ wynagrodzenia naleĹźnego Wykonawcy, w odniesieniu do ktĂłrej nastÄ piĹa zmiana wysokoĹci kosztĂłw wykonania umowy przez WykonawcÄ w zwiÄ zku z wejĹciem w Ĺźycie przepisĂłw zmieniajÄ cych wysokoĹÄ minimalnego wynagrodzenia za pracÄ albo minimalnej stawki godzinowej, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoĹecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoĹci stawki skĹadki na ubezpieczenia spoĹeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kaĹźda ze stron umowy moĹźe zwrĂłciÄ siÄ do drugiej strony z propozycjÄ dokonania zmiany wysokoĹci wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania propozycji strony zobowiÄ zane sÄ przeprowadziÄ negocjacje, ktĂłrych przedmiotem bÄdzie dokonanie zmiany wysokoĹci wynagrodzenia oraz â jeĹźeli uznajÄ , Ĺźe zmiana taka bÄdzie miaĹa wpĹyw na koszty wykonania zamĂłwienia przez WykonawcÄ â dokonaÄ zmiany wysokoĹci wynagrodzenia. Zmiana wysokoĹci wynagrodzenia bÄdzie obejmowaÄ wyĹÄ cznie czÄĹÄ wynagrodzenia naleĹźnego Wykonawcy, w odniesieniu do ktĂłrej nastÄ piĹa zmiana wysokoĹci kosztĂłw wykonania umowy przez WykonawcÄ w zwiÄ zku z wejĹciem w Ĺźycie przepisĂłw dokonujÄ cych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spoĹecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokoĹci stawki skĹadki na ubezpieczenia spoĹeczne lub zdrowotne, d) zamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ terminu wykonania przedmiotu zamĂłwienia w sytuacji, gdy z powodĂłw atmosferycznych, technicznych, organizacyjnych lub dziaĹania siĹy wyĹźszej niemoĹźliwe bÄdzie lub utrudnione wykonanie robĂłt budowlanych wg harmonogramu wykonania robĂłt. Zmiana harmonogramu i terminu wykonania przedmiotu zamĂłwienia wymaga pisemnej zgody ZamawiajÄ cego oraz inspektora nadzoru. ZamawiajÄ cy dopuszcza wprowadzenie tej zmiany bez koniecznoĹci sporzÄ dzania odrÄbnego aneksu do umowy. 3. Nieistotne zmiany treĹci umowy, wymagajÄ formy pisemnej pod rygorem niewaĹźnoĹci i bÄdÄ wprowadzane aneksem do umowy, za wyjÄ tkiem: 1) zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego zaakceptowanych przez ZamawiajÄ cego, nie wpĹywajÄ cych na zmianÄ terminu realizacji i wartoĹci umowy okreĹlonych w § 2 i 5 umowy, 2) zmiany osĂłb wymienionych w § 6 ust.1, ust. 2 pkt 1 umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) SposĂłb udostÄpniania informacji o charakterze poufnym
(jeĹźeli dotyczy):
Ĺrodki sĹuĹźÄ ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin skĹadania ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu:
Data: 10/02/2017, godzina: 10:00,
SkrĂłcenie terminu skĹadania wnioskĂłw, ze wzglÄdu na pilnÄ potrzebÄ udzielenia zamĂłwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem):
nie
WskazaÄ powody:
JÄzyk lub jÄzyki, w jakich mogÄ byÄ sporzÄ dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwiÄ zania ofertÄ :
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skĹadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, w przypadku nieprzyznania ĹrodkĂłw pochodzÄ cych z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ cych zwrotowi ĹrodkĂłw z pomocy udzielonej przez paĹstwa czĹonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktĂłre miaĹy byÄ przeznaczone na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia:
nie
IV.6.5) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, jeĹźeli Ĺrodki sĹuĹźÄ ce sfinansowaniu zamĂłwieĹ na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktĂłre zamawiajÄ cy zamierzaĹ przeznaczyÄ na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia, nie zostaĹy mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OgĹoszenie nr 40524 - 2017 z dnia 2017-03-09 r.
Ostrów Wielkopolski: Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokóŠobiektów edukacyjnych przy ulicy Wolnosci 10 i 12 - Etap I
OGĹOSZENIE O UDZIELENIU ZAMĂWIENIA -
OGĹOSZENIE O UDZIELENIU ZAMĂWIENIA -
Zamieszczanie ogĹoszenia:
obowiÄ zkowe.
