Informacje o przetargu
Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława. - polska-oława: roboty budowlane
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: 3. opis przedmiotu zamówienia. 3.1. informacje ogólne. 3.1.1. przedmiot zamówienia. przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji stanowice – skanalizowanie miejscowości sobocisko, zabardowice, miłonów w gminie oława”. 3.1.2. lokalizacja inwestycji. sobocisko, zabardowice, miłonów w gminie oława. 3.1.3. gwarancja. wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i materiały wbudowane na okres 5 lat. 3.1.4. zaplecze wykonawcy. zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. teren zaplecza budowy wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. zmawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza. 3.1.5. termin wykonania zamówienia. termin zakończenia do 31.8.2015 r. rozpoczęcie robót 7 dni od przekazania placu budowy . 3.1.6. dokumentacja i określenie zakresu przedmiotu zamówienia. zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty niniejszy „opis przedmiotu zamówienia”, projekty budowlane; przedmiar robót, stwior, wzór umowy, formularz ofertowy. 3.2. opis przedmiotu zamówienia. 3.2.1. roboty budowlane polegające na 1. budowa kanalizacji sanitarnej ø160 ø200 pvc sn8/pp sn 10 wraz z kanałami bocznymi do działek o łącznej długości ok. l= 6.326,0m w tym sobocisko ok. l= 3.368,0m zabardowice ok.l= 2.314,0m miłonów o.k.l= 644,0m 2. budowa rurociągów tłocznych ø75 ø160 pe sdr17 pe100 o łącznej długości ok. l=817,0m w tym sobocisko o.k. l=505,0m zabardowice o.k. l=312,0m miłonów o.k. l=0,0m 3. budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą 6kpl wraz z zasilaniem elektrycznym, oświetleniem i zagospodarowaniem w tym sobocisko 3 kpl. zabardowice 2 kpl miłonów 1 kpl 3.3. przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek. 3.4. wykonanie rozruchu przepompowni. 3.5. wykonanie prób szczelności. 3.6. pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.7. badania zagęszczenia gruntów. 3.8. przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót – operat kolaudacyjny. przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót. 3.9. przedmiot zamówienia obejmuje także 1) odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót (tj. za zniszczenia dokonane i nie naprawione w trakcie realizacji robót budowlanych, np. zniszczone uprawy, ogrodzenia na prywatnych posesjach, itp.), 2) wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu, próbami szczelności, ubezpieczeniem placu budowy, 3) opłaty za wodę, odpady, 4) opłaty za badania ciągłości żył przewodu do przepompowni i rezystancji izolacji, 5) koszty włączenia do istniejących sieci, 6) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania – tryb "przed zakończeniem wszystkich robót", 7) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ( w formie drukowanej i na płycie cd), 8) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa, 9) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy, 10) powiadamianie wszystkich użytkowników sieci kolidującymi z robotami, 11) zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami, 12) w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez zamawiającego, 13) w miejscu prowadzenia prac mogą występować wody gruntowe utrudniające prowadzenie prac ziemnych. pompowanie wody z wykopów jest kosztem wykonawcy. 14) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 15) opracowanie planu bioz. 3.10 wymagania odnośnie organizacji wykonania zamówienia. obowiązkiem wykonawcy jest zapewnić system wielozmianowy jeżeli będzie taka konieczność celem zapewnienia terminu wykonania zadania. podczas budowy należy zapewnić stały dojazd do posesji, a w szczególności do budynków użyteczności publicznej. roboty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu, na czas przerwy w budowie jak również w czasie prowadzenia robót należy zapewnić dojazdy do posesji przykrywając wykop płytami, pomostami lub zasypując. szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie bhp robót 3.11. rozliczenie robót. roboty nie wykonane (zaniechane), rozliczone będą kosztorysem różnicowym sporządzonym wg oferty wykonawcy z zachowaniem cen zastosowanych w ofercie. wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych. w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów wykonawca rozliczony będzie do wysokości kosztu określonego w ofercie. wykonawca, z którym zamawiający dokona zawarcia umowy opracuje harmonogram rzeczowo finansowy podając wartości ofertowe netto, brutto w 3 miesięcznych cyklach rozliczeniowych. zamawiający dopuszcza płatności fakturami przejściowymi zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie wykonawcy. zasady płatności określa projekt umowy będący załącznikiem do siwz. 3.12. dokumenty odbiorowe. warunkiem dokonania odbioru końcowego robót jest zgromadzenie przez wykonawcę następujących dokumentów 1. dokumentacji technicznej z naniesieniem wprowadzonych zmian powykonawczych wynikłych w toku wykonywania robót potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru w 3 ch egzemplarzach. 2. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w 3 ch egz. i na cd w wersji elektronicznej 1 egz. 3. protokóły częściowego odbioru. 4. protokóły prób ciśnieniowych. 5. atesty zastosowanych materiałów , certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 6. instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu i urządzeń związanych z obiektem. 7. oświadczenie kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym o 1) zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami 2) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, ulicy oraz terenu prywatnego z potwierdzeniem przez właściciela nieruchomości 8. oświadczenie uzgodnienia i zgody właściciela nieruchomości na wybudowanie sieci, urządzeń na jego terenie jeżeli takie okoliczności wystąpiły przy zmianie dokumentacji technicznej na wniosek wykonawcy. 9. dokumentację badania geologicznego z pozytywnym wynikiem z.p. proctora zagęszczenia gruntu w wykopach do pełnej głębokości na każde 50mb wybudowanej sieci. 10. protokół odbioru przez zarządcę dróg, nawierzchni terenu budowy. 11. przedstawienie zestawienia ilościowego wykonywanych robót wymienionych w ofercie, oraz pozostałych robót, potwierdzonych koniecznością ich wykonania na szkicu powykonawczym podpisanym przez geodetę prowadzącego roboty pomiarowe. 12. rozliczenie finansowe przed odbiorem końcowym robót. 13. dzienniki budowy odpowiednio do zakresu robót objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę z wpisami kierownika budowy – kierownika robót o zgłoszeniu gotowości do odbioru potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a doprecyzowanych w stwiorb. ii.1.6)
Zamawiający:
Gmina Oława
| Adres: | pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, woj. DOLNOŚLĄSKIE |
|---|---|
| Dane kontaktowe: | email: przetarg@gminaolawa.pl tel: +48 713133044 fax: +48 717234634 |
Dane postępowania
| ID postępowania: | 26546220141 | ||
|---|---|---|---|
