Dostawa taboru autobusowego w ramach projektu "Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze "

Dostawa taboru autobusowego w ramach projektu "Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze "

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 autobusów komunikacji miejskiej.

Dostawa taboru autobusowego - autobusy duże

Przedmiotem zamówienia są 4 sztuki fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, jednej marki, których szczegółowe parametry techniczne opisane zostały w rozdziale III części I SIWZ.

1. Wielkość długość od 11,1 do 12,5 m, (+/-3 %)

Szerokość całkowita do 2,55 m,

Wysokość całkowita do 3,2 m.

2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów ogółem: 95-104, w tym minimum 27 siedzących miejsc pasażerskich (bez kierowcy).

3. Liczba drzwi pasażerskich troje, w układzie 2-2-2.

4. Podłoga: 100 % niska podłoga wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu, wszystkie drzwi bezstopniowe.

5. Liczba osi dwie.

6. Dopuszczalna masa całkowita do 18 000 kg.

7. Silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym normę EURO-6.

8. Skrzynia biegów automatyczna ze zintegrowanym retarderem.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Dostawa taboru autobusowego - autobusy średnie

Przedmiotem zamówienia jest 13 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, 1marki, których szczegółowe parametry techniczne opisane zostały w rozdziale III części II SIWZ.

1. Wielkość długość od 9,1 do 11,0 m, (+/-3 %)

Szerokość całkowita do 2,55 m,

Wysokość całkowita do 3,2 m.

2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów ogółem: 80-85, w tym minimum 22 siedzących miejsc pasażerskich (bez kierowcy).

3. Liczba drzwi pasażerskich troje, w układzie 2-2-2.

4. Podłoga: 100 % niska podłoga wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu, wszystkie drzwi bezstopniowe.

5. Liczba osi dwie.

6. Dopuszczalna masa całkowita do 18 000 kg.

7. Silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym normę EURO-6.

8. Skrzynia biegów automatyczna ze zintegrowanym retarderem.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Dostawa taboru autobusowego - autobusy małe

Przedmiotem zamówienia jest 6 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych, jednej marki, których szczegółowe parametry techniczne opisane zostały w rozdziale III części III SIWZ.

1. Wielkość długość od 8,0 do 9,0 m, (+/- 3 %)

Szerokość całkowita do 2,55 m,

Wysokość całkowita do 3,2 m.

2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów ogółem: 55-58, w tym minimum 20 siedzących miejsc pasażerskich (bez kierowcy).

3. Liczba drzwi pasażerskich dwoje, w układzie 1-2-0

4. Podłoga: niska podłoga wzdłuż ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu między pierwszymi a drugimi drzwiami

5. Liczba osi dwie.

6. Dopuszczalna masa całkowita do 16 000 kg.

7. Silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym normę EURO-6.

8. Skrzynia biegów automatyczna ze zintegrowanym retarderem.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

a) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SIWZ

b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w przepisie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 13- 23 ustawy Pzp,;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp tj.:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791),

— który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów szczegółowo opisane zostały w rozdziale V SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

— w zakresie części I zamówienia: 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych):

— w zakresie części II zamówienia: 6 000 000,00 PLN (sześć milionów złotych),

— w zakresie części III zamówienia: 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych).

Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 część zamówienia winien wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu łącznie dla tych części.

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów szczegółowo opisane zostały w rozdziale V SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

— w zakresie części I zamówienia:

Minimum jedną umowę polegająca na dostawie co najmniej 2 sztuk autobusów określonych w części I;

— w zakresie części II zamówienia:

Minimum jedną umowę polegająca na dostawie co najmniej 6 sztuk autobusów określonych w części II;

— w zakresie części III zamówienia:

Minimum jedną umowę polegająca na dostawie co najmniej 3 sztuk autobusów określonych w części III.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu łącznie dla tych części.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną autoryzowaną stacji obsługi, działającą w systemie 24 h, która posiada autoryzację producenta w pełnym zakresie oraz dysponuje mobilnym serwisem (wozami serwisowymi).

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w roz VI SIWZ, składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej Jednolitym dokumentem, który powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

a) Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia,

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu,

Uwaga – wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ.

c) Określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

d) Formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

e) Informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz Jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów składa także formularz Jednolitego dokumentu dotyczący tych podmiotów. Formularz Jednolitego dokumentu powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu.

Formularz Jednolitego dokumentu dotyczy zarówno sytuacji, gdy inny podmiot nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie.

4. Wykonawca składający Jednolity dokument wypełnia:

Część II – identyfikacja Wykonawcy,

Część III – przesłanki wykluczenia,

Część IV – warunki udziału w postępowaniu,

Część VI – podpisy.

5. Wzór Jednolitego dokumentu stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z elektroniczną wersją.

6. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego określone zostały w rozdziale VII SIWZ

Określa się następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

a. zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy;

b. ustawowej zmiany podatku VAT;

c. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

d. działania siły wyższej

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny oferty brutto.

32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 2C w gabinecie Przewodniczącego Zarządu

1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości:

• Część I – 83 000,00 PLN.

• Część II – 250 000,00 PLN.

• Część III – 110 000,00 PLN.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1) Pieniądzu na konto bankowe wskazane w ust 4,

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) Gwarancjach bankowych,

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 13-8450-0005-0050-0552-4577-0045 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich należy dokonać w siedzibie Zamawiającego a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu do Zamawiającego) załączyć do oferty.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna spełniać następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy):

— ustalać beneficjenta gwarancji, tj. ZKG "Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu,

— określać kwotę gwarantowaną, zgodnie ze specyfikacją,

— określać termin ważności, wynikający ze specyfikacji,

— określać przedmiot gwarancji, wynikający ze specyfikacji,

— być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży poręczeń lub gwarancji w kasie w siedzibie Zamawiającego to oryginał poręczenia lub gwarancji musi być załączony do oferty.

8. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium,określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty.

9. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania z ofertą. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.