Informacje o przetargu
Budowa kancelarii Młodów wraz infrastrukturą towarzyszącą
Opis przedmiotu przetargu: Zakres robot i rozwiązania materiałowe: 1. Budynek kancelarii: Dane techniczno-użytkowe: Powierzchnia zabudowy 58,60 m2 Powierzchnia użytkowa 45,00 m2 Wysokość pomieszczeń 2,80 m Kubatura : 263,00 m3 Ławy fundamentowe – monolityczne, wylewane z betonu C16/20, zbrojone prętami głównymi, wysokość ław 40cm, na 10 cm. Stopy fundamentowe – zbrojone siatką z prętów. Mury fundamentowe budynku z bloczków betonowych gr. 24cm ocieplone warstwami 10 i 5cm styropianu ekstrudowanego, na zaprawie cementowej, spięte wieńcem fundamentowym W1; Ściany konstrukcyjne – z pustaków betonu komórkowego klasy 500 gr. 24cm, ocieplonych 15cm warstwą styropianu (ściany zewnętrzne), na zaprawie cementowo-wapiennej (alternatywna: zaprawa klejowa), spięte wieńcami W2 na wysokości stropu nad parterem; Wieniec W3 słupy wraz z wieńcem W4 usztywnia ściany poddasza. Wieńce – monolityczne, żelbetowe, poziom występowania poszczególnych wieńców oraz ich przekroje przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych, zbrojenie główne, podłużne wieńców. Strop nad parterem drewniany na belkach drewnianych. Nadproża żelbetowe - monolityczne, wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone prętami głównymi. Dach – dwuspadowy, o nachyleniu połaci równym 85 st. wiązary tradycyjne, drewniane w konstrukcji płatwiowej. Więźba wykonana z drewna klasy C24 z gatunków iglastych, elementy więźby zabezpieczone przed montażem przeciwwilgociowo oraz przeciw korozji biologicznej; 1) Izolacje i dylatacje: - ścian i stop fundamentowych: bitumiczna masa uszczelniająca na powierzchniach pionowych i poziomych - w celu szczelnego zabezpieczenia ław oraz ścian fundamentowych przed występującą w podłożu wodą gruntową, - ścian i posadzek w przyziemiu: bitumiczna masa uszczelniająca, - ściany zewnętrzne ocieplone styropianem o grubości 12 cm, - ściany fundamentowe - ocieplone styropianem ekstrudowanym grubości 10 cm i 5 cm 2) Podłogi i posadzki - Na parterze we wszystkich pomieszczeniach terakota. 3) Stolarka okienna i drzwiowa . - drzwi wewnętrzne drewniane, pojedyncze, szklone szkłem bezpiecznym, - drzwi w pomieszczeniach sanitarnych drewniane, płytowe, foliowane, szklone szkłem bezpiecznym, - stolarka okienna drewniana, dwuszybowa, k=1.1 W/m 2 K, 4) Tynki - tynki wewnętrzne gładkie cementowo-wapienne Kat. III + gładzie gipsowe. Listwy narożne do tynków aluminiowe siatkowe, 5) Malowanie i okładziny - farby akrylowe w kolorach pastelowych, uzgodnionych w inwestorem na etapie robot wykończeniowych. Budynek wyposażony w instalacje: - wodociągową - kanalizacyjną - elektryczną ( oświetleniową i gniazd wtykowych) - wentylacyjną grawitacyjną - instalacje gazową Planowany okres zajęcia pasa drogowego pod budowę przyłącza wodociągowego 01-02 czerwiec 2017 r. 2. Plac pieszo-jezdny, dojścia i dojazdy Pow. utwardzenia 100 m2. Długość krawężników 58 m Ręczne wykonanie koryta pod opaskę odwodnieniową w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm. Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie opaski - grubość warstwy po zag. 5 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 4,0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 3 Ogrodzenie Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 76.600 m2. Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa z materiałów z odzysku 76.600 m2. Ogrodzenia z nowej siatki wysok.150 cm na słupkach stalowych obetonowanych, przedmiar = 150.000 m2 Rozbiórka bramy wjazdowej i bramki, montaż odzyskanych elementów w innym miejscu ogrodzenia. Budowa bramy ogrodzeniowej z furtką z drewna i okuciami ( zawiasy, zamki ), Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu - fundament betonowy cokołu ogrodzenia Słupki ogrodzenia o wym. 40x40x150 cm z kamienia łamanego twardego. Cokoły kamienne (długość 46,3 m) o wymiarach szerokość 30 i wysokość 30 cm ponad terenem z kamienia łupanego na gotowym fundamencie betonowym, obustronnie licowany i spoinowany z wykonaniem czapki betonowej. Wypełnienie miedzy słupkami ogrodzenie z kamienia łamanego twardego z desek drewnianych ogrodzeniowych impregnowanych ciśnieniowo między słupkami ogrodzenia do gotowych uchwytów. 4. Wiata - Powierzchnia zabudowy 15,00m2 - Kubatura: 42,75 m3 - Wysokość w kalenicy 3,52 m - Szerokość: 2,5m - Długość: 6,0 m o konstrukcji drewnianej posadowiona na stopach betonowych o wymiarach 30 x 30 cm posadowionych na głębokości 1,0 m ppt. Słupy przytwierdzone do stóp przy pomocy stalowych podstaw. Posadzka z kostki brukowej, na podsypce piaskowo-cementowej, zakończona obrzeżem betonowym. Dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym na papie podkładowej oraz pełnym deskowaniu.
Zamawiający:
Nadleśnictwo Lubaczów
Adres: | ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl tel: 016 6321972, 6321201 fax: 166 329 004 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 2314620170 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2017-02-09 | Termin składania wniosków: | 2017-02-23 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - | Wadium: | 1 ZŁ |
Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | http://www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl | Informacja dostępna pod: | bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lubaczow/zamowienia_publiczne |
Okres związania ofertą: | 31 dni |
Kody CPV
34928200-0 | Ogrodzenia | |
45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Budowa kancelarii Młodów wraz infrastrukturą towarzyszacą | SanakiewiczSp. z o. o. z siedzibą w Szówsko, 37-500 Jarosław Jarosław | 326 499,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2017-03-28 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 45200000 34928200 34953300 45233226 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 326 499,00 zł Minimalna złożona oferta: 326 499,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 2 Minimalna złożona oferta: 326 499,00 zł Maksymalna złożona oferta: 400 000,00 zł | |
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia (jeĹźeli dotyczy):
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lubaczow/zamowienia_publiczneOGĹOSZENIE O ZAMĂWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogĹoszenia:
obowiÄ zkowe
OgĹoszenie dotyczy:
zamĂłwienia publicznego
ZamĂłwienie dotyczy projektu lub programu wspĂłĹfinansowanego ze ĹrodkĂłw Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu
O zamĂłwienie mogÄ ubiegaÄ siÄ wyĹÄ cznie zakĹady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktĂłrych dziaĹalnoĹÄ, lub dziaĹalnoĹÄ ich wyodrÄbnionych organizacyjnie jednostek, ktĂłre bÄdÄ realizowaĹy zamĂłwienie, obejmuje spoĹecznÄ i zawodowÄ integracjÄ osĂłb bÄdÄ cych czĹonkami grup spoĹecznie marginalizowanych
NaleĹźy podaÄ minimalny procentowy wskaĹşnik zatrudnienia osĂłb naleĹźÄ cych do jednej lub wiÄcej kategorii, o ktĂłrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niĹź 30%, osĂłb zatrudnionych przez zakĹady pracy chronionej lub wykonawcĂłw albo ich jednostki (w %)
PostÄpowanie przeprowadza centralny zamawiajÄ cy
PostÄpowanie przeprowadza podmiot, ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli przeprowadzenie postÄpowania
Informacje na temat podmiotu ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli prowadzenie postÄpowania:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie przez zamawiajÄ cych
JeĹźeli tak, naleĹźy wymieniÄ zamawiajÄ cych, ktĂłrzy wspĂłlnie przeprowadzajÄ postÄpowanie oraz podaÄ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktĂłw wraz z danymi do kontaktĂłw:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej
W przypadku przeprowadzania postÄpowania wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej â majÄ ce zastosowanie krajowe prawo zamĂłwieĹ publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
NadleĹnictwo LubaczĂłw, krajowy numer identyfikacyjny 65001649500000, ul. ul. SĹowackiego 20, 37600  LubaczĂłw, woj. podkarpackie, paĹstwo Polska, tel. 016 6321972, 6321201, e-mail lubaczow@krosno.lasy.gov.pl, faks 166 329 004.
