Dostawę odczynników do wykrywania RNA wirusa SARS – CoV -2 oraz wirusa grypy typu A, B i wirusa RSV

Dostawę odczynników do wykrywania RNA wirusa SARS – CoV -2 oraz wirusa grypy typu A, B i wirusa RSV

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników do wykrywania RNA wirusa SARS – CoV -2 oraz wirusa grypy typu A, B i wirusa RSV w aparacie GENEXPERT DX 4-4 firmy CEPHEID zawartych w pakiecie nr 1 szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników do wykrywania RNA wirusa SARS – CoV -2 oraz wirusa grypy typu A, B i wirusa RSV w aparacie GENEXPERT DX 4-4 firmy CEPHEID zawartych w pakiecie nr 1 szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia Wykonawcy o braku wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

2. Informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zachodzą okoliczności wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sadowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument równoważny do polskiego KRS/CEIDG lub wskaże adres internetowej ogólnodostępnej i bezpłatne bazy danych, z której zamawiający mógłby samodzielnie pobrać te dokument.

Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

Nie stawia się warunku w tym zakresie.

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z Załącznikiem towary odpowiadające wymogom stawianym w specyfikacji.

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnie z zamówieniem w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia w formie pisemnie lub faxem lub mailem.

3. Faktura musi zawierać następujące elementy:

— numer serii,

— data ważności,

— numer katalogowy.

Jeżeli faktura nie będzie zawierała, ww. elementów Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4

1. Strony ustalają, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie związane z umową wynikające z przyczyn wykraczających poza racjonalną kontrolę danej strony, takimi jak, między innymi: siła wyższa, wojna lub inny konflikt, akty terroryzmu, zamieszki domowe, żywioły, powódź, pożar, pandemie lub epidemie, brak dostaw/infrastruktury lub transportu, awaria zasilania, awaria sprzętu, spór przemysłowy lub pracowniczy, embargo, prawo, rządy, regulacje lub działania podejmowane przez jakikolwiek organ rządowy, stan wyjątkowy na szczeblu krajowym, regionalnym lub światowym. Niezależnie od postanowień umowy, które mogą być sprzeczne z niniejszym postanowieniem, w przypadku niedoboru danego produktu, Wykonawca może rozłożyć jego dostawę w dowolny sposób, który Wykonawca uzna za możliwy do realizacji.

2. Zamawiający w takim przypadku dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej.

a) jeśli w skutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę z podaniem przewidywanego terminu realizacji umowy. W takim przypadku strony uwzględnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy.

b) bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

3. W przypadku opóźnień spowodowanych siłą wyższą opisaną w niniejszym § a w szczególności epidemią/pandemią kary umowne nie będą naliczane.

§ 5

1. Dostawca sprzedaje a Zamawiający kupuje przedmiot umowy w asortymencie dopuszczonym do obrotu na terytorium RP.

2. Każda dostawa poprzedzona będzie zamówieniem ilościowo-asortymentowym ze strony Zamawiającego.

3. Towar dostarczany będzie w uzgodnionych opakowaniach, które powinny mieć oznaczenie fabryczne tzn. nazwę wyrobu, datę produkcji, nazwę i adres producenta.

4. Czas trwania umowy 18 m-cy z niewykorzystania całości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.

§ 6

1. Dostawa towaru nastąpi bezpośrednio do magazynu Zamawiającego.

2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko.

3. Przyjęcie towaru musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo-asortymentowym towaru, którego dokona pracownik magazynu.

§ 7

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 8

Do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy dostawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz organu założycielskiego Zamawiającego.

§ 9

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 100,00 PLN brutto dziennie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) w wysokości 10 % wartości brutto umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn przez dostawcę zawinionych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia w postaci not księgowych.

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto umowy.

§ 10

1. W przypadku wprowadzenia na rynek nowego testu, umożliwiającego np. oznaczenie szerszego panelu wirusowego – reszta w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 2B6 poprzez odszyfrowanie ofert na platformie Zamawiającego wskazanej w specyfikacji.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 2B6

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: – 30 000 PLN.

Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1;

2) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznik nr 2 (pakiety).

Czas związania oferta 60 dni. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu art.24 aa.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia:

— publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

— przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

— wobec innych czynności w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.