Informacje o przetargu
Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 12 budynków zasilanych obecnie z węzłów grupowych Al. Solidarności 105/111 WI i WII (Zadanie I) oraz Siennicka 23 (Zadanie II) tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz płaszczu osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes”. - polska-warszawa: ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: roboty budowlane w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 12 budynków zasilanych obecnie z węzłów grupowych al. solidarności 105/111 wi i wii (zadanie i) oraz siennicka 23 (zadanie ii) tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym hdpe oraz płaszczu osłonowym spiro z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno alarmowym zgodnym z systemem „brandes” w ramach projektu „wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”, współfinansowanego ze środków szwajcarsko polskiego programu współpracy – urp/sppw/2.1.2/kik/61. ii.1.6)
Zamawiający:
Veolia Energia Warszawa S.A.
| Adres: | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, woj. mazowieckie |
|---|---|
| Dane kontaktowe: | email: vew.zakupy@veolia.com tel: +48 225688469 fax: +48 225688475 |
Dane postępowania
| ID postępowania: | 9681520151 | ||
|---|---|---|---|
| Data publikacji zamówienia: | 2015-03-20 | Termin składania wniosków: | 2015-03-31 |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | - | Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 | Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.energiadlawarszawy.pl | Informacja dostępna pod: | Veolia Energia Warszawa S. A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, woj. mazowieckie Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 31/03/2015 |
| Okres związania ofertą: | 60 dni | ||
Kody CPV
| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
|---|---|---|
| Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 12 budynków zasilanych obecnie z węzłów grupowych al. Solidarności 105/111 WI i WII (Zadanie I) oraz Siennicka 23 (Zadanie II) tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepło | P.P.U.H. ADMIX GEOTERM INSTAL Dorota Wojciechowska Leniart Warszawa | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2015-04-21 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 45231100 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 9 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
| TI | Tytuł | Polska-Warszawa: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 96815-2015 |
| PD | Data publikacji | 20/03/2015 |
| OJ | Dz.U. S | 56 |
| TW | Miejscowość | WARSZAWA |
| AU | Nazwa instytucji | Veolia Energia Warszawa S.A. |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 16/03/2015 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 31/03/2015 |
| DT | Termin | 31/03/2015 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| RC | Kod NUTS | PL127 |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.energiadlawarszawy.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
20/03/2015 S56 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
2015/S 056-096815
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
Osoba do kontaktów: Helena Pietrzak
02-566 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225688468
E-mail: vew.zakupy@veolia.com
Faks: +48 225688475
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.energiadlawarszawy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: przedsiębiorstwo prywatne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi związane z dystrybucją ciepła
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 12 budynków zasilanych obecnie z węzłów grupowych Al. Solidarności 105/111 WI i WII (Zadanie I) oraz Siennicka 23 (Zadanie II) tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz płaszczu osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Kod NUTS PL127
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 12 budynków zasilanych obecnie z węzłów grupowych Al. Solidarności 105/111 WI i WII (Zadanie I) oraz Siennicka 23 (Zadanie II) tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz płaszczu osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes” w ramach Projektu „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – URP/SPPW/2.1.2/KIK/61.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45231100
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Nd.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenie robót za wykonanie zadania odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych i faktur rozliczeniowych osobno dla sieci ciepłowniczej osiedlowej i każdego przyłącza sieci ciepłowniczej.
Faktury częściowe będą wystawiane każdorazowo przez Wykonawcę na kwoty stanowiące 80 % wynagrodzenia należnego za wykonaną odpowiednio sieć ciepłowniczą lub przyłącze sieci ciepłowniczej, zgodnie z Harmonogramem, po podpisaniu przez danego inspektora nadzoru protokołu odbioru technicznego odpowiednio sieci ciepłowniczej lub przyłącza sieci ciepłowniczej i protokołu odbioru finansowego. Faktury częściowe należy wystawić nie później niż 3 dni po odbiorze technicznym.
6. Faktury rozliczeniowe obejmujące pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy, mogą zostać wystawione po podpisaniu przez danego inspektora nadzoru protokołu odbioru końcowego odpowiednio przyłącza sieci ciepłowniczej lub sieci ciepłowniczej, protokołu odbioru finansowego, uruchomieniu sieci ciepłowniczej i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji do Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC). Faktury rozliczeniowe należy wystawić nie później niż 3 dni po odbiorze końcowym.