| Data publikacji zamówienia: | 2014-08-05 | Termin składania wniosków: | 2014-09-16 |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 348 dni | Wadium: | 80000 ZŁ |
| Oferty uzupełniające: | TAK | Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 | Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | http://www.bip.gminaolawa.pl | Informacja dostępna pod: | Gmina Oława pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie |
| Okres związania ofertą: | 60 dni | ||
Kody CPV
| 45000000-7 | Roboty budowlane | |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
|---|---|---|
| Zadanie III – Ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie mienia | Energy Investors Group S.A. Warszawa | 0,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2015-02-06 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 45000000 45110000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 0,00 zł Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Ilość złożonych ofert: 6 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 0,00 zł Maksymalna złożona oferta: 0,00 zł | |
| TI | Tytuł | Polska-Oława: Roboty budowlane |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 265462-2014 |
| PD | Data publikacji | 05/08/2014 |
| OJ | Dz.U. S | 148 |
| TW | Miejscowość | OŁAWA |
| AU | Nazwa instytucji | Gmina Oława |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 01/08/2014 |
| DT | Termin | 16/09/2014 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111240 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111240 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| RC | Kod NUTS | PL518 |
| IA | Adres internetowy (URL) | http://www.bip.gminaolawa.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
05/08/2014 S148 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Oława: Roboty budowlane
2014/S 148-265462
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Oława
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
Osoba do kontaktów: Michał Wołowicz
55-200 Oława
POLSKA
Tel.: +48 713133044
E-mail: przetarg@gminaolawa.pl
Faks: +48 713130199
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.gminaolawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: gmina Oława, miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: gmina Oława, miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
Kod NUTS PL518
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Informacje ogólne.
3.1.1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława”.
3.1.2. Lokalizacja inwestycji.
Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława.
3.1.3. Gwarancja.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i materiały wbudowane na okres 5 lat.
3.1.4. Zaplecze wykonawcy.
Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. Zmawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza.
3.1.5. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia do 31.8.2015 r. Rozpoczęcie robót - 7 dni od przekazania placu budowy .
3.1.6. Dokumentacja i określenie zakresu przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: niniejszy „Opis przedmiotu zamówienia”, projekty budowlane; przedmiar robót, STWiOR, wzór umowy, Formularz ofertowy.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia.
3.2.1. Roboty budowlane polegające na :
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 PVC SN8/PP SN 10 wraz z kanałami bocznymi do działek o łącznej długości ok. L= 6.326,0m
w tym: Sobocisko ok. L= 3.368,0m
Zabardowice ok.L= 2.314,0m
Miłonów o.k.L= 644,0m
2. Budowa rurociągów tłocznych Ø75 - Ø160 PE SDR17 PE100 o łącznej długości ok. L=817,0m w tym:
Sobocisko o.k. L=505,0m
Zabardowice o.k. L=312,0m
Miłonów o.k. L=0,0m
3. Budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą 6kpl wraz z zasilaniem elektrycznym, oświetleniem i zagospodarowaniem
w tym: Sobocisko - 3 kpl.
Zabardowice - 2 kpl
Miłonów - 1 kpl
3.3. Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek.
3.4. Wykonanie rozruchu przepompowni.
3.5. Wykonanie prób szczelności.
3.6. Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.7. Badania zagęszczenia gruntów.
3.8. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót – operat kolaudacyjny.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz przedmiarem robót.
3.9. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót (tj. za zniszczenia dokonane i nie naprawione w trakcie realizacji robót budowlanych, np. zniszczone uprawy, ogrodzenia na prywatnych posesjach, itp.),
2) wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu, próbami szczelności, ubezpieczeniem placu budowy,
3) opłaty za wodę, odpady,
4) opłaty za badania ciągłości żył przewodu do przepompowni i rezystancji izolacji,
5) koszty włączenia do istniejących sieci,
6) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania – tryb "przed zakończeniem wszystkich robót",
7) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ( w formie drukowanej i na płycie CD),
8) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa,
9) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy,
10) powiadamianie wszystkich użytkowników sieci kolidującymi z robotami,
11) zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami,
12) w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego,
13) w miejscu prowadzenia prac mogą występować wody gruntowe utrudniające prowadzenie prac ziemnych. Pompowanie wody z wykopów jest kosztem Wykonawcy.
14) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
15) opracowanie planu BIOZ.
3.10 Wymagania odnośnie organizacji wykonania zamówienia.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić system wielozmianowy jeżeli będzie taka konieczność celem zapewnienia terminu wykonania zadania.
Podczas budowy należy zapewnić stały dojazd do posesji, a w szczególności do budynków użyteczności publicznej.
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu, na czas przerwy w budowie jak również w czasie prowadzenia robót należy zapewnić dojazdy do posesji przykrywając wykop płytami, pomostami lub zasypując. Szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie BHP robót
3.11. Rozliczenie robót.
Roboty nie wykonane (zaniechane), rozliczone będą kosztorysem różnicowym sporządzonym wg oferty wykonawcy z zachowaniem cen zastosowanych w ofercie. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych.
W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów Wykonawca rozliczony będzie do wysokości kosztu określonego w ofercie.
Wykonawca, z którym Zamawiający dokona zawarcia umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy podając wartości ofertowe netto, brutto w 3 - miesięcznych cyklach rozliczeniowych.
Zamawiający dopuszcza płatności fakturami przejściowymi zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie Wykonawcy.
Zasady płatności określa projekt umowy będący załącznikiem do siwz.
3.12. Dokumenty odbiorowe.
Warunkiem dokonania odbioru końcowego robót jest zgromadzenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1. Dokumentacji technicznej z naniesieniem wprowadzonych zmian powykonawczych wynikłych w toku wykonywania robót potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru w 3 -ch egzemplarzach.
2. Inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w 3-ch egz. i na CD w wersji elektronicznej 1 egz.
3. Protokóły częściowego odbioru.
4. Protokóły prób ciśnieniowych.
5. Atesty zastosowanych materiałów , certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty
6. Instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu i urządzeń związanych z obiektem.
7. Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym o:
1) zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi Normami
2) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, ulicy oraz terenu prywatnego z potwierdzeniem przez właściciela nieruchomości
8. Oświadczenie uzgodnienia i zgody właściciela nieruchomości na wybudowanie sieci, urządzeń na jego terenie -jeżeli takie okoliczności wystąpiły przy zmianie dokumentacji technicznej na wniosek Wykonawcy.
9. Dokumentację badania geologicznego z pozytywnym wynikiem Z.P. Proctora zagęszczenia gruntu w wykopach do pełnej głębokości na każde 50mb wybudowanej sieci.
10. Protokół odbioru przez Zarządcę Dróg, nawierzchni terenu budowy.
11. Przedstawienie zestawienia ilościowego wykonywanych robót wymienionych w ofercie, oraz pozostałych robót, potwierdzonych koniecznością ich wykonania na szkicu powykonawczym podpisanym przez geodetę prowadzącego roboty pomiarowe.
12. Rozliczenie finansowe przed odbiorem końcowym robót.
13. Dzienniki budowy odpowiednio do zakresu robót objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę z wpisami kierownika budowy – kierownika robót o zgłoszeniu gotowości do odbioru potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a doprecyzowanych w STWiORB.
3.1. Informacje ogólne.
3.1.1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława”.
3.1.2. Lokalizacja inwestycji.
Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława.
3.1.3. Gwarancja.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i materiały wbudowane na okres 5 lat.
3.1.4. Zaplecze wykonawcy.
Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. Zmawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza.
3.1.5. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia do 31.8.2015 r. Rozpoczęcie robót - 7 dni od przekazania placu budowy .
3.1.6. Dokumentacja i określenie zakresu przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: niniejszy „Opis przedmiotu zamówienia”, projekty budowlane; przedmiar robót, STWiOR, wzór umowy, Formularz ofertowy.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia.
3.2.1. Roboty budowlane polegające na :
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 PVC SN8/PP SN 10 wraz z kanałami bocznymi do działek o łącznej długości ok. L= 6.326,0m
w tym: Sobocisko ok. L= 3.368,0m
Zabardowice ok.L= 2.314,0m
Miłonów o.k.L= 644,0m
2. Budowa rurociągów tłocznych Ø75 - Ø160 PE SDR17 PE100 o łącznej długości ok. L=817,0m w tym:
Sobocisko o.k. L=505,0m
Zabardowice o.k. L=312,0m
Miłonów o.k. L=0,0m
3. Budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą 6kpl wraz z zasilaniem elektrycznym, oświetleniem i zagospodarowaniem
w tym: Sobocisko - 3 kpl.
Zabardowice - 2 kpl
Miłonów - 1 kpl
3.3. Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek.
3.4. Wykonanie rozruchu przepompowni.
3.5. Wykonanie prób szczelności.
3.6. Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.7. Badania zagęszczenia gruntów.
3.8. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót – operat kolaudacyjny.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz przedmiarem robót.
3.9. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót (tj. za zniszczenia dokonane i nie naprawione w trakcie realizacji robót budowlanych, np. zniszczone uprawy, ogrodzenia na prywatnych posesjach, itp.),
2) wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu, próbami szczelności, ubezpieczeniem placu budowy,
3) opłaty za wodę, odpady,
4) opłaty za badania ciągłości żył przewodu do przepompowni i rezystancji izolacji,
5) koszty włączenia do istniejących sieci,
6) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania – tryb "przed zakończeniem wszystkich robót",
7) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ( w formie drukowanej i na płycie CD),
8) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa,
9) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy,
10) powiadamianie wszystkich użytkowników sieci kolidującymi z robotami,
11) zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami,
12) w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego,
13) w miejscu prowadzenia prac mogą występować wody gruntowe utrudniające prowadzenie prac ziemnych. Pompowanie wody z wykopów jest kosztem Wykonawcy.
14) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
15) opracowanie planu BIOZ.
3.10 Wymagania odnośnie organizacji wykonania zamówienia.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić system wielozmianowy jeżeli będzie taka konieczność celem zapewnienia terminu wykonania zadania.
Podczas budowy należy zapewnić stały dojazd do posesji, a w szczególności do budynków użyteczności publicznej.
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu, na czas przerwy w budowie jak również w czasie prowadzenia robót należy zapewnić dojazdy do posesji przykrywając wykop płytami, pomostami lub zasypując. Szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie BHP robót
3.11. Rozliczenie robót.
Roboty nie wykonane (zaniechane), rozliczone będą kosztorysem różnicowym sporządzonym wg oferty wykonawcy z zachowaniem cen zastosowanych w ofercie. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych.
W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów Wykonawca rozliczony będzie do wysokości kosztu określonego w ofercie.
Wykonawca, z którym Zamawiający dokona zawarcia umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy podając wartości ofertowe netto, brutto w 3 - miesięcznych cyklach rozliczeniowych.
Zamawiający dopuszcza płatności fakturami przejściowymi zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie Wykonawcy.
Zasady płatności określa projekt umowy będący załącznikiem do siwz.
3.12. Dokumenty odbiorowe.
Warunkiem dokonania odbioru końcowego robót jest zgromadzenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1. Dokumentacji technicznej z naniesieniem wprowadzonych zmian powykonawczych wynikłych w toku wykonywania robót potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru w 3 -ch egzemplarzach.
2. Inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w 3-ch egz. i na CD w wersji elektronicznej 1 egz.
3. Protokóły częściowego odbioru.
4. Protokóły prób ciśnieniowych.
5. Atesty zastosowanych materiałów , certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty
6. Instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu i urządzeń związanych z obiektem.
7. Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym o:
1) zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi Normami
2) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, ulicy oraz terenu prywatnego z potwierdzeniem przez właściciela nieruchomości
8. Oświadczenie uzgodnienia i zgody właściciela nieruchomości na wybudowanie sieci, urządzeń na jego terenie -jeżeli takie okoliczności wystąpiły przy zmianie dokumentacji technicznej na wniosek Wykonawcy.
9. Dokumentację badania geologicznego z pozytywnym wynikiem Z.P. Proctora zagęszczenia gruntu w wykopach do pełnej głębokości na każde 50mb wybudowanej sieci.
10. Protokół odbioru przez Zarządcę Dróg, nawierzchni terenu budowy.
11. Przedstawienie zestawienia ilościowego wykonywanych robót wymienionych w ofercie, oraz pozostałych robót, potwierdzonych koniecznością ich wykonania na szkicu powykonawczym podpisanym przez geodetę prowadzącego roboty pomiarowe.
12. Rozliczenie finansowe przed odbiorem końcowym robót.
13. Dzienniki budowy odpowiednio do zakresu robót objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę z wpisami kierownika budowy – kierownika robót o zgłoszeniu gotowości do odbioru potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a doprecyzowanych w STWiORB.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45110000, 45111240, 45231000, 45230000, 45233200, 45311000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1. Roboty budowlane polegające na :
1) Budowa kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 PVC SN8/PP SN 10 wraz z kanałami bocznymi do działek o łącznej długości ok. L= 6.326,0m
w tym: Sobocisko ok. L= 3.368,0m
Zabardowice ok.L= 2.314,0m
Miłonów o.k.L= 644,0m
2) Budowa rurociągów tłocznych Ø75 - Ø160 PE SDR17 PE100 o łącznej długości ok. L=817,0m w tym:
Sobocisko o.k. L=505,0m
Zabardowice o.k. L=312,0m
Miłonów o.k. L=0,0m
3) Budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą 6kpl wraz z zasilaniem elektrycznym, oświetleniem i zagospodarowaniem
w tym: Sobocisko - 3 kpl.
Zabardowice - 2 kpl
Miłonów - 1 kpl
2. Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek.
3. Wykonanie rozruchu przepompowni.
4. Wykonanie prób szczelności.
5. Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Badania zagęszczenia gruntów.
7. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót – operat kolaudacyjny.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz przedmiarem robót.
1. Roboty budowlane polegające na :
1) Budowa kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 PVC SN8/PP SN 10 wraz z kanałami bocznymi do działek o łącznej długości ok. L= 6.326,0m
w tym: Sobocisko ok. L= 3.368,0m
Zabardowice ok.L= 2.314,0m
Miłonów o.k.L= 644,0m
2) Budowa rurociągów tłocznych Ø75 - Ø160 PE SDR17 PE100 o łącznej długości ok. L=817,0m w tym:
Sobocisko o.k. L=505,0m
Zabardowice o.k. L=312,0m
Miłonów o.k. L=0,0m
3) Budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą 6kpl wraz z zasilaniem elektrycznym, oświetleniem i zagospodarowaniem
w tym: Sobocisko - 3 kpl.
Zabardowice - 2 kpl
Miłonów - 1 kpl
2. Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek.
3. Wykonanie rozruchu przepompowni.
4. Wykonanie prób szczelności.
5. Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Badania zagęszczenia gruntów.
7. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót – operat kolaudacyjny.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz przedmiarem robót.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 3.11.2014. Zakończenie 31.8.2015
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
I. Wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 80 000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub w kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji,
f) termin ważności gwarancji,
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oławie nr: 2295850007 0010 0003 4340 0038.
Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sobocisko, Zabardowice, Miłonów”.
Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Pzp formach należy złożyć oryginał dokumentu w kasie Zamawiającego (pok. nr 14), a kopię z potwierdzeniem złożenia w kasie Wykonawca może dołączyć do oferty.
7. Zamawiający dopuszcza również dołączenie oryginału dokumentu wadium bezpośrednio do oferty lub w osobnej kopercie.
II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 80 000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub w kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji,
f) termin ważności gwarancji,
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oławie nr: 2295850007 0010 0003 4340 0038.
Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sobocisko, Zabardowice, Miłonów”.
Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Pzp formach należy złożyć oryginał dokumentu w kasie Zamawiającego (pok. nr 14), a kopię z potwierdzeniem złożenia w kasie Wykonawca może dołączyć do oferty.
7. Zamawiający dopuszcza również dołączenie oryginału dokumentu wadium bezpośrednio do oferty lub w osobnej kopercie.
II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z postanowieniami zawartym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożone oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru zgodnego z Załącznikiem Nr 3 osobno dla każdego z nich);
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt III.2.1) 1.
3. Zamawiający wymaga również przedłożenia wraz z ofertą, zgodnie z przepisami:
1) Art. 44 ustawy Pzp - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2) Art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (określonych w pkt III.2.2) ogłoszenia) - dokumentów, o których mowa w pkt III.2.2) ogłoszenia dotyczących podmiotów, zasobami, których będzie dysponował wykonawca;
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Ww. dokumentem może być w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli zawiera informacje wymagane powyżej (ppkt a-d).
6. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem pkt 14.1.4 SIWZ tj.: pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1):
1) pkt 1.2) – 1.4) i 1.6) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) i 1.7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w Art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy PZP.
2. Stosownie do treści §4 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej, w pkt 10.1.1) lit. a) i c) oraz w pkt 10.1.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 10.1.1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Stosownie do treści §4 ust. 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 10.2 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
I. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą (oryginał lub notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).
3. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymagania te mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
4. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.
5. W przypadku dokumentów określonych w art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, które w niniejszym postępowaniu wymagane są odpowiednio powyżej w pkt III.2.1)1. oraz w pkt III.2.1) 3.2), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do ich złożenia.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedłożyć umowę konsorcjum w formie cywilno – prawnego porozumienia.
8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
II. Zawartość oferty.
1.Kompletna oferta oprócz dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu musi zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – Pełnomocnictwo;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4) kosztorys ofertowy (opracowany jako kosztorys szczegółowy lub kosztorys uproszczony z tabelę elementów scalonych i z zestawieniem R, M, S).
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 10 do SIWZ.
III. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której przyjęto warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kurs NBP nie jest publikowany, z pierwszego kolejnego dnia, w którym kurs został opublikowany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożone oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru zgodnego z Załącznikiem Nr 3 osobno dla każdego z nich);
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);
2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt III.2.1) 1.
3. Zamawiający wymaga również przedłożenia wraz z ofertą, zgodnie z przepisami:
1) Art. 44 ustawy Pzp - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2) Art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (określonych w pkt III.2.2) ogłoszenia) - dokumentów, o których mowa w pkt III.2.2) ogłoszenia dotyczących podmiotów, zasobami, których będzie dysponował wykonawca;
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Ww. dokumentem może być w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli zawiera informacje wymagane powyżej (ppkt a-d).
6. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem pkt 14.1.4 SIWZ tj.: pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1):
1) pkt 1.2) – 1.4) i 1.6) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) i 1.7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w Art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy PZP.
2. Stosownie do treści §4 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej, w pkt 10.1.1) lit. a) i c) oraz w pkt 10.1.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 10.1.1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Stosownie do treści §4 ust. 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 10.2 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
I. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą (oryginał lub notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).
3. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymagania te mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
4. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.
5. W przypadku dokumentów określonych w art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, które w niniejszym postępowaniu wymagane są odpowiednio powyżej w pkt III.2.1)1. oraz w pkt III.2.1) 3.2), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do ich złożenia.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedłożyć umowę konsorcjum w formie cywilno – prawnego porozumienia.
8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
II. Zawartość oferty.
1.Kompletna oferta oprócz dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu musi zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – Pełnomocnictwo;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
4) kosztorys ofertowy (opracowany jako kosztorys szczegółowy lub kosztorys uproszczony z tabelę elementów scalonych i z zestawieniem R, M, S).
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 10 do SIWZ.
III. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której przyjęto warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kurs NBP nie jest publikowany, z pierwszego kolejnego dnia, w którym kurs został opublikowany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (określonych w niniejszym punkcie), zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (określonych w pkt III.2.2) ogłoszenia) - dokumentów, o których mowa w pkt III.2.2) ogłoszenia dotyczących podmiotów, zasobami, których będzie dysponował wykonawca;
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Ww. dokumentem może być w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli zawiera informacje wymagane powyżej (ppkt a-d).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000 PLN;
b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia.
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (określonych w pkt III.2.2) ogłoszenia) - dokumentów, o których mowa w pkt III.2.2) ogłoszenia dotyczących podmiotów, zasobami, których będzie dysponował wykonawca;
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Ww. dokumentem może być w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli zawiera informacje wymagane powyżej (ppkt a-d).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000 PLN;
b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (określonych w niniejszym punkcie), zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);
2) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);
3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanym, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);
2.Dowodami, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, są:
1) Poświadczenie,
2) Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu co najmniej 3,0 km sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1) dysponowanie przez Wykonawcę następującymi osobami:
a) Kierownik budowy - branży sanitarnej - specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych: 1 (jedna) osoba - posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń i posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności; która będzie pełnić funkcje kierownika budowy dla miejscowości Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
b) Kierownik robót branży sanitarnej - specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych: --1 (jedna) osoba dla miejscowości Sobocisko, i 1 (jedna) osoba dla miejscowości Zabardowice, i 1 (jedna) osoba dla miejscowości Miłonów - posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń i posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności;
c) kierownik robót branży elektrycznej – specjalista w zakresie robót elektrycznych - 1 (jedna) osoba dla miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności;
d) kierownik robót branży drogowej – specjalista w zakresie robót drogowych - 1 (jedna) osoba dla miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności.
UWAGA!
— Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
— Ta sama osoba z lit. b) może pełnić funkcje w trzech miejscowościach.
— Pełnienie funkcji kierownika budowy dla wszystkich miejscowości wynika z posiadania jednego pozwolenia na budowę i będzie uzależnione od terminu zakończenia przetargu na roboty budowlane dla pozostałych miejscowości. Wykonawca, który podpisze umowę pierwszy – to jego kierownik obejmuje obowiązki kierownika budowy na całość. W przypadku przeciwnym – kierownik budowy będzie pełnił obowiązki kierownika robót.
— W oprzypadku przekroczenia umownego terminu zakończenia robót wykonawca i jego kierownik zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całego pozwolenia na budowę – tj. wraz z robotami przejętymi od pozostałych wykonawców na tym pozwoleniu na budowę.
Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy – Prawo Budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Ustaw z 2008r. Nr 63 poz. 394 z późniejszymi zmianami).
2) dysponowanie przez Wykonawcę następującym narzędziami i urządzeniami:
— Koparka samobieżna 0,25÷1,20 m3 – 4 szt.;
— Spycharka gąsienicowa – 1 szt.;
— Żuraw samochodowy– 1 szt.;
— Zestaw igłofiltrów umożliwiający jednoczesne odwodnianie 50 m wykopu – 1 sztuka,
— Zestaw do umocnienia wykopów umożliwiający jednoczesne umocnienie 50m wykopu - 1 komplet,
— Zgrzewarka do rur PE min. od Φ 63 mm – 1 szt.
— Samochód samowyładowczy 5-10 ton – 2 szt.
— walec statyczny samojezdny ogum.10 ton – 1 szt.
— równiarka samojezdna (74 KM) – 1 szt.
— koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m3 - 1 szt.
— ubijak spalinowy 200 kg – 1 szt.
— Urządzenie do wykonywania przecisków lub przewiertów sterowanych – 1 szt.
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (określonych w niniejszym punkcie), zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);
2) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);
3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanym, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);
2.Dowodami, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, są:
1) Poświadczenie,
2) Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu co najmniej 3,0 km sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1) dysponowanie przez Wykonawcę następującymi osobami:
a) Kierownik budowy - branży sanitarnej - specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych: 1 (jedna) osoba - posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń i posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności; która będzie pełnić funkcje kierownika budowy dla miejscowości Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
b) Kierownik robót branży sanitarnej - specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych: --1 (jedna) osoba dla miejscowości Sobocisko, i 1 (jedna) osoba dla miejscowości Zabardowice, i 1 (jedna) osoba dla miejscowości Miłonów - posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń i posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności;
c) kierownik robót branży elektrycznej – specjalista w zakresie robót elektrycznych - 1 (jedna) osoba dla miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności;
d) kierownik robót branży drogowej – specjalista w zakresie robót drogowych - 1 (jedna) osoba dla miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności.
UWAGA!
— Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
— Ta sama osoba z lit. b) może pełnić funkcje w trzech miejscowościach.
