Dostawa oleju napędowego dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

Dostawa oleju napędowego dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup w 2018 roku oleju napędowego do jednostek pływających oraz agregatów prądotwórczych RZGW we Wrocławiu. Część I: zakup ok. 42.000 l oleju napędowego do jednostek pływających Zarządu Zlewni RZGW we Wrocławiu z/s we Wrocławiu z jednostkami terenowymi w następujących miejscowościach: Brzeg Dolny, Bytom Odrzański, Chobienia, Cigacice, Krosno Odrzańskie, Oława oraz Wrocław. Część II: zakup ok. 11.000 l oleju napędowego do jednostek pływających Zarządu Zlewni RZGW we Wrocławiu z/s w Opolu z jednostkami terenowymi w Brzegu, Krapkowicach oraz Opolu-Wróblinie. Część III: zakup ok. 11.000 l oleju napędowego do agregatów prądotwórczych Zarządu Zlewni RZGW we Wrocławiu z/s w Otmuchowie z jednostkami terenowymi w Zwierzyńcu oraz Siestrzechowicach. Podane ilości i terminy są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany wg bieżących potrzeb, max.do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dostawa oleju napędowego dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dolnośląskie.

Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup w 2018 r. ok. 42.000 l oleju napędowego do jednostek pływających Zarządu Zlewni RZGW we Wrocławiu z/s we Wrocławiu z jednostkami terenowymi w następujących miejscowościach: Brzeg Dolny, Bytom Odrzański, Chobienia, Cigacice, Krosno Odrzańskie, Oława oraz Wrocław. Wykaz jednostek, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw paliwa zawiera harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr 1. Podane ilości paliwa oraz terminy dostaw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany według bieżących potrzeb – maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) dostarczone paliwo winno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680) oraz odpowiednio norm PN – EN 590,

b) Zamawiający wyklucza możliwość dostawy paliwa żeglugowego,

c) realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie, stosownie do potrzeb, zgodnie z załączonym harmonogramem,

d) wielkość dostaw ma charakter szacunkowy,

e) terminy dostaw ujęte w harmonogramie mają charakter orientacyjny,

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wielkości dostaw.

Warunki realizacji zamówienia:

a) dostawa paliwa odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 po telefonicznym zleceniu Zamawiającego, który określi termin, miejsce oraz wielkość dostawy,

b) termin dostawy nie może przekroczyć 3 dni od telefonicznego zlecenia,

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania jednorazowych, dziennych dostaw w wysokości 500 l,

d) z uwagi na warunki terenowe dostawa możliwa będzie autocysternami o maksymalnej pojemności 6.000 l,

e) paliwo Wykonawca dostarczy na własny koszt i na własne ryzyko,

f) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania kopii odpisu ze świadectwa jakości dostarczonego paliwa,

g) każda dostawa zostanie poświadczona przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 460 PLN.

Dostawa oleju napędowego dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Opolskie.

Przedmiotem drugiej części zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup w 2018 r. ok. 11.000 l oleju napędowego do jednostek pływających Zarządu Zlewni RZGW we Wrocławiu z/s w Opolu z jednostkami terenowymi w następujących miejscowościach: Brzeg, Krapkowice oraz Opole-Wróblin. Wykaz jednostek, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw paliwa zawiera harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr 2. Podane ilości paliwa oraz terminy dostaw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany według bieżących potrzeb – maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) dostarczone paliwo winno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680) oraz odpowiednio norm PN – EN 590,

b) Zamawiający wyklucza możliwość dostawy paliwa żeglugowego,

c) realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie, stosownie do potrzeb, zgodnie z załączonym harmonogramem,

d) wielkość dostaw ma charakter szacunkowy,

e) terminy dostaw ujęte w harmonogramie mają charakter orientacyjny,

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wielkości dostaw.

Warunki realizacji zamówienia:

a) dostawa paliwa odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 po telefonicznym zleceniu Zamawiającego, który określi termin, miejsce oraz wielkość dostawy,

b) termin dostawy nie może przekroczyć 3 dni od telefonicznego zlecenia,

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania jednorazowych, dziennych dostaw w wysokości 500 l,

d) z uwagi na warunki terenowe dostawa możliwa będzie autocysternami o maksymalnej pojemności 6.000 l,

e) paliwo Wykonawca dostarczy na własny koszt i na własne ryzyko,

f) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania kopii odpisu ze świadectwa jakości dostarczonego paliwa,

g) każda dostawa zostanie poświadczona przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 380 PLN.

Dostawa oleju napędowego dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Opolskie.

Przedmiotem trzeciej części zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup w 2018 r. ok. 11.000 l oleju napędowego do agregatów prądotwórczych Zarządu Zlewni RZGW we Wrocławiu z/s w Otmuchowie z jednostkami terenowymi w Zwierzyńcu oraz Siestrzechowicach. Wykaz jednostek, szacunkową ilość oraz orientacyjne terminy przewidywanych dostaw paliwa zawiera harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do umowy nr 3. Podane ilości paliwa oraz terminy dostaw są wielkościami orientacyjnymi i nie wiążą Zamawiającego, a ich zakup będzie realizowany według bieżących potrzeb – maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) dostarczone paliwo winno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1680) oraz odpowiednio norm PN – EN 590,

b) Zamawiający wyklucza możliwość dostawy paliwa żeglugowego,

c) realizacja zamówienia odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym, sukcesywnie, stosownie do potrzeb, zgodnie z załączonym harmonogramem,

d) wielkość dostaw ma charakter szacunkowy,

e) terminy dostaw ujęte w harmonogramie mają charakter orientacyjny,

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wielkości dostaw.

Warunki realizacji zamówienia:

a) dostawa paliwa odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 po telefonicznym zleceniu Zamawiającego, który określi termin, miejsce oraz wielkość dostawy,

b) termin dostawy nie może przekroczyć 3 dni od telefonicznego zlecenia,

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania jednorazowych, dziennych dostaw w wysokości 500 l,

d) z uwagi na warunki terenowe dostawa możliwa będzie autocysternami o maksymalnej pojemności 6.000 l,

e) paliwo Wykonawca dostarczy na własny koszt i na własne ryzyko,

f) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego dostarczania kopii odpisu ze świadectwa jakości dostarczonego paliwa,

g) każda dostawa zostanie poświadczona przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 380 PLN.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ); b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Warunki udziału określa pkt 5 i 6 SIWZ.

Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym zakresie.

Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym zakresie.

Siedziba Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, sala 22.

Październik 2018 r.

I. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

część I: 1 460 PLN.

część II: 380 PLN.

część III: 380 PLN.

III. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

V. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI. Należności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentem wydania WZ.

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

Zgodnie z treścią art. 180 oraz 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl