Informacje o przetargu

Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Demontaż istniejących przegród, tablic, odbojów ściennych i innego wyposażania pomieszczeń remontowanych, odłączenie instalacji elektrycznej i niskoprądowej - nieprzydatne ale użyteczne elementy z demontażu do przekazania Inwestorowi. Zabezpieczenie folią, sprzętu, którego odłączenie i wyniesienie jest niemożliwe, okien, drzwi, grzejników, lamp, czujek, osłon nadtynkowych instalacji logicznych, itp. w remontowanych. pomieszczeniach. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - zerwanie istniejących posadzek wewnętrznych wraz z cokolikami. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie istniejących posadzek wewnętrznych wraz z listwami cokołowymi. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zeskrobanie tynków mozaikowych ze ścian. Demontaż podestu o wys. 19cm w pom. 125. Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. Wywiezienie gruzu z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczymi gruzu i innych materiałów z rozbiórek. Zakres robót remontowych: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża - po rozbiórkach starych wykładzin w pomieszczeniach. Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - po rozbiórkach starych wykładzin w pomieszczeniach Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nowe posadzki. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzek - całości powierzchni pod nowe posadzki z płytek gres układanych w dwóch kolorach w karo. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - powierzchni pod nowe posadzki. Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - nowe posadzki z płytek gres układanych w dwóch kolorach w karo, wg wytycznych projektowych - wykończenie antypoślizgowe strukturalne lub inne o takich samych parametrach. Należy stosować fugi w kolorach zbliżonych do kolorów płytek, należy stosować fugi firm specjalistycznych sugerowanych w projekcie lub inne tożsame pod kątem jakości. Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10-15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - nowe posadzki z płytek gres układanych w dwóch kolorach w karo – Zamawiający dopuszcza zmianę na listwę przypodłogową PCV. Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa zwykła - drzwi pomiędzy pomieszczeniami. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w pomieszczeniach. Wykonanie nakładek PCV na betonowe parapety wewnętrzne. Montaż dodatkowych desek odbojowych na ścianach wg potrzeb Inwestora. Prace wykończeniowe po robotach remontowych: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie pomieszczeń. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie pomieszczeń Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach wybranych przez użytkownika - malowanie pomieszczeń Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - rury c.o, grzejniki żeliwne i inne drobne konstrukcje w pomieszczeniach. Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - rury c.o. i inne drobne konstrukcje w pomieszczeniach. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych. Mycie po robotach malarskich posadzek.

Zamawiający:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Adres:	Aleja Kościuszki 107/109 , 90-928 Łódź, woj. łódzkie
Dane kontaktowe:	email: przetargi@lodz.sr.gov.pl tel: 426 640 747 fax: 426 640 749

Dane postępowania

ID postępowania:	568769-N-2018
Data publikacji zamówienia:	2018-06-06	Termin składania wniosków:	2018-06-21
Rodzaj zamówienia:	roboty budowlane	Tryb& postępowania [PN]:	Przetarg nieograniczony
Czas na realizację:	131 dni	Wadium:	-
Oferty uzupełniające:	NIE	Oferty częściowe:	NIE
Oferty wariantowe:	NIE	Przewidywana licyctacja:	NIE
Ilość części:	1	Kryterium ceny:	60%
WWW ogłoszenia:	lodz.sr.gov.pl	Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą:	30 dni

Kody CPV

	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
	45431000-7	Kładzenie płytek
	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

Wyniki

Nazwa części	Wykonawca	Wartość
Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi	Firma Projektowo-Budowlana SEDAQA-PROBUD Łódź	94 227,00


0,26 Barometr Ryzyka Nadużyć Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły	Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2018-07-12 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 45100000 45111220 45453000 45431000 45252500 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 94 227,00 zł Minimalna złożona oferta: 94 227,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 94 227,00 zł Maksymalna złożona oferta: 169 986,00 zł

Publikacja BZP / TED

Ogłoszenie nr 568769-N-2018 z dnia 2018-06-06 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi: Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 32341800000, ul. Aleja Kościuszki 107/109 , 90928 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 640 747, e-mail przetargi@lodz.sr.gov.pl, faks 426 640 749.
Adres strony internetowej (URL): lodz.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd - jednostka gospodarki budżetowej nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
lodz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Numer referencyjny: D.XXIII.350/02/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Demontaż istniejących przegród, tablic, odbojów ściennych i innego wyposażania pomieszczeń remontowanych, odłączenie instalacji elektrycznej i niskoprądowej - nieprzydatne ale użyteczne elementy z demontażu do przekazania Inwestorowi. Zabezpieczenie folią, sprzętu, którego odłączenie i wyniesienie jest niemożliwe, okien, drzwi, grzejników, lamp, czujek, osłon nadtynkowych instalacji logicznych, itp. w remontowanych. pomieszczeniach. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - zerwanie istniejących posadzek wewnętrznych wraz z cokolikami. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie istniejących posadzek wewnętrznych wraz z listwami cokołowymi. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zeskrobanie tynków mozaikowych ze ścian. Demontaż podestu o wys. 19cm w pom. 125. Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. Wywiezienie gruzu z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczymi gruzu i innych materiałów z rozbiórek. Zakres robót remontowych: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża - po rozbiórkach starych wykładzin w pomieszczeniach. Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - po rozbiórkach starych wykładzin w pomieszczeniach Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nowe posadzki. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzek - całości powierzchni pod nowe posadzki z płytek gres układanych w dwóch kolorach w karo. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - powierzchni pod nowe posadzki. Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - nowe posadzki z płytek gres układanych w dwóch kolorach w karo, wg wytycznych projektowych - wykończenie antypoślizgowe strukturalne lub inne o takich samych parametrach. Należy stosować fugi w kolorach zbliżonych do kolorów płytek, należy stosować fugi firm specjalistycznych sugerowanych w projekcie lub inne tożsame pod kątem jakości. Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10-15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - nowe posadzki z płytek gres układanych w dwóch kolorach w karo – Zamawiający dopuszcza zmianę na listwę przypodłogową PCV. Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa zwykła - drzwi pomiędzy pomieszczeniami. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w pomieszczeniach. Wykonanie nakładek PCV na betonowe parapety wewnętrzne. Montaż dodatkowych desek odbojowych na ścianach wg potrzeb Inwestora. Prace wykończeniowe po robotach remontowych: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie pomieszczeń. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie pomieszczeń Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach wybranych przez użytkownika - malowanie pomieszczeń Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - rury c.o, grzejniki żeliwne i inne drobne konstrukcje w pomieszczeniach. Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - rury c.o. i inne drobne konstrukcje w pomieszczeniach. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych. Mycie po robotach malarskich posadzek.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111220-6

