Informacje o przetargu
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie - zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej z dnia 25.06.2009 r.
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie fukcji Inwestora Zastępczego w zakresie objętym umową na roboty dodatkowe z dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych, które określają: 1.protokół konieczności nr 7 - odwodnienie wykopów za pomocą studni izomerycznych, 2.protokół konieczności nr 9 - rozbiórka dodatkowych stropów w budynku nr 7 i 4, 3.protokół konieczności nr 12 - przekładka kabla - zakres kabli w trafostacji, 4.protokół konieczności nr 14 - rozbiórka sufitów w budynku nr 13 zakres prac ponad umowę, 5.protokół konieczności nr 15 - poszerzenie murka prowadzącego przy KCI, 6.protokół konieczności nr 18 - dodatkowa ilość podparć konstrukcji dachu w budynkach remontowanych, 7.protokół konieczności nr 20 - zabezpieczenie drewna FOBOS M4, 8.protokół konieczności nr 22 - dodatkowe Mikropale w budynku A, 9.protokół konieczności nr 24 - wyburzenie słupów w budynkach remontowanych, 10.protokół konieczności nr 25 - izolacja pali i przerw w ścianach, 11.protokół konieczności nr 26 - wklejenie dodatkowych prętów wg. zaleceń konstruktora , 12.protokół konieczności nr 30 - zmiana płyt HC 400 na HC 500.
Zamawiający:
Zarząd Budynków Komunalnych
Adres: | Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, woj. małopolskie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: barbara.batko@zbk.krakow.pl tel: 126 166 222 fax: 12 616 61 29 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 11347120100 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2010-05-06 | Termin składania wniosków: | - brak - |
Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [WR]: | Zamówienia z wolnej ręki |
Czas na realizację: | - | Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.zbk.krakow.pl | Informacja dostępna pod: | |
Okres związania ofertą: | 0 dni |
Kody CPV
71521000-6 | Usługi nadzorowania placu budowy | |
71541000-2 | Usługi zarządzania projektem budowlanym |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie - zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej z dnia 25.06.2009 r.. | BUD-INVENT Sp. z o.o. Warszawa | 22 680,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2010-05-25 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 715410002 715210006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 22 680,00 zł Minimalna złożona oferta: 22 680,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 22 680,00 zł Maksymalna złożona oferta: 22 680,00 zł | |
Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie - zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej z dnia 25.06.2009 r.
Numer ogłoszenia: 113471 - 2010; data zamieszczenia: 07.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Komunalnych, Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6166184, faks 0126166186 , strona internetowa www.zbk.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie - zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej z dnia 25.06.2009 r..
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie fukcji Inwestora Zastępczego w zakresie objętym umową na roboty dodatkowe z dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych, które określają: 1.protokół konieczności nr 7 - odwodnienie wykopów za pomocą studni izomerycznych, 2.protokół konieczności nr 9 - rozbiórka dodatkowych stropów w budynku nr 7 i 4, 3.protokół konieczności nr 12 - przekładka kabla - zakres kabli w trafostacji, 4.protokół konieczności nr 14 - rozbiórka sufitów w budynku nr 13 zakres prac ponad umowę, 5.protokół konieczności nr 15 - poszerzenie murka prowadzącego przy KCI, 6.protokół konieczności nr 18 - dodatkowa ilość podparć konstrukcji dachu w budynkach remontowanych, 7.protokół konieczności nr 20 - zabezpieczenie drewna FOBOS M4, 8.protokół konieczności nr 22 - dodatkowe Mikropale w budynku A, 9.protokół konieczności nr 24 - wyburzenie słupów w budynkach remontowanych, 10.protokół konieczności nr 25 - izolacja pali i przerw w ścianach, 11.protokół konieczności nr 26 - wklejenie dodatkowych prętów wg. zaleceń konstruktora , 12.protokół konieczności nr 30 - zmiana płyt HC 400 na HC 500..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.54.10.00-2, 71.52.10.00-6.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawnaPostępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybuPodstawa prawna wyboru trybu: art. 10 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 uPzp. Uzasadnienie faktyczne: Udzielenie zamówienia dodatkowego w zakresie usług inwestora zastępczego jest konieczne w związku z udzielaniem zamówienia dodatkowego na roboty budowlane dla w/w inwestycji, obejmujące zakres nieobjęty zamówieniem podstawowym tak w zakresie wykonawstwa, jak i w zakresie powiązanych z wykonawstwem - komplementarnych usługach nadzoru inwestorskiego, których realizacja jest niezbędna dla wykonania zamówienia podstawowego, tj. oddania i rozliczenia inwestycji w wymaganym terminie. Udzielane zamówienie dodatkowe nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia oraz nie jest objęte zamówieniem podstawowym. Zakres zamówienia dodatkowego ustalony został na podstawie protokołów konieczności nr: 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30 oraz umowy na roboty dodatkowe zawieranej z Wykonawcą zamówienia podstawowego - Firmą WARBUD S.A. Udzielenie zamówienia jest również celowe z uwagi na zasadę racjonalnego gospodarowania, ponieważ oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego spowodowałoby opóźnienie w realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a tym samym zagrożenie zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy inwestycji (firmy WARBUD S.A.). Równocześnie z przyczyny dofinansowania inwestycji ze środków unijnych nie jest możliwe przedłużenie czasokresu realizacji zamówienia podstawowego poprzez wszczęcie procedury wyłonienia innego Wykonawcy robót dodatkowych, których realizacja wstrzymałaby wykonywanie zamówienia podstawowego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
BUD-INVENT Sp. z o.o., ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111, 02-055 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie - zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej z dnia 25.06.2009 r..