OgĹoszenie dotyczy:
zamĂłwienia publicznego
ZamĂłwienie dotyczy projektu lub programu wspĂłĹfinansowanego ze ĹrodkĂłw Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
ZamĂłwienie byĹo przedmiotem ogĹoszenia w Biuletynie ZamĂłwieĹ Publicznych:
tak
Numer ogĹoszenia: 14604-2017
OgĹoszenie o zmianie ogĹoszenia zostaĹo zamieszczone w Biuletynie ZamĂłwieĹ Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄCY
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone przez centralnego zamawiajÄ cego
nie
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone przez podmiot, ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli przeprowadzenie postÄpowania
nie
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone wspĂłlnie przez zamawiajÄ cych
nie
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postÄpowania wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej â majÄ ce zastosowanie krajowe prawo zamĂłwieĹ publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
ZespóŠSzkóŠUsĹugowych, krajowy numer identyfikacyjny 24756800000, ul. ul. WolnoĹci 12, 63400  OstrĂłw Wielkopolski, paĹstwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 0 62 736 51 82, faks 0 62 736 51 82, e-mail zsu@osw.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.zsu.osw.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄCEGO:
Administracja samorzÄ
dowa
I.3) WSPĂLNE UDZIELANIE ZAMĂWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
PodziaĹ obowiÄ
zkĂłw miÄdzy zamawiajÄ
cymi w przypadku wspĂłlnego udzielania zamĂłwienia, w tym w przypadku wspĂłlnego przeprowadzania postÄpowania z zamawiajÄ
cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej (jeĹźeli zamĂłwienie zostaĹo udzielone przez kaĹźdego z zamawiajÄ
cych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez kaĹźdego z zamawiajÄ
cych, jeĹźeli zamĂłwienie zostaĹo udzielone w imieniu i na rzecz pozostaĹych zamawiajÄ
cych w sekcji I naleĹźy wskazaÄ ktĂłry z zamawiajÄ
cych zawarĹ umowÄ):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMĂWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamĂłwieniu przez zamawiajÄ cego:
Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokóŠobiektów edukacyjnych przy ulicy Wolnosci 10 i 12 - Etap I
Numer referencyjny (jeĹźeli dotyczy):
H.360.1.2017.CE
II.2) Rodzaj zamĂłwienia:
Roboty budowlane
II.3) KrĂłtki opis przedmiotu zamĂłwienia (wielkoĹÄ, zakres, rodzaj i iloĹÄ dostaw, usĹug lub robĂłt budowlanych lub okreĹlenie zapotrzebowania i wymagaĹ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreĹlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usĹugÄ lub roboty budowlane:
II.4) Informacja o czÄĹciach zamĂłwienia:
ZamĂłwienie podzielone jest na czÄĹci:
Nie
II.5) GĹĂłwny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMĂWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) OgĹoszenie dotyczy zakoĹczenia dynamicznego systemu zakupĂłw
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMĂWIENIA
CZÄĹÄ NR: 1  | NAZWA: Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokóŠobiektĂłw edukacyjnych przy ulicy Wolnosci 10 i 12 - Etap I |
PostÄpowanie/czÄĹÄ zostaĹo uniewaĹźnione nie NaleĹźy podaÄ podstawÄ i przyczynÄ uniewaĹźnienia postÄpowania: | |
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMĂWIENIA: 09-03-2017 IV.2 CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia WartoĹÄ bez VAT 858439.56 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert 4 w tym Liczba otrzymanych ofert od maĹych i Ĺrednich przedsiÄbiorstw: 4 Liczba otrzymanych ofert od wykonawcĂłw z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawcĂłw z paĹstw niebÄdÄ cych czĹonkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogÄ elektronicznÄ : IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTĂREMU UDZIELONO ZAMĂWIENIA ZamĂłwienie zostaĹo udzielone wykonawcom wspĂłlnie ubiegajÄ
cym siÄ o udzielenie: nie ADA-LIGHT sp. z o.o., , Budy Kozickie 56 , 09-500, Gostynin, kraj/woj. Polska Wykonawca jest maĹym/Ĺrednim przedsiÄbiorcÄ : tak Wykonawca pochodzi z innego paĹstwa czĹonkowskiego Unii Europejskiej: nie SkrĂłt literowy nazwy paĹstwa: Wykonawca pochodzi z innego paĹstwa nie bÄdÄ cego czĹonkiem Unii Europejskiej: nie SkrĂłt literowy nazwy paĹstwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOĹCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIĹťSZÄ I NAJWYĹťSZÄ CENÄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartoĹÄ umowy 827109.86 Oferta z najniĹźszÄ cenÄ /kosztem 827109.86 > Oferta z najwyĹźszÄ cenÄ /kosztem 999890.24 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czÄĹci zamĂłwienia podwykonawcy/podwykonawcom WartoĹÄ lub procentowa czÄĹÄ zamĂłwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: |
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMĂWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGĹOSZENIA, ZAMĂWIENIA Z WOLNEJ RÄKI ALBO ZAPYTANIA O CENÄ
IV.9.1) Podstawa prawna
PostÄpowanie prowadzone jest w trybie  na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
NaleĹźy podaÄ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaĹniÄ, dlaczego udzielenie zamĂłwienia jest zgodne z przepisami.