— Pełnienie funkcji kierownika budowy dla wszystkich miejscowości wynika z posiadania jednego pozwolenia na budowę i będzie uzależnione od terminu zakończenia przetargu na roboty budowlane dla pozostałych miejscowości. Wykonawca, który podpisze umowę pierwszy – to jego kierownik obejmuje obowiązki kierownika budowy na całość. W przypadku przeciwnym – kierownik budowy będzie pełnił obowiązki kierownika robót.
— W oprzypadku przekroczenia umownego terminu zakończenia robót wykonawca i jego kierownik zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całego pozwolenia na budowę – tj. wraz z robotami przejętymi od pozostałych wykonawców na tym pozwoleniu na budowę.
Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy – Prawo Budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Ustaw z 2008r. Nr 63 poz. 394 z późniejszymi zmianami).
2) dysponowanie przez Wykonawcę następującym narzędziami i urządzeniami:
— Koparka samobieżna 0,25÷1,20 m3 – 4 szt.;
— Spycharka gąsienicowa – 1 szt.;
— Żuraw samochodowy– 1 szt.;
— Zestaw igłofiltrów umożliwiający jednoczesne odwodnianie 50 m wykopu – 1 sztuka,
— Zestaw do umocnienia wykopów umożliwiający jednoczesne umocnienie 50m wykopu - 1 komplet,
— Zgrzewarka do rur PE min. od Φ 63 mm – 1 szt.
— Samochód samowyładowczy 5-10 ton – 2 szt.
— walec statyczny samojezdny ogum.10 ton – 1 szt.
— równiarka samojezdna (74 KM) – 1 szt.
— koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m3 - 1 szt.
— ubijak spalinowy 200 kg – 1 szt.
— Urządzenie do wykonywania przecisków lub przewiertów sterowanych – 1 szt.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RG.271.23.2014.ZP
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.9.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 16.9.2014 - 10:15
Miejscowość:
Urząd Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, pok. nr 10.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie niniejszego zamówienia w ramach I Priorytetu PO IiŚ Gospodarka Wodno-Ściekowa.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie niniejszego zamówienia w ramach I Priorytetu PO IiŚ Gospodarka Wodno-Ściekowa.
VI.3)Informacje dodatkowe
I. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówień będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
II. Warunki zmiany umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:
1) wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako nieistotne odstępstwo od projektu, zmiany są zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym,
2) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia objętego umową,
3) konieczności zaniechania wykonywania części robót,
4) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności dotyczących zmiany terminu
5) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami,
6) zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,
7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w umowie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki,
8) zmian haromonogramu rzeczowo – finansowego, wynikających w związku z w/w okolicznościami oraz ze względu na czas trwania procedury przetargowej
2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych /zaniechanych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) – ustalona zostanie według następujących zasad:
1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru,
2) jeżeli roboty nie występowały w ofercie, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą:
— cena robocizny R oraz procent kosztów pośrednich Kp i zysku Z zostaną ustalone według danych z oferty Wykonawcy,
— ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na poziomie średnich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia, a w przypadku ich braku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, faktur za zakup materiałów,
— ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia,
— nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub kalkulację własną Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane za zgodą stron wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
III. Zgodnie z Art. 93 ust. 1a Ustawy PZP Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia nie zostaną mu przyznane.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówień będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
II. Warunki zmiany umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:
1) wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako nieistotne odstępstwo od projektu, zmiany są zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym,
2) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia objętego umową,
3) konieczności zaniechania wykonywania części robót,
4) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności dotyczących zmiany terminu
5) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami,
6) zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,
7) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w umowie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki,
8) zmian haromonogramu rzeczowo – finansowego, wynikających w związku z w/w okolicznościami oraz ze względu na czas trwania procedury przetargowej
2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych /zaniechanych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) – ustalona zostanie według następujących zasad:
1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru,
2) jeżeli roboty nie występowały w ofercie, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą:
— cena robocizny R oraz procent kosztów pośrednich Kp i zysku Z zostaną ustalone według danych z oferty Wykonawcy,
— ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na poziomie średnich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia, a w przypadku ich braku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, faktur za zakup materiałów,
— ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia,
— nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub kalkulację własną Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane za zgodą stron wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
III. Zgodnie z Art. 93 ust. 1a Ustawy PZP Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia nie zostaną mu przyznane.
IV. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaolawa.pl
V. Termin rozpoczęcia prac określony w pkt II.3) ogłoszenia może ulec zmianie ze względu na niemożliwy do przewidzenia czas trwania procedury przetargowej.VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. W toku niniejszego postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi – jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w Art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
I. Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP.
5. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Dla niniejszego postępowania odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej, w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
12. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 2, Art. 180 – 198 Ustawy.
II. Skarga do sądu.
1. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
3. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 3, Art. 198a – 198g Ustawy.
1. W toku niniejszego postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi – jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w Art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.
I. Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP.
5. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Dla niniejszego postępowania odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej, w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
12. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 2, Art. 180 – 198 Ustawy.
II. Skarga do sądu.
1. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
3. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 3, Art. 198a – 198g Ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.8.2014
| TI | Tytuł | Polska-Oława: Roboty budowlane |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 51496-2015 |
| PD | Data publikacji | 13/02/2015 |
| OJ | Dz.U. S | 31 |
| TW | Miejscowość | OŁAWA |
| AU | Nazwa instytucji | Gmina Oława |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 11/02/2015 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111240 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45000000 - Roboty budowlane 45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111240 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| RC | Kod NUTS | PL518 |
| IA | Adres internetowy (URL) | http://www.bip.gminaolawa.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
13/02/2015 S31 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Polska-Oława: Roboty budowlane
2015/S 031-051496
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Oława
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
Osoba do kontaktów: Michał Wołowicz
55-200 Oława
Polska
Tel.: +48 713133044
E-mail: przetarg@gminaolawa.pl
Faks: +48 713130199
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.gminaolawa.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Oława, miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Oława, miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.
Kod NUTS PL518
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Informacje ogólne.
3.1.1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonóww gminie Oława”.
3.1.2. Lokalizacja inwestycji.
Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława.
3.1.3. Gwarancja.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i materiały wbudowane na okres 5 lat.
3.1.4. Zaplecze wykonawcy.
Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. Zmawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza.
3.1.5. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia do 31.8.2015.
Rozpoczęcie robót – 7 dni od przekazania placu budowy.
3.1.6. Dokumentacja i określenie zakresu przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: niniejszy „Opis przedmiotu zamówienia”, projekty budowlane; przedmiar robót, STWiOR, wzór umowy, Formularz ofertowy.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia.
3.2.1. Roboty budowlane polegające na:
1. budowa kanalizacji sanitarnej Ø 160–Ø 200 PVC SN 8/PP SN 10 wraz z kanałami bocznymi do działek o łącznej długości ok. L = 6 326 m, w tym:
— Sobocisko ok. L = 3 368 m,
— Zabardowice ok. L = 2 314 m,
— Miłonów ok. L = 644 m;
2. budowa rurociągów tłocznych Ø 75–Ø 160 PE SDR 17 PE 100 o łącznej długości ok. L = 817 m, w tym:
— Sobocisko ok. L = 505 m,
— Zabardowice ok. L = 312 m,
— Miłonów ok. L = 0 m;
3. budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą 6 kpl wraz z zasilaniem elektrycznym,oświetleniem i zagospodarowaniem, w tym:
— Sobocisko – 3 kpl,
— Zabardowice – 2 kpl,
— Miłonów – 1 kpl.
3.3. Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek.
3.4. Wykonanie rozruchu przepompowni.
3.5. Wykonanie prób szczelności.
3.6. Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.7. Badania zagęszczenia gruntów.
3.8. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót – operat kolaudacyjny.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz przedmiarem robót.
3.9. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót (tj. za zniszczenia dokonane i nie naprawione w trakcie realizacji robót budowlanych, np. zniszczone uprawy, ogrodzenia na prywatnych posesjach, itp.);
2) wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu, próbami szczelności,ubezpieczeniem placu budowy;
3) opłaty za wodę, odpady;
4) opłaty za badania ciągłości żył przewodu do przepompowni i rezystancji izolacji;
5) koszty włączenia do istniejących sieci;
6) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania – tryb „przed zakończeniem wszystkich robót”;
7) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w formie drukowanej i na płycie CD);
8) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa;
9) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;
10) powiadamianie wszystkich użytkowników sieci kolidującymi z robotami;
11) zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami;
12) w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego;
13) w miejscu prowadzenia prac mogą występować wody gruntowe utrudniające prowadzenie prac ziemnych. Pompowanie wody z wykopów jest kosztem Wykonawcy;
14) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
15) opracowanie planu BIOZ.
3.10 Wymagania odnośnie organizacji wykonania zamówienia.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić system wielozmianowy jeżeli będzie taka konieczność celem zapewnienia terminu wykonania zadania.
Podczas budowy należy zapewnić stały dojazd do posesji, a w szczególności do budynków użyteczności publicznej.
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu, na czas przerwy w budowie jak również w czasie prowadzenia robót należy zapewnić dojazdy do posesji przykrywając wykop płytami, pomostami lub zasypując. Szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie BHP robót.
3.11. Rozliczenie robót.
Roboty niewykonane (zaniechane), rozliczone będą kosztorysem różnicowym sporządzonym wg oferty wykonawcy z zachowaniem cen zastosowanych w ofercie. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych.
W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów Wykonawca rozliczony będzie do wysokości kosztu określonego w ofercie.
Wykonawca, z którym Zamawiający dokona zawarcia umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy podając wartości ofertowe netto, brutto w 3-miesięcznych cyklach rozliczeniowych.
Zamawiający dopuszcza płatności fakturami przejściowymi zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie Wykonawcy.
Zasady płatności określa projekt umowy będący załącznikiem do SIWZ.
3.12. Dokumenty odbiorowe.
Warunkiem dokonania odbioru końcowego robót jest zgromadzenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1. dokumentacji technicznej z naniesieniem wprowadzonych zmian powykonawczych wynikłych w toku wykonywania robót potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru w 3 egzemplarzach;
2. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w 3 egz. i na CD w wersji elektronicznej 1 egz.;
3. protokoły częściowego odbioru;
4. protokoły prób ciśnieniowych;
5. atesty zastosowanych materiałów, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty;
6. instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu i urządzeń związanych z obiektem;
7. oświadczenie kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym o:
1) zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami;
2) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, ulicy oraz terenu prywatnego z potwierdzeniem przez właściciela nieruchomości;
8. oświadczenie uzgodnienia i zgody właściciela nieruchomości na wybudowanie sieci, urządzeń na jego terenie -jeżeli takie okoliczności wystąpiły przy zmianie dokumentacji technicznej na wniosek Wykonawcy;
9. dokumentację badania geologicznego z pozytywnym wynikiem Z.P. Proctora zagęszczenia gruntu w wykopach do pełnej głębokości na każde 50 mb wybudowanej sieci;
10. protokół odbioru przez Zarządcę Dróg, nawierzchni terenu budowy;
11. przedstawienie zestawienia ilościowego wykonywanych robót wymienionych w ofercie, oraz pozostałych robót, potwierdzonych koniecznością ich wykonania na szkicu powykonawczym podpisanym przez geodetę prowadzącego roboty pomiarowe;
12. rozliczenie finansowe przed odbiorem końcowym robót;
13. dzienniki budowy odpowiednio do zakresu robót objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę z wpisami kierownika budowy – kierownika robót o zgłoszeniu gotowości do odbioru potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a doprecyzowanych w STWiORB.
3.1. Informacje ogólne.
3.1.1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Sobocisko, Zabardowice, Miłonóww gminie Oława”.
3.1.2. Lokalizacja inwestycji.
Sobocisko, Zabardowice, Miłonów w gminie Oława.
3.1.3. Gwarancja.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i materiały wbudowane na okres 5 lat.
3.1.4. Zaplecze wykonawcy.
Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. Zmawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza.
3.1.5. Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia do 31.8.2015.
Rozpoczęcie robót – 7 dni od przekazania placu budowy.
3.1.6. Dokumentacja i określenie zakresu przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: niniejszy „Opis przedmiotu zamówienia”, projekty budowlane; przedmiar robót, STWiOR, wzór umowy, Formularz ofertowy.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia.