Adres strony internetowej (URL): http://www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej pod ktĂłrym moĹźna uzyskaÄ dostÄp do narzÄdzi i urzÄ dzeĹ lub formatĂłw plikĂłw, ktĂłre nie sÄ ogĂłlnie dostÄpne bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lubaczow/zamowienia_publiczne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄCEGO:
Inny: paĹstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowoĹci prawnej
I.3) WSPĂLNE UDZIELANIE ZAMĂWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peĹny i bezpoĹredni dostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania moĹźna uzyskaÄ pod adresem (URL)
bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lubaczow/zamowienia_publiczne
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia
bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lubaczow/zamowienia_publiczne
DostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania jest ograniczony - wiÄcej informacji moĹźna uzyskaÄ pod adresem
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu naleĹźy przesyĹaÄ:
Elektronicznie
adres
Dopuszczone jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
nie
Wymagane jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
tak
Inny sposĂłb:
wskazany poniĹźej
Adres:
NadleĹnictwo LubaczĂłw, ul. SĹowackiego 20,37-600 LubaczĂłw, pokĂłj nr 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄdzi i urzÄ dzeĹ lub formatĂłw plikĂłw, ktĂłre nie sÄ ogĂłlnie dostÄpne
Nieograniczony, peĹny, bezpoĹredni i bezpĹatny dostÄp do tych narzÄdzi moĹźna uzyskaÄ pod adresem: (URL)
NadleĹnictwo LubaczĂłw, ul. SĹowackiego 20,37-600 LubaczĂłw
II.1) Nazwa nadana zamĂłwieniu przez zamawiajÄ cego:
Budowa kancelarii MĹodĂłw wraz infrastrukturÄ towarzyszÄ cÄ
Numer referencyjny:
SA.270.1.1.2017
Przed wszczÄciem postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia przeprowadzono dialog techniczny
II.2) Rodzaj zamĂłwienia:
roboty budowlane
II.3) Informacja o moĹźliwoĹci skĹadania ofert czÄĹciowych
ZamĂłwienie podzielone jest na czÄĹci:
II.4) KrĂłtki opis przedmiotu zamĂłwienia
(wielkoĹÄ, zakres, rodzaj i iloĹÄ dostaw, usĹug lub robĂłt budowlanych lub okreĹlenie zapotrzebowania i wymagaĹ )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreĹlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usĹugÄ lub roboty budowlane:
Zakres robot i rozwiÄ zania materiaĹowe: 1. Budynek kancelarii: Dane techniczno-uĹźytkowe: Powierzchnia zabudowy 58,60 m2 Powierzchnia uĹźytkowa 45,00 m2 WysokoĹÄ pomieszczeĹ 2,80 m Kubatura : 263,00 m3 Ĺawy fundamentowe â monolityczne, wylewane z betonu C16/20, zbrojone prÄtami gĹĂłwnymi, wysokoĹÄ Ĺaw 40cm, na 10 cm. Stopy fundamentowe â zbrojone siatkÄ z prÄtĂłw. Mury fundamentowe budynku z bloczkĂłw betonowych gr. 24cm ocieplone warstwami 10 i 5cm styropianu ekstrudowanego, na zaprawie cementowej, spiÄte wieĹcem fundamentowym W1; Ĺciany konstrukcyjne â z pustakĂłw betonu komĂłrkowego klasy 500 gr. 24cm, ocieplonych 15cm warstwÄ styropianu (Ĺciany zewnÄtrzne), na zaprawie cementowo-wapiennej (alternatywna: zaprawa klejowa), spiÄte wieĹcami W2 na wysokoĹci stropu nad parterem; Wieniec W3 sĹupy wraz z wieĹcem W4 usztywnia Ĺciany poddasza. WieĹce â monolityczne, Ĺźelbetowe, poziom wystÄpowania poszczegĂłlnych wieĹcĂłw oraz ich przekroje przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych, zbrojenie gĹĂłwne, podĹuĹźne wieĹcĂłw. Strop nad parterem drewniany na belkach drewnianych. NadproĹźa Ĺźelbetowe - monolityczne, wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone prÄtami gĹĂłwnymi. Dach â dwuspadowy, o nachyleniu poĹaci rĂłwnym 85 st. wiÄ zary tradycyjne, drewniane w konstrukcji pĹatwiowej. WiÄĹşba wykonana z drewna klasy C24 z gatunkĂłw iglastych, elementy wiÄĹşby zabezpieczone przed montaĹźem przeciwwilgociowo oraz przeciw korozji biologicznej; 1) Izolacje i dylatacje: - Ĺcian i stop fundamentowych: bitumiczna masa uszczelniajÄ ca na powierzchniach pionowych i poziomych - w celu szczelnego zabezpieczenia Ĺaw oraz Ĺcian fundamentowych przed wystÄpujÄ cÄ w podĹoĹźu wodÄ gruntowÄ , - Ĺcian i posadzek w przyziemiu: bitumiczna masa uszczelniajÄ ca, - Ĺciany zewnÄtrzne ocieplone styropianem o gruboĹci 12 cm, - Ĺciany fundamentowe - ocieplone styropianem ekstrudowanym gruboĹci 10 cm i 5 cm 2) PodĹogi i posadzki - Na parterze we wszystkich pomieszczeniach terakota. 3) Stolarka okienna i drzwiowa . - drzwi wewnÄtrzne drewniane, pojedyncze, szklone szkĹem bezpiecznym, - drzwi w pomieszczeniach sanitarnych drewniane, pĹytowe, foliowane, szklone szkĹem bezpiecznym, - stolarka okienna drewniana, dwuszybowa, k=1.1 W/m 2 K, 4) Tynki - tynki wewnÄtrzne gĹadkie cementowo-wapienne Kat. III + gĹadzie gipsowe. Listwy naroĹźne do tynkĂłw aluminiowe siatkowe, 5) Malowanie i okĹadziny - farby akrylowe w kolorach pastelowych, uzgodnionych w inwestorem na etapie robot wykoĹczeniowych. Budynek wyposaĹźony w instalacje: - wodociÄ gowÄ - kanalizacyjnÄ - elektrycznÄ ( oĹwietleniowÄ i gniazd wtykowych) - wentylacyjnÄ grawitacyjnÄ - instalacje gazowÄ Planowany okres zajÄcia pasa drogowego pod budowÄ przyĹÄ cza wodociÄ gowego 01-02 czerwiec 2017 r. 2. Plac pieszo-jezdny, dojĹcia i dojazdy Pow. utwardzenia 100 m2. DĹugoĹÄ krawÄĹźnikĂłw 58 m RÄczne wykonanie koryta pod opaskÄ odwodnieniowÄ w gruncie kat. III-IV gĹÄbokoĹci 20 cm. RÄczne zagÄszczenie warstwy odsÄ czajÄ cej z piasku w korycie opaski - gruboĹÄ warstwy po zag. 5 cm. Podbudowa z kruszywa Ĺamanego fr. 4,0-31,5 mm - warstwa dolna o gruboĹci po zagÄszczeniu 15 cm. Podsypka cementowo-piaskowa z zagÄszczeniem rÄcznym - 5 cm gruboĹÄ warstwy po zagÄszczeniu. Ĺawa pod krawÄĹźniki betonowa z oporem. KrawÄĹźniki betonowe wystajÄ ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 3 Ogrodzenie Ogrodzenia z siatki na sĹupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 76.600 m2. Ogrodzenia z siatki na sĹupkach stalowych obetonowanych - budowa z materiaĹĂłw z odzysku 76.600 m2. Ogrodzenia z nowej siatki wysok.150 cm na sĹupkach stalowych obetonowanych, przedmiar = 150.000 m2 RozbiĂłrka bramy wjazdowej i bramki, montaĹź odzyskanych elementĂłw w innym miejscu ogrodzenia. Budowa bramy ogrodzeniowej z furtkÄ z drewna i okuciami ( zawiasy, zamki ), Ĺawy fundamentowe betonowe prostokÄ tne szerokoĹci do 0.6 m - rÄczne ukĹadanie betonu - fundament betonowy cokoĹu ogrodzenia SĹupki ogrodzenia o wym. 40x40x150 cm z kamienia Ĺamanego twardego. CokoĹy kamienne (dĹugoĹÄ 46,3 m) o wymiarach szerokoĹÄ 30 i wysokoĹÄ 30 cm ponad terenem z kamienia Ĺupanego na gotowym fundamencie betonowym, obustronnie licowany i spoinowany z wykonaniem czapki betonowej. WypeĹnienie miedzy sĹupkami ogrodzenie z kamienia Ĺamanego twardego z desek drewnianych ogrodzeniowych impregnowanych ciĹnieniowo miÄdzy sĹupkami ogrodzenia do gotowych uchwytĂłw. 