Faktury częściowe będą wystawiane każdorazowo przez Wykonawcę na kwoty stanowiące 80 % wynagrodzenia należnego za wykonaną odpowiednio sieć ciepłowniczą lub przyłącze sieci ciepłowniczej, zgodnie z Harmonogramem, po podpisaniu przez danego inspektora nadzoru protokołu odbioru technicznego odpowiednio sieci ciepłowniczej lub przyłącza sieci ciepłowniczej i protokołu odbioru finansowego. Faktury częściowe należy wystawić nie później niż 3 dni po odbiorze technicznym.
6. Faktury rozliczeniowe obejmujące pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy, mogą zostać wystawione po podpisaniu przez danego inspektora nadzoru protokołu odbioru końcowego odpowiednio przyłącza sieci ciepłowniczej lub sieci ciepłowniczej, protokołu odbioru finansowego, uruchomieniu sieci ciepłowniczej i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji do Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC). Faktury rozliczeniowe należy wystawić nie później niż 3 dni po odbiorze końcowym.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio. Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy,o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do przedstawienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykonawca musi dysponować osobami kluczowymi przewidzianymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.
Kierownik budowy branży sanitarnej oraz kierownicy robót branżowych (budowlanych i elektrycznych) posiadający min. trzy letnie doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zdefiniowanych w ustawie Prawo budowlane z 7.7.1994 z późniejszymi zmianami rozdział 2 art. 12.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ustawie Prawo budowlane art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Opis szczególnych warunków: Wykonawca musi dysponować osobami kluczowymi przewidzianymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.
Kierownik budowy branży sanitarnej oraz kierownicy robót branżowych (budowlanych i elektrycznych) posiadający min. trzy letnie doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zdefiniowanych w ustawie Prawo budowlane z 7.7.1994 z późniejszymi zmianami rozdział 2 art. 12.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ustawie Prawo budowlane art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), robót budowlanych polegających na wykonaniu czterech zadań budowy sieci cieplnych wysoko parametrowych preizolowanych, w tym minimum jedno zadanie w zakresie średnic Dn 32-200, o łącznej długości dla 4 zadań min. 500 m.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający podejmuje decyzję o wykluczeniu z postępowania:
1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością lub po wyborze oferty najkorzystniejszej odstąpili od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
2) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń bądź dokumentów, lub nie spełnili innych wymagańkoniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem zapisu w punkcie 12.2. SIWZ;
3) Wykonawców, których upadłość lub likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanieupadłościowe bądź likwidacyjne;
4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) Wykonawców będących:
a) osobą fizyczną, którą
b) spółką jawną, której wspólnika
c) spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu
d) spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariusza
e) osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego
– prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe i za przestępstwa, o których mowa w art. 9 i art. 10 Ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 15.6.2012 (Dz.U. poz. 769) – w okresie 1 roku od dnia uprawomocnienia wyroku lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) Wykonawców, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów od odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
7) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16.2.2007 (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami), złożyli oddzielne oferty w tym samym przetargu, chyba, że wykażą, iż stosunki istniejące między nimi nie będą prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji między wykonawcami w procedurze udzielania zamówienia.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 5.1 i potwierdzeniu, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 ppk 1;
3) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) robót budowlanych polegających na wykonaniu 4 zadań budowy sieci cieplnych wysoko parametrowych preizolowanych, w tym minimum jedno zadanie w zakresie średnic Dn 32-200, o łącznej długości dla czterech zadań min. 500 m;
4) Do wymaganego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymaganych robót(np. referencje);
5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w punkcie 2 ppkt 8.;
4. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy;
2) dokumenty o których mowa w punkcie 3 ppkt 1, 2, 5 – każdy ze wspólników;
3) dokumenty, o których mowa w punkcie 3 ppkt 3, 4 Wykonawcy składają wspólnie.