3.2.1. Roboty budowlane polegające na:
1. budowa kanalizacji sanitarnej Ø 160–Ø 200 PVC SN 8/PP SN 10 wraz z kanałami bocznymi do działek o łącznej długości ok. L = 6 326 m, w tym:
— Sobocisko ok. L = 3 368 m,
— Zabardowice ok. L = 2 314 m,
— Miłonów ok. L = 644 m;
2. budowa rurociągów tłocznych Ø 75–Ø 160 PE SDR 17 PE 100 o łącznej długości ok. L = 817 m, w tym:
— Sobocisko ok. L = 505 m,
— Zabardowice ok. L = 312 m,
— Miłonów ok. L = 0 m;
3. budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą 6 kpl wraz z zasilaniem elektrycznym,oświetleniem i zagospodarowaniem, w tym:
— Sobocisko – 3 kpl,
— Zabardowice – 2 kpl,
— Miłonów – 1 kpl.
3.3. Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek.
3.4. Wykonanie rozruchu przepompowni.
3.5. Wykonanie prób szczelności.
3.6. Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.7. Badania zagęszczenia gruntów.
3.8. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót – operat kolaudacyjny.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz przedmiarem robót.
3.9. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót (tj. za zniszczenia dokonane i nie naprawione w trakcie realizacji robót budowlanych, np. zniszczone uprawy, ogrodzenia na prywatnych posesjach, itp.);
2) wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu, próbami szczelności,ubezpieczeniem placu budowy;
3) opłaty za wodę, odpady;
4) opłaty za badania ciągłości żył przewodu do przepompowni i rezystancji izolacji;
5) koszty włączenia do istniejących sieci;
6) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania – tryb „przed zakończeniem wszystkich robót”;
7) zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w formie drukowanej i na płycie CD);
8) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa;
9) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;
10) powiadamianie wszystkich użytkowników sieci kolidującymi z robotami;
11) zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami;
12) w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego;
13) w miejscu prowadzenia prac mogą występować wody gruntowe utrudniające prowadzenie prac ziemnych. Pompowanie wody z wykopów jest kosztem Wykonawcy;
14) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
15) opracowanie planu BIOZ.
3.10 Wymagania odnośnie organizacji wykonania zamówienia.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić system wielozmianowy jeżeli będzie taka konieczność celem zapewnienia terminu wykonania zadania.
Podczas budowy należy zapewnić stały dojazd do posesji, a w szczególności do budynków użyteczności publicznej.
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu, na czas przerwy w budowie jak również w czasie prowadzenia robót należy zapewnić dojazdy do posesji przykrywając wykop płytami, pomostami lub zasypując. Szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie BHP robót.
3.11. Rozliczenie robót.
Roboty niewykonane (zaniechane), rozliczone będą kosztorysem różnicowym sporządzonym wg oferty wykonawcy z zachowaniem cen zastosowanych w ofercie. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych.
W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów Wykonawca rozliczony będzie do wysokości kosztu określonego w ofercie.
Wykonawca, z którym Zamawiający dokona zawarcia umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy podając wartości ofertowe netto, brutto w 3-miesięcznych cyklach rozliczeniowych.
Zamawiający dopuszcza płatności fakturami przejściowymi zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie Wykonawcy.
Zasady płatności określa projekt umowy będący załącznikiem do SIWZ.
3.12. Dokumenty odbiorowe.
Warunkiem dokonania odbioru końcowego robót jest zgromadzenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1. dokumentacji technicznej z naniesieniem wprowadzonych zmian powykonawczych wynikłych w toku wykonywania robót potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru w 3 egzemplarzach;
2. inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w 3 egz. i na CD w wersji elektronicznej 1 egz.;
3. protokoły częściowego odbioru;
4. protokoły prób ciśnieniowych;
5. atesty zastosowanych materiałów, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty;
6. instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu i urządzeń związanych z obiektem;
7. oświadczenie kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym o:
1) zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami;
2) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, ulicy oraz terenu prywatnego z potwierdzeniem przez właściciela nieruchomości;
8. oświadczenie uzgodnienia i zgody właściciela nieruchomości na wybudowanie sieci, urządzeń na jego terenie -jeżeli takie okoliczności wystąpiły przy zmianie dokumentacji technicznej na wniosek Wykonawcy;
9. dokumentację badania geologicznego z pozytywnym wynikiem Z.P. Proctora zagęszczenia gruntu w wykopach do pełnej głębokości na każde 50 mb wybudowanej sieci;
10. protokół odbioru przez Zarządcę Dróg, nawierzchni terenu budowy;
11. przedstawienie zestawienia ilościowego wykonywanych robót wymienionych w ofercie, oraz pozostałych robót, potwierdzonych koniecznością ich wykonania na szkicu powykonawczym podpisanym przez geodetę prowadzącego roboty pomiarowe;
12. rozliczenie finansowe przed odbiorem końcowym robót;
13. dzienniki budowy odpowiednio do zakresu robót objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę z wpisami kierownika budowy – kierownika robót o zgłoszeniu gotowości do odbioru potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a doprecyzowanych w STWiORB.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45110000, 45111240, 45231000, 45230000, 45233200, 45311000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 217 207,36 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
RG.271.23.2014.ZP
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 148-265462 z dnia 5.8.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Energy Investors Group S.A.
al. Szucha 8/IV p.
00-582 Warszawa
Polska
Tel.: +48 774045360
Faks: +48 774045361
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 26 545 998 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 5 217 207,36 i najwyższa oferta 9 411 712,25 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Wartość: 26 545 998 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 5 217 207,36 i najwyższa oferta 9 411 712,25 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Część robót sanitarnych, część robót elektrycznych, część robót drogowych.
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Część robót sanitarnych, część robót elektrycznych, część robót drogowych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. W toku niniejszego postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi – jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.
I. Odwołanie.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Dla niniejszego postępowania odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej, w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
12. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie Pzp – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 2, art. 180–198 Ustawy.
II. Skarga do sądu.
1. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
3. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie Pzp – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 3, art. 198a–198g Ustawy.
1. W toku niniejszego postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi – jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.
I. Odwołanie.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp.
5. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Dla niniejszego postępowania odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej, w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
12. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie Pzp – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 2, art. 180–198 Ustawy.
II. Skarga do sądu.
1. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
3. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie Pzp – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 3, art. 198a–198g Ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.2.2015