Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rudowska
E-mail: malgorzata.rudowska@wody.gov.pl
Tel.: +48 713963414
Faks: +48 713283030

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wody.gov.pl

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Wybrzeże Wyspiańskiego 39
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rudowska
E-mail: malgorzata.rudowska@wody.gov.pl
Tel.: +48 713963414
Faks: +48 713283030

Adresy internetowe:

Główny adres: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu;
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Wybrzeże Wyspiańskiego 39
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rudowska
Tel.: +48 713963414
E-mail: malgorzata.rudowska@wody.gov.pl
Faks: +48 713283030
Kod NUTS: PL POLSKA

Adresy internetowe:

Główny adres: https://wroclaw.rzgw.gov.pl/

Podmiot prawa publicznego

Środowisko

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Numer referencyjny: WR.ZOZ.5.281.2.2018

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie dozoru polegającego na przeglądach wałów i budowli wraz ze sporządzaniem raportów zawierających informacje o ew. uszkodzeniach, okresowa kontrola, przez osobę uprawnioną, budowli objętych dozorem (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) oraz sporządzenie protokołu kontroli, w przypadku zagrożenia powodziowego, na polecenie Zamawiającego, kontrola wskazanych wałów i budowli hydrotechnicznych i przekazanie Zamawiającemu informacji o ich stanie technicznym, po przejściu fali powodziowej lub innych czynników określonych w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane dokonanie, przez osobę uprawnioną, kontroli doraźnych bezpiecznego użytkowania obiektu oraz sporządzenie protokołu bezpiecznego użytkowania obiektu. Szczegółowy zakres prac wraz z informacjami o nadzorowanych obiektach oraz harmonogram ich wykonywania zawierają załączniki do wzoru umowy

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelinie (gm. Strzelin) Zlewnia Rzeki Oławy

Część nr: 1

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Strzelin

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z przedmiarem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe, (przepusty, śluzy), budowle piętrzące (jazy, zastawki).

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 26 290.15 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 780,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelinie (gm. Strzelin, Kondratowice, Jordanów Śl.) Zlewnia Rzeki Ślęzy

Część nr: 2

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Strzelin, Kondratowice, Jordanów Śl.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z zakresem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe, budowle piętrzące)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 26 398.74 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 780,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Oławie (gm. Strzelin, Wrocław) Zlewnia Rzeki Ślęzy

Część nr: 3

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Strzelin, Wrocław

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z zakresem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe, budowle piętrzące)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 34 434.06 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Oławie (gm. Oława, Strzelin, Siechnice) Zlewnia Rzeki Oławy

Część nr: 4

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Oława, Strzelin, Siechnice

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z zakresem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe, budowle piętrzące)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 38 648.76 PLN

Okres w dniach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 150,00 PLN (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Oławie (gm. Jelcz – Laskowice) Zlewnia Rzeki Widawy

Część nr: 5

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Jelcz – Laskowice

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z zakresem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (budowle piętrzące)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 5 322.66 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 150,00 PLN (sto pięćdziesiąt złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Oławie (gm. Oława, Jelcz – Laskowice) Zlewnia Rzeki Odry

Część nr: 6

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Oława, Jelcz – Laskowice

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z przedmiarem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe, (przepusty, śluzy), budowle piętrzące (jazy, zastawki).

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 62 322.64 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 1 860,00 PLN (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Wołowie (gm. Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Oborniki Śl.) Zlewnia Rzeki Odry

Część nr: 7

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Oborniki Śl.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z zakresem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe, budowle piętrzące)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 15 398.35 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 460,00 PLN (czterysta sześćdziesiąt złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu (gm. Czernica, Siechnice, Wrocław) Zlewnia Rzeki Odry

Część nr: 8

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Czernica, Siechnice, Wrocław

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z przedmiarem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe, budowle piętrzące)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 33 303.75 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 990 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu (m. Wrocław) Zlewnia Rzeki Odry

Część nr: 9

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z przedmiarem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 13 426.53 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 400 PLN (czterysta złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu (m. Wrocław) Zlewnia Rzeki Ślęzy

Część nr: 10

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z przedmiarem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe, budowle piętrzące)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 24 439.48 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 730 PLN (siedemset trzydzieści złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Lubinie (gm. Ścinawa) Zlewnia Rzeki Odry

Część nr: 11

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Ścinawa

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z przedmiarem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (m.in. wały p.powodziowe, budowle wałowe)

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 2 506.81 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 75 PLN (siedemdziesiąt pięć złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Oleśnicy (gm. Wisznia Mała, Oleśnica, Bierutów, Długołęka) Zlewnia Rzeki Widawy

Część nr: 12

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Wisznia Mała, Oleśnica, Bierutów, Długołęka

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z przedmiarem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – budowle piętrzące

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 600 PLN (sześćset złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Namysłowie (gm. Perzów, Dziadowa Kłoda, Namysłów, Bralin, Rychtal) Zlewnia Rzeki Widawy

Część nr: 13

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Perzów, Dziadowa Kłoda, Namysłów, Bralin, Rychtal

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z przedmiarem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – budowle piętrzące

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 22 234.00 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 650 PLN (sześćset pięćdziesiąt złotych)

Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Środzie Śl. (gm. Miękinia, Malczyce, Środa Śl., Prochowice) Zlewnia Rzeki Odry

Część nr: 14

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gm. Miękinia, Malczyce, Środa Śl., Prochowice

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zgodnie z przedmiarem prac oraz harmonogramem wykonania prac dozoru i eksploatacji urządzeń wodnych oraz dokonywanie przeglądu okresowego i kontroli stanu technicznego urządzeń wodnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – budowle piętrzące

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Wartość bez VAT: 20 493.76 PLN

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Wykonawca składający ofertę na tę część zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 610 PLN (sześćset dziesięć złotych

Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca składa wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W formularzu ofertowym (Zał. Nr 2 do SIWZ) Wykonawca składa wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że spełnia łącznie następujące warunki: - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji, naprawie bądź remoncie budowli hydrotechnicznych takich jak wały przeciwpowodziowe, jazy, stopnie wodne, zastawki, zapory itp. (W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej 1 członek konsorcjum) oraz

— dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która wykonała co najmniej jedną okresową kontrolę stanu technicznego budowli zgodnie z obowiązują ustawą z dnia 7.7.1994 r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) art. 62 ust. 1 i posiada uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii hydrotechnicznej nadane z mocy ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) lub Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzeń oraz jest członkiem OIIB

Samodzielna funkcja techniczna może być pełniona także przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.3.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 17.4.2008 r. nr 63, poz. 394), W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają ww. uprawnienia budowlane, jeżeli:

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,

oraz

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zapewnienia sprawności urządzeń przeciwpowodziowych (wałów, budowli wałowych funkcjonalnie związanych z wałami i innych budowli hydrotechnicznych) na wypadek opadów powodujących wezbrania zagrażające powodzią. W zakres zamówienia wchodzą prace polegające m.in. na bieżącej likwidacji uszkodzeń zauważonych podczas przeglądu wałów i budowli hydrotechnicznych, które nieusuwane grożą powstaniem znacznych szkód w mieniu a w przypadku wezbrań mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub powstaniem strat o znacznych rozmiarach.

Wyznaczenie 40 dniowego terminu składania ofert spowoduje pozostawieniem bez dozoru na okres co najmniej 2 miesięczny wałów i innych budowli przeciwpowodziowych, co może grozić pogorszeniem stanu technicznego tych budowli, a w przypadku wystąpienia wezbrań lub powodzi brak monitoringu wałów i budowli może spowodować ich awarię i zalanie terenów chronionych.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Data: 20/08/2018

Czas lokalny: 10:00

Polski

Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2018

Data: 20/08/2018

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 39; 50-370 Wrocław, POLSKA.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

Albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powyższe muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "JEDZ”. Zamawiający udostępnia wzór JEDZ w formacie .doc – jako załącznik do SIWZ. Pozostałe oświadczenia i pełnomocnictwa w zakresie określonym w SIWZ - o ile dotyczą danego wykonawcy.

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zostały one określone w Dziale VI ustawy, jak dla postanowień poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej - "orzeczeniem”. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

03/08/2018