4. Wiata - Powierzchnia zabudowy 15,00m2 - Kubatura: 42,75 m3 - WysokoĹÄ w kalenicy 3,52 m - SzerokoĹÄ: 2,5m - DĹugoĹÄ: 6,0 m o konstrukcji drewnianej posadowiona na stopach betonowych o wymiarach 30 x 30 cm posadowionych na gĹÄbokoĹci 1,0 m ppt. SĹupy przytwierdzone do stĂłp przy pomocy stalowych podstaw. Posadzka z kostki brukowej, na podsypce piaskowo-cementowej, zakoĹczona obrzeĹźem betonowym. Dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym na papie podkĹadowej oraz peĹnym deskowaniu.
II.5) GĹĂłwny kod CPV:
45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
34928200-0, 34953300-5, 45233226-9
II.6) CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia
(jeĹźeli zamawiajÄ cy podaje informacje o wartoĹci zamĂłwienia):
WartoĹÄ bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umĂłw ramowych lub dynamicznego systemu zakupĂłw â szacunkowa caĹkowita maksymalna wartoĹÄ w caĹym okresie obowiÄ zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw)
II.7) Czy przewiduje siÄ udzielenie zamĂłwieĹ, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
tak
OkreĹlenie przedmiotu, wielkoĹci lub zakresu oraz warunkĂłw na jakich zostanÄ udzielone zamĂłwienia, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 3.16 ZamawiajÄ cy przewiduje udzielenie zamĂłwienia o ktĂłrym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP tj. udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamĂłwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robĂłt budowlanych, zamĂłwienia polegajÄ cego na powtĂłrzeniu podobnych robĂłt budowlanych do wielkoĹci 49% zamĂłwienia podstawowego.
II.8) Okres, w ktĂłrym realizowane bÄdzie zamĂłwienie lub okres, na ktĂłry zostaĹa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktĂłry zostaĹ ustanowiony dynamiczny system zakupĂłw:
II.9) Informacje dodatkowe:
1. PostÄpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoĹci poniĹźej 5 225 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 oraz przepisĂłw DziaĹu II RozdziaĹu 3 OddziaĹu 1, (art. 39 i nastÄpne) Ustawy PZP. 2. PostÄpowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. âprocedury odwrĂłconejâ, o ktĂłrej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywoĹanych przepisĂłw ZamawiajÄ cy najpierw dokona oceny ofert, a nastÄpnie zbada, czy wykonawca, ktĂłrego oferta zostaĹa oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speĹnia warunki udziaĹu w postÄpowaniu.
III.1) WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreĹlonej dziaĹalnoĹci zawodowej, o ile wynika to z odrÄbnych przepisĂłw
OkreĹlenie warunkĂłw: ZamawiajÄ cy nie okreĹla warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreĹlenie warunkĂłw: ZamawiajÄ cy nie okreĹla warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) ZdolnoĹÄ techniczna lub zawodowa
OkreĹlenie warunkĂłw: OceniajÄ c zdolnoĹÄ technicznÄ lub zawodowÄ wykonawcy na zasadzie speĹnia/nie speĹnia, zamawiajÄ cy stawia nastÄpujÄ ce minimalne warunki dotyczÄ ce wyksztaĹcenia, kwalifikacji zawodowych, doĹwiadczenia, potencjaĹu technicznego wykonawcy lub osĂłb skierowanych przez wykonawcÄ do realizacji zamĂłwienia, umoĹźliwiajÄ ce realizacjÄ zamĂłwienia na odpowiednim poziomie jakoĹci. a) Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osĂłb skierowanych przez wykonawcÄ do realizacji zamĂłwienia Wykonawca speĹni ten warunek udziaĹu w postÄpowaniu, jeĹźeli wykaĹźe, Ĺźe dysponuje nastÄpujÄ cym osobami: Kierownik budowy: 1 osoba â wymagania: Osoba ta musi posiadaÄ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objÄtym niniejszym postÄpowaniem przetargowym, wydane zgodnie z ustawÄ z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz RozporzÄ dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeĹnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadajÄ ce im waĹźne uprawnienia budowlane, ktĂłre zostaĹy wydanej na podstawie wczeĹniej obowiÄ zujÄ cych przepisĂłw, ktĂłre pozwalaÄ bÄdÄ na peĹnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamĂłwienia. Osoba ta musi posiadaÄ minimum 3-letnie doĹwiadczenie. IloĹÄ lat doĹwiadczenia naleĹźy liczyÄ od daty wystawienia uprawnieĹ o specjalnoĹci konstrukcyjno - budowlanej. ZamawiajÄ cy, okreĹlajÄ c wymogi dla kaĹźdej osoby w zakresie posiadanych uprawnieĹ budowlanych, dopuszcza odpowiadajÄ ce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom paĹstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeĹźeniem art. 12 a oraz innych przepisĂłw ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paĹstwach czĹonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); ktĂłre pozwalaÄ bÄdÄ na peĹnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objÄtym umowÄ ; IlekroÄ w opisie warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osĂłb bÄdÄ cych obywatelami krajĂłw czĹonkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzjÄ w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamĂłwienia â zgodnie z wĹaĹciwymi przepisami, w szczegĂłlnoĹci z UstawÄ o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paĹstwach czĹonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz UstawÄ z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzÄ dach zawodowych architektĂłw oraz inĹźynierĂłw budownictwa (Dz. U z 2014 r., poz. 1946 t.j.). b) DoĹwiadczenie wykonawcy lub osĂłb skierowanych przez wykonawcÄ do realizacji zamĂłwienia Wykonawca speĹni ten warunek udziaĹu w postÄpowaniu na zasadzie speĹnia/nie speĹnia, jeĹźeli wykaĹźe, Ĺźe:wykonaĹ w ciÄ gu ostatnich 5 lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert (a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy â w tym okresie) min. 2 budynki o pow. uĹźytkowej min. 45 m2, 2 roboty utwardzenia chodnikĂłw i dojazdĂłw o pow. min 80 m2, 2 ogrodzenia w dowolnej technice o dĹugoĹci min po 100m. ZamawiajÄ cy nie wymaga aby w/w zakres wykonany byĹ w ramach jednego zadania/zlecenia/zamĂłwienia/inwestycji.
ZamawiajÄ cy wymaga od wykonawcĂłw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu imion i nazwisk osĂłb wykonujÄ cych czynnoĹci przy realizacji zamĂłwienia wraz z informacjÄ o kwalifikacjach zawodowych lub doĹwiadczeniu tych osĂłb: nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca moĹźe w celu potwierdzenia speĹniania warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamĂłwienia, lub jego czÄĹci, polegaÄ na zdolnoĹciach technicznych lub zawodowych innych podmiotĂłw, niezaleĹźnie od charakteru prawnego ĹÄ czÄ cych go z nim stosunkĂłw prawnych. 2. W odniesieniu do warunkĂłw dotyczÄ cych wyksztaĹcenia, kwalifikacji zawodowych lub doĹwiadczenia, wykonawcy mogÄ polegaÄ na zdolnoĹciach innych podmiotĂłw, jeĹli podmioty te zrealizujÄ roboty budowlane lub usĹugi, do realizacji ktĂłrych te zdolnoĹci sÄ wymagane. 3. Wykonawca, ktĂłry polega na zdolnoĹciach lub sytuacji innych podmiotĂłw, musi udowodniÄ zamawiajÄ cemu, Ĺźe realizujÄ c zamĂłwienie, bÄdzie dysponowaĹ niezbÄdnymi zasobami tych podmiotĂłw, w szczegĂłlnoĹci przedstawiajÄ c zobowiÄ zanie tych podmiotĂłw do oddania mu do dyspozycji niezbÄdnych zasobĂłw na potrzeby realizacji zamĂłwienia. 4. JeĹźeli zdolnoĹci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktĂłrym mowa w pkt 6.3 i 6.4. SIWZ, nie potwierdzajÄ speĹnienia przez wykonawcÄ warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu lub zachodzÄ wobec tych podmiotĂłw podstawy wykluczenia, zamawiajÄ cy ĹźÄ da, aby wykonawca w terminie okreĹlonym przez zamawiajÄ cego: a) zastÄ piĹ ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiÄ zaĹ siÄ do osobistego wykonania odpowiedniej czÄĹci zamĂłwienia, jeĹźeli wykaĹźe zdolnoĹci techniczne lub zawodowe, o ktĂłrych mowa w pkt 6.2.3) SIWZ 5. W celu oceny, czy wykonawca polegajÄ c na zdolnoĹciach lub sytuacji innych podmiotĂłw na zasadach okreĹlonych w art. 22a Pzp, bÄdzie dysponowaĹ niezbÄdnymi zasobami w stopniu umoĹźliwiajÄ cym naleĹźyte wykonanie zamĂłwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ĹÄ czÄ cy wykonawcÄ z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostÄp do ich zasobĂłw, zamawiajÄ cy moĹźe ĹźÄ daÄ dokumentĂłw, ktĂłre okreĹlajÄ w szczegĂłlnoĹci: 1) zakres dostÄpnych wykonawcy zasobĂłw innego podmiotu; 2) sposĂłb wykorzystania zasobĂłw innego podmiotu, przez wykonawcÄ, przy wykonywaniu zamĂłwienia publicznego; 3) zakres i okres udziaĹu innego podmiotu przy wykonywaniu zamĂłwienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnoĹciach ktĂłrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu dotyczÄ cych wyksztaĹcenia, kwalifikacji zawodowych lub doĹwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktĂłrych wskazane zdolnoĹci dotyczÄ . 6. W przypadku WykonawcĂłw wspĂłlnie ubiegajÄ cych siÄ o udzielenie zamĂłwienia, Ĺźaden z nich nie moĹźe podlegaÄ wykluczeniu z udziaĹu w postÄpowaniu w okolicznoĹciach, o ktĂłrych mowa w art. 24 ust.1 Pzp, natomiast speĹnianie warunkĂłw wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i ktĂłrych opis sposobu dokonania oceny speĹniania zostaĹ zamieszczony w niniejszej Instrukcji , Wykonawcy wykazujÄ ĹÄ cznie. 7.Wykonawcy wspĂłlnie ubiegajÄ cy siÄ o udzielenie zamĂłwienia ustanawiajÄ peĹnomocnika do reprezentowania ich w postÄpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego. 8. ZamawiajÄ cy moĹźe, na kaĹźdym etapie postÄpowania, uznaÄ, Ĺźe wykonawca nie posiada wymaganych zdolnoĹci, jeĹźeli zaangaĹźowanie zasobĂłw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiÄwziÄcia gospodarcze wykonawcy moĹźe mieÄ negatywny wpĹyw na realizacjÄ zamĂłwienia. 9. ZamawiajÄ cy najpierw dokona oceny ofert, a nastÄpnie zbada czy wykonawca ktĂłrego oferta zostaĹa oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz speĹnia warunki udziaĹu w postÄpowaniu . 10. JeĹźeli wykonawca, o ktĂłrym mowa powyĹźej uchyla siÄ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy, zamawiajÄ cy moĹźe zbadaÄ, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy speĹnia warunki udziaĹu w postÄpowaniu wykonawca, ktĂłry zĹoĹźyĹ ofertÄ najwyĹźej ocenionÄ spoĹrĂłd pozostaĹych ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreĹlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajÄ cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
ZamawiajÄ cy przewiduje nastÄpujÄ ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OĹWIADCZEĹ SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W CELU WSTÄPNEGO POTWIERDZENIA, ĹťE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEĹNIA WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU ORAZ SPEĹNIA KRYTERIA SELEKCJI
OĹwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speĹnianiu warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu
tak
OĹwiadczenie o speĹnianiu kryteriĂłw selekcji
nie
III.4) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW , SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEĹNIANIA WARUNKĂW UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU:
W celu potwierdzenia speĹniania warunku dotyczÄ cego zdolnoĹci technicznej lub zawodowej okreĹlonego w pkt 6.2.3. SIWZ (tj. w zakresie zdolnoĹci technicznej lub zawodowej oraz kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osĂłb skierowanych przez wykonawcÄ do realizacji zamĂłwienia). zamawiajÄ cy bÄdzie ĹźÄ daĹ od wykonawcy ktĂłrego oferta zostaĹa najwyĹźej oceniona, do zĹoĹźenia w wyznaczonym, nie krĂłtszym niĹź 5 dni, terminie aktualnych na dzieĹ zĹoĹźenia oĹwiadczeĹ lub dokumentĂłw potwierdzajÄ cych okolicznoĹci, o ktĂłrych mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy pzp.: a) wykazu robĂłt budowlanych wykonanych nie wczeĹniej niĹź w okresie ostatnich 5 lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert, a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoĹci, daty, miejsca wykonania i podmiotĂłw, na rzecz ktĂłrych roboty te zostaĹy wykonane, z zaĹÄ czeniem dowodĂłw okreĹlajÄ cych czy te roboty budowlane zostaĹy wykonane naleĹźycie, w szczegĂłlnoĹci informacji o tym czy roboty zostaĹy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidĹowo ukoĹczone. Dowodami, o ktĂłrych mowa powyĹźej , sÄ referencje bÄ dĹş inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktĂłrego roboty budowlane byĹy wykonywane, a jeĹźeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaÄ tych dokumentĂłw - inne dokumenty b) wykazu osĂłb, skierowanych przez wykonawcÄ do realizacji zamĂłwienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnieĹ do kierowania robotami budowlanymi) i doĹwiadczenia niezbÄdnych do wykonania zamĂłwienia publicznego, a takĹźe zakresu wykonywanych przez nie czynnoĹci oraz informacjÄ o podstawie do dysponowania tymi osobami. 8.2. W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia wykonawcy z udziaĹu w postÄpowaniu zamawiajÄ cy ĹźÄ da od wykonawcy: odpisu z wĹaĹciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaĹalnoĹci gospodarczej, jeĹźeli odrÄbne, przepisy wymagajÄ wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 8.3 ZamawiajÄ cy ĹźÄ da od wykonawcy, ktĂłry polega na zdolnoĹciach lub sytuacji innych podmiotĂłw na zasadach okreĹlonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotĂłw dokumentĂłw wymienionych w pkt 8.1 a) lub 8.1.b) i 8.2. 8.4 ZamawiajÄ cy ĹźÄ da od wykonawcy przedstawienia dokumentĂłw wymienionych w pkt 8.2a). dotyczÄ cych podwykonawcy, ktĂłremu zamierza powierzyÄ wykonanie czÄĹci zamĂłwienia, a ktĂłry nie jest podmiotem, na ktĂłrego zdolnoĹciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okreĹlonych w art. 22a Pzp. 8.5. JeĹźeli wykonawca ma siedzibÄ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentĂłw, o ktĂłrych mowa w pkt 8.2 SIWZ: skĹada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktĂłrym wykonawca ma siedzibÄ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajÄ ce odpowiednio, Ĺźe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogĹoszono upadĹoĹci. 8.6. ZamawiajÄ cy moĹźe wezwaÄ wykonawcÄ, ktĂłrego oferta zostaĹa najwyĹźej oceniona, do zĹoĹźenia w wyznaczonym, nie krĂłtszym niĹź 5 dni, terminie aktualnych na dzieĹ zĹoĹźenia oĹwiadczeĹ lub dokumentĂłw potwierdzajÄ cych okolicznoĹci, o ktĂłrych mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP. 8.7..JeĹźeli jest to niezbÄdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, zamawiajÄ cy moĹźe na kaĹźdym etapie postÄpowania wezwaÄ wykonawcĂłw do zĹoĹźenia wszystkich lub niektĂłrych oĹwiadczeĹ lub dokumentĂłw potwierdzajÄ cych, Ĺźe nie podlegajÄ wykluczeniu, speĹniajÄ warunki udziaĹu w postÄpowaniu lub kryteria selekcji, a jeĹźeli zachodzÄ uzasadnione podstawy do uznania, Ĺźe zĹoĹźone uprzednio oĹwiadczenia lub dokumenty nie sÄ juĹź aktualne, do zĹoĹźenia aktualnych oĹwiadczeĹ lub dokumentĂłw. 8.9. JeĹźeli wykonawca nie zĹoĹźyĹ oĹwiadczenia, o ktĂłrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oĹwiadczeĹ lub dokumentĂłw potwierdzajÄ cych okolicznoĹci, o ktĂłrych mowa w art. 25 ust. 1ustawy PZP, lub innych dokumentĂłw niezbÄdnych do przeprowadzenia postÄpowania, oĹwiadczenia lub dokumenty sÄ niekompletne, zawierajÄ bĹÄdy lub budzÄ wskazane przez zamawiajÄ cego wÄ tpliwoĹci, zamawiajÄ cy wzywa do ich zĹoĹźenia, uzupeĹnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaĹnieĹ w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ĺźe mimo ich zĹoĹźenia, uzupeĹnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaĹnieĹ oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byĹoby uniewaĹźnienie postÄpowania. 8.10. JeĹźeli wykonawca nie zĹoĹźyĹ wymaganych peĹnomocnictw albo zĹoĹźyĹ wadliwe peĹnomocnictwa, zamawiajÄ cy wzywa do ich zĹoĹźenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ĺźe mimo ich zĹoĹźenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byĹoby uniewaĹźnienie postÄpowania. 8.11. Wykonawca nie jest obowiÄ zany do zĹoĹźenia oĹwiadczeĹ lub dokumentĂłw potwierdzajÄ cych okolicznoĹci, o ktĂłrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeĹźeli zamawiajÄ cy posiada oĹwiadczenia lub dokumenty dotyczÄ ce tego wykonawcy lub moĹźe je uzyskaÄ za pomocÄ bezpĹatnych i ogĂłlnodostÄpnych baz danych, w szczegĂłlnoĹci rejestrĂłw publicznych. 8.12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczÄ cych kwoty, jakÄ zamierza przeznaczyÄ na sfinansowanie zamĂłwienia, firm oraz adresĂłw wykonawcĂłw, ktĂłrzy zĹoĹźyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamĂłwienia, okresu gwarancji i warunkĂłw pĹatnoĹci zawartych w ofertach, przekazuje zamawiajÄ cemu oĹwiadczenie o przynaleĹźnoĹci lub braku przynaleĹźnoĹci do tej samej grupy kapitaĹowej, o ktĂłrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zĹoĹźeniem oĹwiadczenia, wykonawca moĹźe przedstawiÄ dowody, Ĺźe powiÄ zania z innym wykonawcÄ nie prowadzÄ do zakĹĂłcenia konkurencji w postÄpowaniu o udzielenie zamĂłwienia. WzĂłr oĹwiadczenia o przynaleĹźnoĹci lub braku przynaleĹźnoĹci do tej samej grupy kapitaĹowej, o ktĂłrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi ZaĹÄ cznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIĂW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia:
przetarg nieograniczony
IV.1.2) ZamawiajÄ cy ĹźÄ da wniesienia wadium:
Informacja na temat wadium
1. ZamawiajÄ cy ĹźÄ da od wykonawcĂłw wniesienia wadium przed upĹywem terminu skĹadania ofert w kwocie 5000 PLN. 2. W zaleĹźnoĹci od wyboru wykonawcy, wadium moĹźe byÄ wnoszone w jednej lub kilku nastÄpujÄ cych formach : a) PieniÄ dzu Wadium wniesione w pieniÄ dzu naleĹźy wpĹaciÄ przelewem na nastÄpujÄ cy rachunek ZamawiajÄ cego: PEKAO S.A. I Oddz. W Lubaczowie nr: 93 1240 2584 1111 0000 3944 5436; w terminie zapewniajÄ cym jego wpĹyw na wskazane konto przed terminem skĹadania ofert. KopiÄ dowodu wpĹaty naleĹźy doĹÄ czyÄ do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniÄ dzu uwaĹźa siÄ datÄ uznania ĹrodkĂłw na koncie ZamawiajÄ cego. b) porÄczeniach bankowych lub porÄczeniach spĂłĹdzielczej kasy oszczÄdnoĹciowo-kredytowej, z tym Ĺźe porÄczenie kasy jest zawsze porÄczeniem pieniÄĹźnym (oryginaĹ); c) gwarancjach bankowych (oryginaĹ); d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginaĹ); e) porÄczeniach udzielanych przez podmioty, o ktĂłrych mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄbiorczoĹci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj.) (oryginaĹ). Wadium wnoszone w formie gwarancji/porÄczenia musi: ď obejmowaÄ caĹy okres zwiÄ zania ofertÄ . ď obejmowaÄ odpowiedzialnoĹÄ za wszystkie przypadki powodujÄ ce utratÄ wadium przez WykonawcÄ, okreĹlone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /porÄczenia winien zawieraÄ stwierdzenie, Ĺźe na kaĹźde pisemne ĹźÄ danie zamawiajÄ cego wzywajÄ ce do zapĹaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu nastÄpuje jego bezwarunkowa wypĹata w peĹnej wysokoĹci bez jakichkolwiek zastrzeĹźeĹ. Gwarancja/porÄczenie musi byÄ podpisane przez upowaĹźnionego (upeĹnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/PorÄczyciela. Podpis winien byÄ sporzÄ dzony w sposĂłb umoĹźliwiajÄ cy jego identyfikacjÄ np. zĹoĹźony wraz z imiennÄ pieczÄ tkÄ lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 3 ZamawiajÄ cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwĹocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaĹźnieniu postÄpowania, z wyjÄ tkiem wykonawcy, ktĂłrego oferta zostaĹa wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeĹźeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP. 4. Zgodnie z w/w artykuĹem ZamawiajÄ cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeĹźeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktĂłrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP , z przyczyn leĹźÄ cych po jego stronie, nie zĹoĹźyĹ oĹwiadczeĹ lub dokumentĂłw potwierdzajÄ cych okolicznoĹci, o ktĂłrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP , oĹwiadczenia, o ktĂłrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP , peĹnomocnictw lub nie wyraziĹ zgody na poprawienie omyĹki, o ktĂłrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP , co spowodowaĹo brak moĹźliwoĹci wybrania oferty zĹoĹźonej przez wykonawcÄ jako najkorzystniejszej. 5. Wykonawcy, ktĂłrego oferta zostaĹa wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajÄ cy zwraca wadium niezwĹocznie po zawarciu umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy, jeĹźeli jego wniesienia ĹźÄ dano. 6. ZamawiajÄ cy zwraca niezwĹocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktĂłry wycofaĹ ofertÄ przed upĹywem terminu skĹadania ofert. 7. ZamawiajÄ cy ĹźÄ da ponownego wniesienia wadium przez wykonawcÄ, ktĂłremu zwrĂłcono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeĹźeli w wyniku rozstrzygniÄcia odwoĹania jego oferta zostaĹa wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreĹlonym przez zamawiajÄ cego. 8. JeĹźeli wadium wniesiono w pieniÄ dzu, zamawiajÄ cy zwraca je wraz z odsetkami wynikajÄ cymi z umowy rachunku bankowego, na ktĂłrym byĹo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniÄdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcÄ. 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na ktĂłre naleĹźy zwrĂłciÄ wadium wniesione w pieniÄ dzu, ZamawiajÄ cy dokona zwrotu wadium na konto, z ktĂłrego dokonano wniesienia wadium. Wykonawca ponosi peĹne konsekwencje wynikajÄ ce z pomyĹek w podaniu numeru konta. ZamawiajÄ cy prosi o wpisanie numeru konta w nastÄpujÄ cym formacie: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. 10. ZamawiajÄ cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeĹźeli wykonawca, ktĂłrego oferta zostaĹa wybrana: 1) odmĂłwiĹ podpisania umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego na warunkach okreĹlonych w ofercie; 2) nie wniĂłsĹ wymaganego zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego staĹo siÄ niemoĹźliwe z przyczyn leĹźÄ cych po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje siÄ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamĂłwienia:
IV.1.4) Wymaga siÄ zĹoĹźenia ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga siÄ zĹoĹźenia oferty wariantowej:
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie oferty wariantowej
nie
ZĹoĹźenie oferty wariantowej dopuszcza siÄ tylko z jednoczesnym zĹoĹźeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcĂłw, ktĂłrzy zostanÄ zaproszeni do udziaĹu w postÄpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Przewidywana minimalna liczba wykonawcĂłw
Maksymalna liczba wykonawcĂłw Â
Kryteria selekcji wykonawcĂłw:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw:
Czy przewiduje siÄ ograniczenie liczby uczestnikĂłw umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
ZamĂłwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w formie katalogĂłw elektronicznych:
nie
Przewiduje siÄ pobranie ze zĹoĹźonych katalogĂłw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem) nie
NaleĹźy wskazaÄ elementy, ktĂłrych wartoĹci bÄdÄ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje siÄ ograniczenia co do przedstawionych wartoĹci, wynikajÄ ce z opisu przedmiotu zamĂłwienia:
nie
NaleĹźy podaÄ, ktĂłre informacje zostanÄ udostÄpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄdzie termin ich udostÄpnienia:
Informacje dotyczÄ ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposĂłb postÄpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄdÄ warunki, na jakich wykonawcy bÄdÄ mogli licytowaÄ (minimalne wysokoĹci postÄ pieĹ):
Informacje dotyczÄ ce wykorzystywanego sprzÄtu elektronicznego, rozwiÄ zaĹ i specyfikacji technicznych w zakresie poĹÄ czeĹ:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapĂłw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
etap nr | czas trwania etapu |
Czy wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Warunki zamkniÄcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria | Znaczenie |
Cena | 60 |
Termin realizacji robĂłt | 10 |
Okres gwarancji jakoĹci rÄkojmi | 30 |
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktĂłrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogĹoszeniem
Minimalne wymagania, ktĂłre muszÄ speĹniaÄ wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeĹźenie prawa do udzielenia zamĂłwienia na podstawie ofert wstÄpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw negocjacji (w tym liczbÄ etapĂłw):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaĹ zamawiajÄ cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokoĹci nagrĂłd dla wykonawcĂłw, ktĂłrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ zania stanowiÄ ce podstawÄ do skĹadania ofert, jeĹźeli zamawiajÄ cy przewiduje nagrody:
WstÄpny harmonogram postÄpowania:
PodziaĹ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiÄ zaĹ: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamĂłwienia definiujÄ ce minimalne wymagania, ktĂłrym muszÄ odpowiadaÄ wszystkie oferty:
PodziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriĂłw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkĂłw zamĂłwienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktĂłrej bÄdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktĂłrej jest dostÄpny opis przedmiotu zamĂłwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ dzeĹ informatycznych:
SposĂłb postÄpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreĹlenie minimalnych wysokoĹci postÄ pieĹ:
Informacje o liczbie etapĂłw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
etap nr | czas trwania etapu |
Wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Termin i warunki zamkniÄcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, ktĂłre zostanÄ wprowadzone do treĹci zawieranej umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego, albo ogĂłlne warunki umowy, albo wzĂłr umowy:
Wymagania dotyczÄ ce zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ istotne zmiany postanowieĹ zawartej umowy w stosunku do treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru wykonawcy:
tak
NaleĹźy wskazaÄ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazane sÄ istotne zmiany postanowieĹ zawartej umowy w stosunku do treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeĹźeniem pkt 2. 2. Dopuszczalne sÄ nastÄpujÄ ce zmiany treĹci umowy: a) zmiany stawki VAT (niezmienna kwota netto) b)zmiany zakresu zamĂłwienia spowodowana zmianÄ dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez ZamawiajÄ cego, c) zmiana sposobu wykonania zamĂłwienia, materiaĹĂłw budowlanych, sprzÄtu, urzÄ dzeĹ, gdy wykorzystanie materiaĹĂłw budowlanych, sprzÄtu, urzÄ dzeĹ wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie siÄ niemoĹźliwe bÄ dĹş podyktowane bÄdzie usprawnieniem procesu budowy, postÄpem technologicznym, zwiÄkszeniem bezpieczeĹstwa na budowie, d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamĂłwienia, w przypadku: d.1) dziaĹania siĹy wyĹźszej, uniemoĹźliwiajÄ cego wykonanie robĂłt w okreĹlonym pierwotnie terminie, d.2) zaistnienia niesprzyjajÄ cych warunkĂłw atmosferycznych, uniemoĹźliwiajÄ cych wykonywanie prac budowlanych lub speĹnienie wymogĂłw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, d.3) bĹÄdĂłw w dokumentacji projektowej, ktĂłrych usuniÄcie bÄdzie poprzedzaÄ koniecznoĹÄ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, d.4) koniecznoĹci zmiany zakresu robĂłt i finansowania, d.5) koniecznoĹci wykonania dodatkowych badaĹ i ekspertyz, powodujÄ cych koniecznoĹÄ wstrzymania robĂłt objÄtych niniejszÄ umowÄ , d.6) realizacji w drodze odrÄbnej umowy prac powiÄ zanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajÄ cej koniecznoĹÄ skoordynowania prac i uwzglÄdnienia wzajemnych powiÄ zaĹ, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamĂłwieĹ dodatkowych i/lub uzupeĹniajÄ cych, zwiÄ zanych z realizacjÄ zamĂłwienia podstawowego, majÄ cych wpĹyw na uzgodniony termin zakoĹczenia jej realizacji (powodujÄ cych koniecznoĹÄ jego wydĹuĹźenia), d.7) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajÄ ce siÄ przypisaÄ ZamawiajÄ cemu, personelowi ZamawiajÄ cego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez ZamawiajÄ cego na terenie budowy, 3. Zmiany umowy przewidziane w pkt 2 dopuszczalne sÄ na nastÄpujÄ cych warunkach: a) ad pkt 2 lit.a) W przypadku zmiany stawki VAT, na podstawie odrÄbnych przepisĂłw b) ad pkt 2 lit.b) - zmniejszenie lub zwiÄkszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu ZamawiajÄ cego, c) ad pkt. 2 lit. c) - zamiana na materiaĹy, urzÄ dzenia i sprzÄt posiadajÄ ce co najmniej takie same parametry jakoĹciowe i cechy uĹźytkowe, jak te, ktĂłre stanowiĹy podstawÄ wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamĂłwienia powodujÄ ca usprawnienie procesu budowy, zwiÄkszeniem bezpieczeĹstwa na budowie pod warunkiem nie zwiÄkszania ceny; d) ad pkt 2 lit. d) - w zakresie nie powodujÄ cym zwiÄkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreĹlonego w niniejszej umowie, - lit. d.1) - o czas dziaĹania siĹy wyĹźszej oraz potrzebny do usuniÄcia skutkĂłw tego dziaĹania, dopuszczalne zmiany terminĂłw dotyczÄ tylko zmian wewnÄ trz harmonogramu rzeczowo-finansowego, termin uzyskania pozwolenia na uĹźytkowanie nie moĹźe zostaÄ przekroczony. - lit. d.2) - o czas trwania niesprzyjajÄ cych warunkĂłw atmosferycznych, ktĂłre uniemoĹźliwiÄ wykonanie zamĂłwienia, dopuszczalne zmiany terminĂłw dotyczÄ tylko zmian wewnÄ trz harmonogramu rzeczowo-finansowego, termin uzyskania pozwolenia na uĹźytkowanie nie moĹźe zostaÄ przekroczony.. -lit. d.3), d.4), d.5), d.6), d.7), - o czas niezbÄdny do usuniÄcia przeszkody w prowadzeniu robĂłt objÄtych przedmiotem umowy, lub o czas niezbÄdny do uzyskania wymaganych decyzji bÄ dĹş uzgodnieĹ lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badaĹ, dopuszczalne zmiany terminĂłw dotyczÄ tylko zmian wewnÄ trz harmonogramu rzeczowo-finansowego, termin uzyskania pozwolenia na uĹźytkowanie nie moĹźe zostaÄ przekroczony. 4. Na wniosek Wykonawcy (do 5 razy) mogÄ zostaÄ zmienione terminy realizacji robĂłt budowlanych wewnÄ trz harmonogramu rzeczowo â finansowego, nie majÄ ce wpĹywu na dotrzymanie terminu zakoĹczenia robĂłt budowlanych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) SposĂłb udostÄpniania informacji o charakterze poufnym
(jeĹźeli dotyczy):
Ĺrodki sĹuĹźÄ ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin skĹadania ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu:
Data: 24/02/2017, godzina: 13:00,
SkrĂłcenie terminu skĹadania wnioskĂłw, ze wzglÄdu na pilnÄ potrzebÄ udzielenia zamĂłwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem):
nie
WskazaÄ powody:
JÄzyk lub jÄzyki, w jakich mogÄ byÄ sporzÄ dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu
>
IV.6.3) Termin zwiÄ zania ofertÄ :
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skĹadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, w przypadku nieprzyznania ĹrodkĂłw pochodzÄ cych z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ cych zwrotowi ĹrodkĂłw z pomocy udzielonej przez paĹstwa czĹonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktĂłre miaĹy byÄ przeznaczone na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia:
nie
IV.6.5) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, jeĹźeli Ĺrodki sĹuĹźÄ ce sfinansowaniu zamĂłwieĹ na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktĂłre zamawiajÄ cy zamierzaĹ przeznaczyÄ na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia, nie zostaĹy mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Do obowiÄ zkĂłw Wykonawcy naleĹźy: a) zgĹoszenie rozpoczÄcia robĂłt budowlanych do wĹaĹciwego UrzÄdu, oraz uzyskanie Dziennika Budowy b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjÄ projektowÄ , obowiÄ zujÄ cymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robĂłt, ze wskazĂłwkami ZamawiajÄ cego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukÄ budowlanÄ , zgĹoszenie wykonanych robĂłt do odbioru wpisem do dziennika budowy. c) prowadzenie robĂłt z zapewnieniem warunkĂłw zgodnych z przepisami BHP, p.poĹź i ochrony przed kradzieĹźÄ , oraz przyjÄcia obowiÄ zki koordynatora do spraw BHP w tym: c.1) naleĹźyte zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, c.2) poinformowanie swoich pracownikĂłw o zagroĹźeniach, dla bezpieczeĹstwa i zdrowia zwiÄ zanych z wykonywaniem przedmiotu zamĂłwienia w oparciu o tabelÄ zagroĹźeĹ. d) utrzymanie terenu budowy w naleĹźytym porzÄ dku, a po zakoĹczeniu robĂłt uporzÄ dkowanie terenu i przekazanie go ZamawiajÄ cemu w terminie ustalonym na odbiĂłr robĂłt. e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robĂłt, ich czÄĹci bÄ dĹş urzÄ dzeĹ w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. f)prowadzenie dziennika budowy bÄdÄ cego dokumentacjÄ prac realizowanych. i) zorganizowanie zaplecza budowy na wĹasny koszt. j) zawarcie umĂłw ubezpieczenia z tytuĹu szkĂłd, ktĂłre mogÄ zaistnieÄ na placu budowy w zwiÄ zku z okreĹlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnoĹci cywilnej na caĹy okres realizacji na kwotÄ nie niĹźszÄ niĹź 200 000,00 zĹ i przedĹoĹźenia ich ZamawiajÄ cemu, przed podpisaniem Umowy. k) po zakoĹczeniu robĂłt budowlanych wykonanie inwentaryzacji powykonawczej â geodezyjnej oraz uzyskanie zgody z wĹaĹciwych instytucji - na uĹźytkowanie kancelarii zgodnie z przeznaczeniem. l) krĂłtkotrwaĹe udostÄpnienie budynku kancelarii â innemu wykonawcy) na etapie budowy w celu zainstalowania instalacji alarmowej (przed poĹoĹźeniem tynkĂłw). Ĺ) przedĹoĹźenie ZamawiajÄ cemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy. II. 1. Strony ustanawiajÄ odpowiedzialnoĹÄ za niewykonanie lub nienaleĹźyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w nastÄpujÄ cych wypadkach i wysokoĹciach: a) Wykonawca pĹaci ZamawiajÄ cemu kary umowne: a.1) W przypadku nie zachowania terminu podanego w ofercie, przy