Numer ogłoszenia: 133327 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 113471 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Komunalnych, Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6166184, faks 0126166186.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie - zamówienie dodatkowe do umowy podstawowej z dnia 25.06.2009 r...
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie objętym umową na roboty dodatkowe z dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych, które określają: 1.protokół konieczności nr 7 - odwodnienie wykopów za pomocą studni izomerycznych, 2.protokół konieczności nr 9 - rozbiórka dodatkowych stropów w budynku nr 7 i 4, 3.protokół konieczności nr 12 - przekładka kabla - zakres kabli w trafostacji, 4.protokół konieczności nr 14 - rozbiórka sufitów w budynku nr 13 zakres prac ponad umowę, 5.protokół konieczności nr 15 - poszerzenie murka prowadzącego przy KCI, 6.protokół konieczności nr 18 - dodatkowa ilość podparć konstrukcji dachu w budynkach remontowanych, 7.protokół konieczności nr 20 - zabezpieczenie drewna FOBOS M4, 8.protokół konieczności nr 22 - dodatkowe Mikropale w budynku A, 9.protokół konieczności nr 24 - wyburzenie słupów w budynkach remontowanych, 10.protokół konieczności nr 25 - izolacja pali i przerw w ścianach, 11.protokół konieczności nr 26 - wklejenie dodatkowych prętów wg. zaleceń konstruktora , 12.protokół konieczności nr 30 - zmiana płyt HC 400 na HC 500..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.54.10.00-2, 71.52.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- BUD-INVENT Sp. z o.o., ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111, 02-055 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22778,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
22680,09
Oferta z najniższą ceną:
22680,09
/ Oferta z najwyższą ceną:
22680,09
Waluta:
PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielenie zamówienia dodatkowego w zakresie usług inwestora zastępczego jest konieczne w związku z udzielaniem zamówienia dodatkowego na roboty budowlane dla w/w inwestycji, obejmujące zakres nieobjęty zamówieniem podstawowym tak w zakresie wykonawstwa, jak i w zakresie powiązanych z wykonawstwem - komplementarnych usługach nadzoru inwestorskiego, których realizacja jest niezbędna dla wykonania zamówienia podstawowego, tj. oddania i rozliczenia inwestycji w wymaganym terminie. Udzielane zamówienie dodatkowe nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia oraz nie jest objęte zamówieniem podstawowym. Zakres zamówienia dodatkowego ustalony został na podstawie protokołów konieczności nr: 7, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30 oraz umowy na roboty dodatkowe zawieranej z Wykonawcą zamówienia podstawowego - Firmą WARBUD S.A. Udzielenie zamówienia jest również celowe z uwagi na zasadę racjonalnego gospodarowania, ponieważ oddzielenie zamówienia dodatkowego od podstawowego spowodowałoby opóźnienie w realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a tym samym zagrożenie zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy inwestycji (firmy WARBUD S.A.). Równocześnie z przyczyny dofinansowania inwestycji ze środków unijnych nie jest możliwe przedłużenie czasokresu realizacji zamówienia podstawowego poprzez wszczęcie procedury wyłonienia innego Wykonawcy robót dodatkowych, których realizacja wstrzymałaby wykonywanie zamówienia podstawowego.