5. Jeżeli uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych złożonych wraz z ofertą, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się realizacją w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), robót budowlanych polegających na wykonaniu czterech zadań budowy sieci cieplnych wysoko parametrowych preizolowanych, w tym minimum jedno zadanie w zakresie średnic Dn 32-200, o łącznej długości dla 4 zadań min. 500 m.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający podejmuje decyzję o wykluczeniu z postępowania:
1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością lub po wyborze oferty najkorzystniejszej odstąpili od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
2) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń bądź dokumentów, lub nie spełnili innych wymagańkoniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem zapisu w punkcie 12.2. SIWZ;
3) Wykonawców, których upadłość lub likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanieupadłościowe bądź likwidacyjne;
4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) Wykonawców będących:
a) osobą fizyczną, którą
b) spółką jawną, której wspólnika
c) spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu
d) spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariusza
e) osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego
– prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe i za przestępstwa, o których mowa w art. 9 i art. 10 Ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 15.6.2012 (Dz.U. poz. 769) – w okresie 1 roku od dnia uprawomocnienia wyroku lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) Wykonawców, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów od odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
7) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16.2.2007 (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami), złożyli oddzielne oferty w tym samym przetargu, chyba, że wykażą, iż stosunki istniejące między nimi nie będą prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji między wykonawcami w procedurze udzielania zamówienia.
3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 5.1 i potwierdzeniu, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 ppk 1;
3) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) robót budowlanych polegających na wykonaniu 4 zadań budowy sieci cieplnych wysoko parametrowych preizolowanych, w tym minimum jedno zadanie w zakresie średnic Dn 32-200, o łącznej długości dla czterech zadań min. 500 m;
4) Do wymaganego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymaganych robót(np. referencje);
5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w punkcie 2 ppkt 8.;
4. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy;
2) dokumenty o których mowa w punkcie 3 ppkt 1, 2, 5 – każdy ze wspólników;
3) dokumenty, o których mowa w punkcie 3 ppkt 3, 4 Wykonawcy składają wspólnie.
5. Jeżeli uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych złożonych wraz z ofertą, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
15/046/PN/RB
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 31.3.2015 - 10:30
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.3.2015 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.3.2015 - 11:00
Miejscowość:
w siedzibie Zamawiającego, pl. Unii C- II piętro – Sala konferencyjna „Pustynia”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – URP/SPPW/2.1.2/KIK/61.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.3.2015
| TI | Tytuł | Polska-Warszawa: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 299530-2015 |
| PD | Data publikacji | 26/08/2015 |
| OJ | Dz.U. S | 164 |
| TW | Miejscowość | WARSZAWA |
| AU | Nazwa instytucji | Veolia Energia Warszawa S.A. |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 21/08/2015 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| RC | Kod NUTS | PL127 |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.energiadlawarszawy.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
26/08/2015 S164 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Polska-Warszawa: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2015/S 164-299530
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
Punkt kontaktowy: Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
Osoba do kontaktów: Helena Pietrzak
02-566 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225688468
E-mail: vew.zakupy@veolia.com
Faks: +48 225688475
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.energiadlawarszawy.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: przedsiębiorstwo prywatne
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi związane z dystrybucją ciepła
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 12 budynków zasilanych obecnie z węzłów grupowych al. Solidarności 105/111 WI i WII (Zadanie I) oraz Siennicka 23 (Zadanie II) tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz płaszczu osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Kod NUTS PL127
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 12 budynków zasilanych obecnie z węzłów grupowych al. Solidarności 105/111 WI i WII (Zadanie I) oraz Siennicka 23 (Zadanie II) tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz płaszczu osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes” w ramach Projektu „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzłycieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”,współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – URP/SPPW/2.1.2/KIK/61.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45331000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 899 300 i najwyższa oferta 1 433 825 PLN
Bez VAT
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
15/046/PN/RB
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 56-096815 z dnia 20.3.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: PZ/046/15-15/046/PN/RB Część nr: 1 - Nazwa: Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 12 budynków zasilanych obecnie z węzłów grupowych al. Solidarności 105/111 WI i WII (Zadanie I) oraz Siennicka 23 (Zadanie II) tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz płaszczu osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes”V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.4.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
P.P.U.H. ADMIX GEOTERM INSTAL Dorota Wojciechowska Leniart
ul. Kalinowa 6
05-077 Warszawa
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – URP/SPPW/2.1.2/KIK/61.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.8.2015