koĹcowym odbiorze przedmiotu umowy, zostanÄ jednorazowo Wykonawcy naliczone kary umowne w wysokoĹci 10 % wartoĹci Umowy brutto. a.2) Dodatkowo za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoĹci 0,2% wynagrodzenia brutto okreĹlonego w §5 pkt 1, odpowiednio (lit. a-d) za kaĹźdy dzieĹ opóźnienie liczony od terminu okreĹlonego w §2 pkt 1. (Kary bÄdÄ naliczane do 50% wartoĹci Umowy). a.3) za opóźnienie w wykonaniu kaĹźdego etapu robĂłt opisanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, przedmiotu umowy w wysokoĹci 0,2% wynagrodzenia brutto okreĹlonego w harmonogramie rzeczowo â finansowym jako odpowiedni etap, za kaĹźdy dzieĹ opóźnienie liczony od terminu okreĹlonego w kolumnie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, bÄdÄ cego zaĹÄ cznikiem do Umowy âTermin realizacji do dniaâ). (Kary bÄdÄ naliczane do 50% wartoĹci danego etapu robĂłt), a.4) za opóźnienie w usuniÄciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rÄkojmi za wady w wysokoĹci 0,2% wynagrodzenia brutto okreĹlonego w §5 pkt 1 za kaĹźdy dzieĹ opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniÄcie wad, a.5) z tytuĹu odstÄ pienia od umowy z przyczyn wystÄpujÄ cych po stronie Wykonawcy, w wysokoĹci 5 % wynagrodzenia brutto okreĹlonego w §5 pkt 1, b) Kary opisane w pkt. 1 ppkt. a.1) i a.2) sumujÄ siÄ. 2. ZamawiajÄ cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeĹniajÄ cego do wysokoĹci rzeczywiĹcie poniesionej szkody. 3. Wykonawca, dokona zapĹaty kary umownej w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapĹaty. 4. ZamawiajÄ cy zastrzega sobie prawo potrÄ cania kar umownych z: a) naleĹźnego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez WykonawcÄ; b). zabezpieczenia naleĹźytego wykonania Umowy. 5. Wykonawca wyraĹźa zgodÄ na potrÄ canie kar umownych z faktury wystawionej za wykonanie robĂłt budowlanych. III. W niniejszym postÄpowaniu wniesienie zabezpieczenie naleĹźytego wykonania umowy ustala siÄ w wysokoĹci 10% ceny caĹkowitej (brutto) podanej w ofercie .
OGĹOSZENIE O UDZIELENIU ZAMĂWIENIA -
Zamieszczanie ogĹoszenia:
obowiÄ zkowe.
OgĹoszenie dotyczy:
zamĂłwienia publicznego
ZamĂłwienie dotyczy projektu lub programu wspĂłĹfinansowanego ze ĹrodkĂłw Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu
ZamĂłwienie byĹo przedmiotem ogĹoszenia w Biuletynie ZamĂłwieĹ Publicznych:
tak
Numer ogĹoszenia: 23146-2017
OgĹoszenie o zmianie ogĹoszenia zostaĹo zamieszczone w Biuletynie ZamĂłwieĹ Publicznych:
nie
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone przez centralnego zamawiajÄ cego
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone przez podmiot, ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli przeprowadzenie postÄpowania
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone wspĂłlnie przez zamawiajÄ cych
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej
W przypadku przeprowadzania postÄpowania wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej â majÄ ce zastosowanie krajowe prawo zamĂłwieĹ publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
NadleĹnictwo LubaczĂłw, krajowy numer identyfikacyjny 65001649500000, ul. ul. SĹowackiego 20, 37600  LubaczĂłw, paĹstwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 016 6321972, 6321201, faks 166 329 004, e-mail lubaczow@krosno.lasy.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄCEGO:
I.3) WSPĂLNE UDZIELANIE ZAMĂWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
II.1) Nazwa nadana zamĂłwieniu przez zamawiajÄ cego:
Numer referencyjny (jeĹźeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamĂłwienia:
II.3) KrĂłtki opis przedmiotu zamĂłwienia (wielkoĹÄ, zakres, rodzaj i iloĹÄ dostaw, usĹug lub robĂłt budowlanych lub okreĹlenie zapotrzebowania i wymagaĹ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreĹlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usĹugÄ lub roboty budowlane:
II.4) Informacja o czÄĹciach zamĂłwienia:
ZamĂłwienie podzielone jest na czÄĹci:
Dodatkowe kody CPV: 34928200-0, 34953300-5, 45233226-9
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMĂWIENIA
III.2) OgĹoszenie dotyczy zakoĹczenia dynamicznego systemu zakupĂłw
III.3) Informacje dodatkowe:
NAZWA: Budowa kancelarii MĹodĂłw wraz infrastrukturÄ towarzyszacÄ | |
PostÄpowanie/czÄĹÄ zostaĹo uniewaĹźnione nie NaleĹźy podaÄ podstawÄ i przyczynÄ uniewaĹźnienia postÄpowania: | |
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMĂWIENIA: 24/03/2017 IV.2 CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia WartoĹÄ bez VAT 284601.52 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert 4 w tym Liczba otrzymanych ofert od maĹych i Ĺrednich przedsiÄbiorstw: 4 Liczba otrzymanych ofert od wykonawcĂłw z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawcĂłw z paĹstw niebÄdÄ cych czĹonkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogÄ elektronicznÄ : IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTĂREMU UDZIELONO ZAMĂWIENIA ZamĂłwienie zostaĹo udzielone wykonawcom wspĂłlnie ubiegajÄ
cym siÄ o udzielenie: nie SanakiewiczSp. z o. o. z siedzibÄ w SzĂłwsko, 37-500 JarosĹaw, marketing@sanakiewicz.eu, 37-500 , , JarosĹaw, kraj/woj. podkarpackie Wykonawca jest maĹym/Ĺrednim przedsiÄbiorcÄ : tak Wykonawca pochodzi z innego paĹstwa czĹonkowskiego Unii Europejskiej: nie SkrĂłt literowy nazwy paĹstwa: Wykonawca pochodzi z innego paĹstwa nie bÄdÄ cego czĹonkiem Unii Europejskiej: nie SkrĂłt literowy nazwy paĹstwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOĹCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIĹťSZÄ I NAJWYĹťSZÄ CENÄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartoĹÄ umowy 326499.35 Oferta z najniĹźszÄ cenÄ /kosztem 326499.35 > Oferta z najwyĹźszÄ cenÄ /kosztem 400000,08 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czÄĹci zamĂłwienia podwykonawcy/podwykonawcom WartoĹÄ lub procentowa czÄĹÄ zamĂłwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: w pkt. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOĹCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIĹťSZÄ I NAJWYĹťSZÄ CENÄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartoĹÄ umowy oraz oferta z najwyĹźszÄ cenÄ /kosztem - jest cenÄ brutto. w pkt IV.2. CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia podano cene netto wartoĹci zamowienia podstawowego. Dodatkowo ZamawiajÄ cy przewiduje udzielenie zamĂłwienia o ktĂłrym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP tj... do wielkoĹci 49% zamĂłwienia podstawowego. |
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMĂWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGĹOSZENIA, ZAMĂWIENIA Z WOLNEJ RÄKI ALBO ZAPYTANIA O CENÄ
IV.9.1) Podstawa prawna
PostÄpowanie prowadzone jest w trybie  na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
NaleĹźy podaÄ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaĹniÄ, dlaczego udzielenie zamĂłwienia jest zgodne z przepisami.