45453000-7

45431000-7

45252500-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81158,84
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie precyzuje warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie precyzuje warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej (każda z nich wykonana na rzecz jednego odbiorcy w ramach jednej umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 000 złotych. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika budowy (posiadającego aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń) - czyli osoby odpowiedzialnej za nadzór oraz prowadzenie prac remontowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena oferty	60,00
Termin gwarancji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia: harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy zmiana osób wymienionych w umowie zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie nr 500163529-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi: Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 568769-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 32341800000, ul. Aleja Kościuszki 107/109 , 90928 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 640 747, e-mail przetargi@lodz.sr.gov.pl, faks 426 640 749.
Adres strony internetowej (url): www.lodz.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd jednostka gospodarki budżetowej nie posiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):

D.XXIII.350/02/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej. Demontaż istniejących przegród, tablic, odbojów ściennych i innego wyposażania pomieszczeń remontowanych, odłączenie instalacji elektrycznej i niskoprądowej - nieprzydatne ale użyteczne elementy z demontażu do przekazania Inwestorowi. Zabezpieczenie folią, sprzętu, którego odłączenie i wyniesienie jest niemożliwe, okien, drzwi, grzejników, lamp, czujek, osłon nadtynkowych instalacji logicznych, itp. w remontowanych, pomieszczeniach. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - zerwanie istniejących posadzek wewnętrznych wraz z cokolikami. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie istniejących posadzek wewnętrznych wraz z listwami cokołowymi. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zeskrobanie tynków mozaikowych ze ścian. Demontaż podestu o wys. 19cm wpom. 125. Usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek. Wywiezienie gruzu z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczymi gruzu i innych materiałów z rozbiórek. Zakres robót remontowych: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża - po rozbiórkach starych wykładzin w pomieszczeniach. Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - po rozbiórkach starych wykładzin w pomieszczeniach Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm - naprawy podłoża cementowego pod nowe posadzki. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie posadzek - całości powierzchni pod nowe posadzki z płytek gres układanych w dwóch kolorach w karo. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - powierzchni pod nowe posadzki. Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący, bez zawartości rozpuszczalników. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - nowe posadzki z płytek gres układanych w dwóch kolorach w karo, wg wytycznych projektowych - wykończenie antypoślizgowe strukturalne lub inne o takich samych parametrach. Należy stosować fugi w kolorach zbliżonych do kolorów płytek, należy stosować fugi firm specjalistycznych sugerowanych w projekcie lub inne tożsame pod kątem jakości. Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10-15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - nowe posadzki z płytek gres układanych w dwóch kolorach w karo - Zamawiający dopuszcza zmianę na listwę przypodłogową PCV. Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca progowa zwykła - drzwi pomiędzy pomieszczeniami. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach w pomieszczeniach. Wykonanie nakładek PCV na betonowe parapety wewnętrzne. Montaż dodatkowych desek odbojowych na ścianach wg potrzeb Inwestora. Prace wykończeniowe po robotach remontowych: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie pomieszczeń. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności - przygotowanie pod malowanie pomieszczeń Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorach wybranych przez użytkownika - malowanie pomieszczeń Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem - rury c.o, grzejniki żeliwne i inne drobne konstrukcje w pomieszczeniach. Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - rury c.o. i inne drobne konstrukcje w pomieszczeniach. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych. Mycie po robotach malarskich posadzek.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45100000-8

Dodatkowe kody CPV:
45111220-6, 45453000-7, 45431000-7, 45252500-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 76607.62 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Firma Projektowo-Budowlana SEDAQA-PROBUD Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Kolarska 6 Kod pocztowy: 94-131 Miejscowość: Łódź Kraj/woj.: łódzkie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 94227.37 Oferta z najniższą ceną/kosztem 94227.37 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169986.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje o przetargu

Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Zamawiający:Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Dane postępowania

Kody CPV

Wyniki

Barometr Ryzyka Nadużyć

Dane ogłoszenia o wyniku:

Publikacja BZP / TED

Zamawiający:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi