Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek terenowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek terenowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa w 2018 roku ok. 51 000 l oleju opałowego lekkiego do jednostek terenowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w następujących miejscowościach: Mietków, Międzygórze, Paczków, Prawików, Słup.

Wykaz jednostek, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw oleju opałowego zawiera harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Dolnośląskie, opolskie.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna bezgotówkowa dostawa w 2018 roku ok. 51 000 l oleju opałowego lekkiego do jednostek terenowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w następujących miejscowościach: Mietków, Międzygórze, Paczków, Prawików, Słup.

Wykaz jednostek, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw oleju opałowego zawiera harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Podane ilości oleju opałowego oraz terminy dostaw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany według bieżących potrzeb, maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) dostarczony olej opałowy lekki winien posiadać parametry zgodne z normą PN-C-96024,

b) realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie, stosownie do potrzeb, zgodnie z załączonym harmonogramem,

c) wielkość dostaw ma charakter szacunkowy,

d) terminy dostaw ujęte w harmonogramie mają charakter orientacyjny,

e) zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wielkości dostaw.

Warunki realizacji zamówienia:

a) dostawa oleju opałowego odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 po telefonicznym zleceniu Zamawiającego, który określi termin, miejsce oraz wielkość dostawy,

b) termin dostawy nie może przekroczyć 3 dni od telefonicznego zlecenia,

c) zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania jednorazowych, dziennych dostaw w wysokości 1 000 l,

d) olej opałowy do poszczególnych jednostek Wykonawca dostarczy na własny koszt i na własne ryzyko,

e) wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania kopii odpisu ze świadectwa jakości dostarczonego oleju,

f) każda dostawa zostanie poświadczona przez przedstawiciela Zamawiającego.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Warunki udziału określa pkt 5 i 6 SIWZ.

Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym zakresie.

Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym zakresie.

Siedziba Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, sala 22.

Październik 2018 r.

I. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1 100 PLN. (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100).

III. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

V. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentem wydania WZ.

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

Zgodnie z treścią art. 180 oraz 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl