Informacje o przetargu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich obejmująca w szczególności: a) ocieplenie ścian budynku styropianem, b) ocieplenie stropu na części budynku, c) ocieplenie podłogi na części budynku, d) wymianę stolarki drzwiowej, e) modernizację instalacji centralnego ogrzewania, f) wymianę oświetlenia na typu LED, g) montażu instalacji fotowoltaicznej. UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujętej w dokumentacji technicznej wymiany oświetlenia w nowej części budynku oraz montażu zespołu grzewczo-wentylacyjnego odzysku ciepła.
Zamawiający:
Gmina Rychwał
Adres: | Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: przetargi@rychwal.pl tel: 063 2481001 w. 22 fax: 632 481 055 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 2117120170 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2017-02-06 | Termin składania wniosków: | 2017-02-22 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - | Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl | Informacja dostępna pod: | www.bip.rychwal.pl zakładka przetargi |
Okres związania ofertą: | 31 dni |
Kody CPV
45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze | |
45321000-3 | Izolacja cieplna |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich | Zakład Usług Budowlano-Remontowych „REMBUD” Tuliszków | 598 940,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2017-03-23 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 45321000 45260000 45112000 45432000 45300000 45310000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 598 941,00 zł Minimalna złożona oferta: 598 941,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 598 941,00 zł Maksymalna złożona oferta: 699 509,00 zł | |
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia (jeĹźeli dotyczy):
http://www.bip.rychwal.pl zakĹadka przetargiOGĹOSZENIE O ZAMĂWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogĹoszenia:
obowiÄ zkowe
OgĹoszenie dotyczy:
zamĂłwienia publicznego
ZamĂłwienie dotyczy projektu lub programu wspĂłĹfinansowanego ze ĹrodkĂłw Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. âTermomodernizacja budynku SzkoĹy Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich gmina RychwaĹâ wspĂłĹfinansowanego w ramach DziaĹania 3.2 âPoprawa efektywnoĹci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowymâ PoddziaĹanie 3.2.1 âKompleksowa modernizacja energetyczna budynkĂłw uĹźytecznoĹci publicznejâ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
O zamĂłwienie mogÄ ubiegaÄ siÄ wyĹÄ cznie zakĹady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktĂłrych dziaĹalnoĹÄ, lub dziaĹalnoĹÄ ich wyodrÄbnionych organizacyjnie jednostek, ktĂłre bÄdÄ realizowaĹy zamĂłwienie, obejmuje spoĹecznÄ i zawodowÄ integracjÄ osĂłb bÄdÄ cych czĹonkami grup spoĹecznie marginalizowanych
NaleĹźy podaÄ minimalny procentowy wskaĹşnik zatrudnienia osĂłb naleĹźÄ cych do jednej lub wiÄcej kategorii, o ktĂłrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niĹź 30%, osĂłb zatrudnionych przez zakĹady pracy chronionej lub wykonawcĂłw albo ich jednostki (w %)
PostÄpowanie przeprowadza centralny zamawiajÄ cy
PostÄpowanie przeprowadza podmiot, ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli przeprowadzenie postÄpowania
Informacje na temat podmiotu ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli prowadzenie postÄpowania:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie przez zamawiajÄ cych
JeĹźeli tak, naleĹźy wymieniÄ zamawiajÄ cych, ktĂłrzy wspĂłlnie przeprowadzajÄ postÄpowanie oraz podaÄ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktĂłw wraz z danymi do kontaktĂłw:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej
W przypadku przeprowadzania postÄpowania wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej â majÄ ce zastosowanie krajowe prawo zamĂłwieĹ publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina RychwaĹ, krajowy numer identyfikacyjny 31101919000000, ul. Plac WolnoĹci 16, 62570  RychwaĹ, woj. wielkopolskie, paĹstwo Polska, tel. 063 2481001 w. 22, e-mail przetargi@rychwal.pl, faks 632 481 055.
Adres strony internetowej (URL): www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄCEGO:
Administracja samorzÄ dowa
I.3) WSPĂLNE UDZIELANIE ZAMĂWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peĹny i bezpoĹredni dostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania moĹźna uzyskaÄ pod adresem (URL)
www.bip.rychwal.pl zakĹadka przetargi
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia
www.bip.rychwal.pl zakĹadka przetargi
DostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania jest ograniczony - wiÄcej informacji moĹźna uzyskaÄ pod adresem
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu naleĹźy przesyĹaÄ:
Elektronicznie
adres
Dopuszczone jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
nie
Wymagane jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
tak
Inny sposĂłb:
w formie pisemnej na adres zamawiajÄ cego
Adres:
UrzÄ d Gminy i Miasta w Rychwale, plac WolnoĹci 16, 62570 RychwaĹ
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄdzi i urzÄ dzeĹ lub formatĂłw plikĂłw, ktĂłre nie sÄ ogĂłlnie dostÄpne
Nieograniczony, peĹny, bezpoĹredni i bezpĹatny dostÄp do tych narzÄdzi moĹźna uzyskaÄ pod adresem: (URL)
II.1) Nazwa nadana zamĂłwieniu przez zamawiajÄ cego:
Termomodernizacja budynku SzkoĹy Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich
Numer referencyjny:
G.271.3.2017
Przed wszczÄciem postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia przeprowadzono dialog techniczny
II.2) Rodzaj zamĂłwienia:
roboty budowlane
II.3) Informacja o moĹźliwoĹci skĹadania ofert czÄĹciowych
ZamĂłwienie podzielone jest na czÄĹci:
II.4) KrĂłtki opis przedmiotu zamĂłwienia
(wielkoĹÄ, zakres, rodzaj i iloĹÄ dostaw, usĹug lub robĂłt budowlanych lub okreĹlenie zapotrzebowania i wymagaĹ )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreĹlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usĹugÄ lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamĂłwienia jest termomodernizacja budynku SzkoĹy Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich obejmujÄ ca w szczegĂłlnoĹci: a) ocieplenie Ĺcian budynku styropianem, b) ocieplenie stropu na czÄĹci budynku, c) ocieplenie podĹogi na czÄĹci budynku, d) wymianÄ stolarki drzwiowej, e) modernizacjÄ instalacji centralnego ogrzewania, f) wymianÄ oĹwietlenia na typu LED, g) montaĹźu instalacji fotowoltaicznej. UWAGA! Przedmiot zamĂłwienia nie obejmuje ujÄtej w dokumentacji technicznej wymiany oĹwietlenia w nowej czÄĹci budynku oraz montaĹźu zespoĹu grzewczo-wentylacyjnego odzysku ciepĹa.
II.5) GĹĂłwny kod CPV:
45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
45260000-7, 45112000-5, 45262310-7, 45432000-4, 45300000-0, 45310000-3
II.6) CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia
(jeĹźeli zamawiajÄ cy podaje informacje o wartoĹci zamĂłwienia):
WartoĹÄ bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umĂłw ramowych lub dynamicznego systemu zakupĂłw â szacunkowa caĹkowita maksymalna wartoĹÄ w caĹym okresie obowiÄ zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw)
II.7) Czy przewiduje siÄ udzielenie zamĂłwieĹ, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
tak
OkreĹlenie przedmiotu, wielkoĹci lub zakresu oraz warunkĂłw na jakich zostanÄ udzielone zamĂłwienia, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: ZamawiajÄ cy przewiduje moĹźliwoĹÄ udzielenia zamĂłwieĹ, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy â Prawo zamĂłwieĹ publicznych w zakresie zgodnym z niniejszym zamĂłwieniem podstawowym (roboty budowlane obejmujÄ ce termomodernizacjÄ budynkĂłw o wartoĹci do 20 % realizowanego zamĂłwienia podstawowego).
II.8) Okres, w ktĂłrym realizowane bÄdzie zamĂłwienie lub okres, na ktĂłry zostaĹa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktĂłry zostaĹ ustanowiony dynamiczny system zakupĂłw:
II.9) Informacje dodatkowe:
III.1) WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreĹlonej dziaĹalnoĹci zawodowej, o ile wynika to z odrÄbnych przepisĂłw
OkreĹlenie warunkĂłw:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreĹlenie warunkĂłw:
Informacje dodatkowe
III.1.3) ZdolnoĹÄ techniczna lub zawodowa
OkreĹlenie warunkĂłw: Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy, o udzielenie niniejszego zamĂłwienia mogÄ ubiegaÄ siÄ Wykonawcy, ktĂłrzy speĹniajÄ warunek udziaĹu w postÄpowaniu dotyczÄ cy: 1.1. posiadania zdolnoĹci technicznej lub zawodowej, tj.: a) o udzielenie zamĂłwienia mogÄ ubiegaÄ siÄ wykonawcy, ktĂłrzy nie wczeĹniej niĹź w okresie ostatnich 5 lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert, a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy - w tym okresie, wykonali naleĹźycie, co najmniej dwie roboty budowlane polegajÄ ce na termomodernizacji obiektĂłw o kubaturze nie mniejszej niĹź 1 500 mÂł i wartoĹci brutto nie mniejszej niĹź 400.000,00 zĹ brutto kaĹźda, w tym co najmniej jednej obejmujÄ cej modernizacjÄ instalacji centralnego ogrzewania, ktĂłre zostaĹy wykonane w sposĂłb naleĹźyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidĹowo ukoĹczona. ZamawiajÄ cy wymaga wskazania w wykazie, o ktĂłrym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt b) SIWZ tylko takich robĂłt budowlanych, ktĂłre potwierdzÄ speĹnianie warunku postawionego przez ZamawiajÄ cego. b) o udzielenie zamĂłwienia mogÄ ubiegaÄ siÄ wykonawcy, ktĂłrzy skierujÄ do realizacji zamĂłwienia: - osobÄ, ktĂłra posiada waĹźne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoĹci architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeĹ o zakresie zgodnym z przedmiotem zamĂłwienia i posiada co najmniej 5 lat doĹwiadczenia na tym stanowisku i peĹniÄ bÄdzie funkcje kierownika budowy w wyĹźej wymienionej specjalnoĹci; - osobÄ, ktĂłra posiada waĹźne uprawnienia do kierowania robotami w specjalnoĹci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ dzeĹ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociÄ gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeĹ i posiada co najmniej 3 lata doĹwiadczenia na tym stanowisku; i peĹniÄ bÄdzie funkcje kierownika robĂłt wodociÄ gowo-kanalizacyjnych; - osobÄ, ktĂłra posiada waĹźne uprawnienia do kierowania robotami w specjalnoĹci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzÄ dzeĹ elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeĹ i posiada co najmniej 3 lata doĹwiadczenia na tym stanowisku i peĹniÄ bÄdzie funkcje kierownika robĂłt elektroenergetycznych; Kierownik budowy i kierownicy robĂłt powinni posiadaÄ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawÄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporzÄ dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeĹnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadajÄ ce im waĹźne uprawnienia budowlane, ktĂłre zostaĹy wydane na podstawie wczeĹniej obowiÄ zujÄ cych przepisĂłw. ZamawiajÄ cy okreĹlajÄ c wymogi w zakresie posiadanych uprawnieĹ budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, odpowiadajÄ ce im uprawnienia osĂłb, ktĂłrych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaĹy uznane na zasadach okreĹlonych w przepisach odrÄbnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paĹstwach czĹonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 2. Na potwierdzenie speĹniania opisanego powyĹźej warunku ZamawiajÄ cy bÄdzie ĹźÄ daĹ dokumentĂłw okreĹlonych w Roz. VI ust. 1 pkt. b) i c) SIWZ.
ZamawiajÄ cy wymaga od wykonawcĂłw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu imion i nazwisk osĂłb wykonujÄ cych czynnoĹci przy realizacji zamĂłwienia wraz z informacjÄ o kwalifikacjach zawodowych lub doĹwiadczeniu tych osĂłb: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreĹlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajÄ cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
ZamawiajÄ cy przewiduje nastÄpujÄ ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okreĹlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OĹWIADCZEĹ SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W CELU WSTÄPNEGO POTWIERDZENIA, ĹťE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEĹNIA WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU ORAZ SPEĹNIA KRYTERIA SELEKCJI
OĹwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speĹnianiu warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu
tak
OĹwiadczenie o speĹnianiu kryteriĂłw selekcji
nie
III.4) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW , SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEĹNIANIA WARUNKĂW UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU:
W celu wykazania speĹniania przez WykonawcÄ warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu, ZamawiajÄ cy wymaga przedstawienia nastÄpujÄ cych oĹwiadczeĹ i dokumentĂłw: a) aktualne na dzieĹ skĹadania ofert OĹwiadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy Pzp â zgodnie z ZaĹÄ cznikiem nr 2A do SIWZ (skĹadane razem z ofertÄ ); b) Wykaz wykonanych robĂłt budowlanych (zamĂłwieĹ) wykonanych nie wczeĹniej niĹź w okresie ostatnich 5 lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert, a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoĹci, przedmiotu, dat, miejsca wykonania i podmiotĂłw na rzecz ktĂłrych roboty te zostaĹy wykonane, oraz zaĹÄ czeniem dowodĂłw okreĹlajÄ cych czy te roboty zostaĹy wykonane naleĹźycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidĹowo ukoĹczone - zgodnie z ZaĹÄ cznikiem nr 6 do SIWZ. c) Wykaz osĂłb, skierowanych przez wykonawcÄ do realizacji zamĂłwienia, w szczegĂłlnoĹci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbÄdnym do wykazania speĹnienia warunku opisanego w Rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 lit. b) tiret 1-3 - zgodnie z ZaĹÄ cznikiem nr 7 do SIWZ. UWAGA! ZĹoĹźenie na wezwanie ZamawiajÄ cego Wykazu robĂłt budowlanych oraz Wykazu osĂłb skierowanych przez wykonawcÄ do realizacji zamĂłwienia wraz z dowodami bÄdzie obligowaĹo wyĹÄ cznie WykonawcÄ, ktĂłrego oferta zostaĹa najwyĹźej oceniona. Dowodami, o ktĂłrych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. b) SIWZ sÄ referencje bÄ dĹş inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktĂłrego roboty budowlane byĹy wykonywane, a jeĹźeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaÄ tych dokumentĂłw - inne dokumenty. W przypadkach, gdy dokumenty o ktĂłrych mowa w ust. 1 pkt. b) SIWZ zawieraÄ bÄdÄ kwoty wyraĹźone w innej walucie niĹź zĹoty, ZamawiajÄ cy na potrzeby oceny speĹniania warunku udziaĹu w postÄpowaniu przeliczy podane kwoty na zĹoty (z dokĹadnoĹciÄ do dwĂłch miejsc po przecinku) po Ĺrednim kursie ogĹoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogĹoszenia o zamĂłwieniu, a jeĹźeli w tym dniu kursu nie ogĹoszono, to wedĹug tabeli kursĂłw Ĺrednich NBP ostatnio przed tÄ datÄ ogĹoszonych. Ten sam kurs ZamawiajÄ cy przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIĂW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia:
przetarg nieograniczony
IV.1.2) ZamawiajÄ cy ĹźÄ da wniesienia wadium:
Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiÄ zany jest wnieĹÄ wadium w wysokoĹci 15 000,00 zĹ.
IV.1.3) Przewiduje siÄ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamĂłwienia:
IV.1.4) Wymaga siÄ zĹoĹźenia ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga siÄ zĹoĹźenia oferty wariantowej:
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie oferty wariantowej
nie
ZĹoĹźenie oferty wariantowej dopuszcza siÄ tylko z jednoczesnym zĹoĹźeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcĂłw, ktĂłrzy zostanÄ zaproszeni do udziaĹu w postÄpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Przewidywana minimalna liczba wykonawcĂłw
Maksymalna liczba wykonawcĂłw Â
Kryteria selekcji wykonawcĂłw:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw:
Czy przewiduje siÄ ograniczenie liczby uczestnikĂłw umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
ZamĂłwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w formie katalogĂłw elektronicznych:
nie
Przewiduje siÄ pobranie ze zĹoĹźonych katalogĂłw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem) nie
NaleĹźy wskazaÄ elementy, ktĂłrych wartoĹci bÄdÄ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje siÄ ograniczenia co do przedstawionych wartoĹci, wynikajÄ ce z opisu przedmiotu zamĂłwienia:
nie
NaleĹźy podaÄ, ktĂłre informacje zostanÄ udostÄpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄdzie termin ich udostÄpnienia:
Informacje dotyczÄ ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposĂłb postÄpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄdÄ warunki, na jakich wykonawcy bÄdÄ mogli licytowaÄ (minimalne wysokoĹci postÄ pieĹ):
Informacje dotyczÄ ce wykorzystywanego sprzÄtu elektronicznego, rozwiÄ zaĹ i specyfikacji technicznych w zakresie poĹÄ czeĹ:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapĂłw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
etap nr | czas trwania etapu |
Czy wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Warunki zamkniÄcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria | Znaczenie |
Cena | 60 |
Okres gwarancji i rÄkojmi | 40 |
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktĂłrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogĹoszeniem
Minimalne wymagania, ktĂłre muszÄ speĹniaÄ wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeĹźenie prawa do udzielenia zamĂłwienia na podstawie ofert wstÄpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw negocjacji (w tym liczbÄ etapĂłw):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaĹ zamawiajÄ cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokoĹci nagrĂłd dla wykonawcĂłw, ktĂłrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ zania stanowiÄ ce podstawÄ do skĹadania ofert, jeĹźeli zamawiajÄ cy przewiduje nagrody:
WstÄpny harmonogram postÄpowania:
PodziaĹ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiÄ zaĹ: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamĂłwienia definiujÄ ce minimalne wymagania, ktĂłrym muszÄ odpowiadaÄ wszystkie oferty:
PodziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriĂłw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkĂłw zamĂłwienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktĂłrej bÄdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktĂłrej jest dostÄpny opis przedmiotu zamĂłwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ dzeĹ informatycznych:
SposĂłb postÄpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreĹlenie minimalnych wysokoĹci postÄ pieĹ:
Informacje o liczbie etapĂłw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
etap nr | czas trwania etapu |
Wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Termin i warunki zamkniÄcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, ktĂłre zostanÄ wprowadzone do treĹci zawieranej umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego, albo ogĂłlne warunki umowy, albo wzĂłr umowy:
Wymagania dotyczÄ ce zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ istotne zmiany postanowieĹ zawartej umowy w stosunku do treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru wykonawcy:
tak
NaleĹźy wskazaÄ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
DOPUSZCZALNOĹÄ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEĹ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA TAKICH ZMIAN 1. Strony majÄ prawo do przedĹuĹźenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktĂłrych bÄdzie zagroĹźone dotrzymanie terminu zakoĹczenia robĂłt, w nastÄpujÄ cych sytuacjach: 1) JeĹźeli przyczyny, z powodu ktĂłrych bÄdzie zagroĹźone dotrzymanie terminu zakoĹczenia robĂłt bÄdÄ nastÄpstwem okolicznoĹci, za ktĂłre odpowiedzialnoĹÄ ponosi ZamawiajÄ cy, w szczegĂłlnoĹci bÄdÄ : a) nastÄpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajÄ cego dĹuĹźej niĹź 7 dni, b) nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej, trwajÄ cego dĹuĹźej niĹź 7 dni, c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jeĹźeli nie jest moĹźliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie d) wstrzymania wykonania robĂłt na wyraĹşne ĹźÄ danie ZamawiajÄ cego trwajÄ ce dĹuĹźej niĹź 7 dni. w zakresie, w jakim ww. okolicznoĹci miaĹy lub bÄdÄ mogĹy mieÄ wpĹyw na dotrzymanie terminu zakoĹczenia robĂłt. W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji umowy zostanie wydĹuĹźony o okres zwĹoki ZamawiajÄ cego nie dĹuĹźej jednak niĹź o 30 dni. Zmiana terminu realizacji umowy nie bÄdzie miaĹa wpĹywu na wysokoĹÄ wynagrodzenia Wykonawcy. 2) Gdy wystÄ piÄ niekorzystne warunki atmosferyczne uniemoĹźliwiajÄ ce prawidĹowe wykonanie robĂłt w szczegĂłlnoĹci z powodu technologii realizacji prac okreĹlonych umowÄ , normami lub innymi przepisami wymagajÄ cymi odpowiednich warunkĂłw jeĹźeli koniecznoĹÄ wykonania prac w tym okresie nie jest nastÄpstwem okolicznoĹci, za ktĂłre Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĹÄ. Za niekorzystne warunki atmosferyczne naleĹźy rozumieÄ: intensywne opady deszczu trwajÄ ce dĹuĹźej niĹź 7 dni, opady Ĺniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujÄ ce ujemne temperatury poniĹźej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujÄ ce siÄ co najmniej przez 7 dni /potwierdzone wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru/, powodujÄ ce rozmiÄkczenie gruntu, uniemoĹźliwiajÄ ce wykonywanie prac na wysokoĹciach, zmarzniÄcie gruntu, a w konsekwencji koniecznoĹÄ przerwania robĂłt. W takim przypadku termin realizacji zamĂłwienia zostanie wydĹuĹźony o okres trwania przeszkody nie dĹuĹźej jednak niĹź o 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje zwiÄkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3) Gdy wystÄ pi koniecznoĹÄ wykonania robĂłt zamiennych lub innych robĂłt niezbÄdnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglÄdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamĂłwieĹ dodatkowych na zasadach okreĹlonych przepisami ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych, ktĂłre wstrzymujÄ lub opóźniajÄ realizacjÄ przedmiotu Umowy, wystÄ pienia niebezpieczeĹstwa kolizji z planowanymi lub rĂłwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbÄdnym do unikniÄcia lub usuniÄcia tych kolizji. W takim przypadku wydĹuĹźenie terminu nastÄ pi o czas niezbÄdny do ich usuniÄcia nie dĹuĹźej jednak niĹź o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujÄ zwiÄkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4) Gdy wystÄ piÄ opóźnienia w dokonaniu okreĹlonych czynnoĹci lub ich zaniechanie przez wĹaĹciwe organy administracji paĹstwowej do ktĂłrych sÄ zobowiÄ zane na podstawie obowiÄ zujÄ cych przepisĂłw prawa, ktĂłre nie sÄ nastÄpstwem okolicznoĹci, za ktĂłre Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĹÄ. W takim przypadku wydĹuĹźenie terminu nastÄ pi o okres faktycznego opóźnienia nie dĹuĹźej jednak niĹź o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujÄ zwiÄkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Gdy wystÄ piÄ opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleĹ, uzgodnieĹ, itp., do wydania ktĂłrych wĹaĹciwe organy sÄ zobowiÄ zane na mocy przepisĂłw prawa, jeĹźeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktĂłrym ww. decyzje powinny zostaÄ wydane oraz nie sÄ nastÄpstwem okolicznoĹci, za ktĂłre Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĹÄ, W takim przypadku wydĹuĹźenie terminu nastÄ pi o okres faktycznego opóźnienia nie dĹuĹźej jednak niĹź o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujÄ zwiÄkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 6) JeĹźeli wystÄ pi brak moĹźliwoĹci wykonywania robĂłt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleĹźnych od Wykonawcy. W takim przypadku wydĹuĹźenie terminu nastÄ pi o okres faktycznego opóźnienia nie dĹuĹźej jednak niĹź o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujÄ zwiÄkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 7) W przypadku wystÄ pienia SiĹy wyĹźszej (powĂłdĹş, huragan, ĹnieĹźyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, poĹźary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzÄ dzone przez dzikie zwierzÄta, odnalezienie niewypaĹĂłw, niewybuchĂłw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej) uniemoĹźliwiajÄ cej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydĹuĹźenie terminu nastÄ pi o okres niezbÄdny do usuniÄcia skutkĂłw dziaĹania siĹy wyĹźszej. 2. Strony dopuszczajÄ moĹźliwoĹÄ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarowaĹ w ofercie realizacji zamĂłwienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca bÄdzie zobligowany do udowodnienia, Ĺźe Podwykonawca posiada zdolnoĹci techniczne lub zawodowe odpowiadajÄ ce, proporcjonalnie, co najmniej zdolnoĹciom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwiÄ zku z realizacjÄ umowy (w zakresie dotyczÄ cym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzÄtem, gwarantujÄ cymi prawidĹowe wykonanie podzlecanej czÄĹci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajÄ cymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczÄ cym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajÄ ce zdolnoĹÄ technicznÄ lub zawodowÄ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzÄtu oraz informacja o kwalifikacjach osĂłb, ktĂłrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bÄdÄ stanowiĹy zaĹÄ cznik do tej umowy o podwykonawstwo. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bÄdÄ miaĹy pozostaĹe postanowienia umowy dotyczÄ ce podwykonawstwa uregulowane w umowie. 3. Strony dopuszczajÄ moĹźliwoĹÄ zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji zamĂłwienia pod warunkiem zgĹoszenia zmiany nie później niĹź 10 dni przed upĹywem miesiÄ ca oraz nieprzekroczenia umownego terminu zakoĹczenia realizacji zadania, o ktĂłrym mowa w § 2 ust. 1. (Harmonogram oraz jego zmiany muszÄ zostaÄ zaakceptowane przez ZamawiajÄ cego. Zmiana harmonogramu wprowadzona bÄdzie aneksem do umowy). Zmiana harmonogramu nie bÄdzie wpĹywaÄ na zmianÄ wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku koniecznoĹci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek na piĹmie. 5. Wykonawca zobowiÄ zany bÄdzie do przekazania ZamawiajÄ cemu wniosku dotyczÄ cego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoĹci stanowiÄ cych podstawÄ do ĹźÄ dania takiej zmiany. W dniu zĹoĹźenia wniosku Wykonawca zobowiÄ zany jest powiadomiÄ o tym fakcie Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 6. Wniosek, o ktĂłrym mowa powyĹźej powinien zostaÄ przekazany niezwĹocznie, jednakĹźe nie później niĹź w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktĂłrym Wykonawca dowiedziaĹ siÄ, lub powinien dowiedzieÄ siÄ o danym zdarzeniu lub okolicznoĹciach. 7. Wykonawca zobowiÄ zany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentĂłw wymaganych UmowÄ i informacji uzasadniajÄ cych ĹźÄ danie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoĹci stanowiÄ cych podstawÄ ĹźÄ dania zmiany. 8. Wykonawca zobowiÄ zany jest do prowadzenia bieĹźÄ cej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia ĹźÄ dania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 9. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnoĹci wniosku, o ktĂłrym mowa w ust. 4), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieĹźÄ cej uzasadniajÄ cej ĹźÄ danie zmiany. 10. Wszelkie zmiany Umowy sÄ dokonywane przez umocowanych przedstawicieli ZamawiajÄ cego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaĹźnoĹci. 11. W razie wÄ tpliwoĹci, przyjmuje siÄ, Ĺźe nie stanowiÄ zmiany Umowy nastÄpujÄ ce zmiany: 1) danych zwiÄ zanych z obsĹugÄ administracyjno-organizacyjnÄ Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) SposĂłb udostÄpniania informacji o charakterze poufnym
(jeĹźeli dotyczy):
Ĺrodki sĹuĹźÄ ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin skĹadania ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu:
Data: 23/02/2017, godzina: 09:30,
SkrĂłcenie terminu skĹadania wnioskĂłw, ze wzglÄdu na pilnÄ potrzebÄ udzielenia zamĂłwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem):
nie
WskazaÄ powody:
JÄzyk lub jÄzyki, w jakich mogÄ byÄ sporzÄ dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu
> wyĹÄ cznie w jÄzyku polskim
IV.6.3) Termin zwiÄ zania ofertÄ :
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skĹadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, w przypadku nieprzyznania ĹrodkĂłw pochodzÄ cych z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ cych zwrotowi ĹrodkĂłw z pomocy udzielonej przez paĹstwa czĹonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktĂłre miaĹy byÄ przeznaczone na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia:
nie
IV.6.5) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, jeĹźeli Ĺrodki sĹuĹźÄ ce sfinansowaniu zamĂłwieĹ na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktĂłre zamawiajÄ cy zamierzaĹ przeznaczyÄ na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia, nie zostaĹy mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OGĹOSZENIE O UDZIELENIU ZAMĂWIENIA -
Zamieszczanie ogĹoszenia:
obowiÄ zkowe.
OgĹoszenie dotyczy:
zamĂłwienia publicznego
ZamĂłwienie dotyczy projektu lub programu wspĂłĹfinansowanego ze ĹrodkĂłw Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. âTermomodernizacja budynku SzkoĹy Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich gmina RychwaĹâ wspĂłĹfinansowanego w ramach DziaĹania 3.2 âPoprawa efektywnoĹci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowymâ PoddziaĹanie 3.2.1 âKompleksowa modernizacja energetyczna budynkĂłw uĹźytecznoĹci publicznejâ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
ZamĂłwienie byĹo przedmiotem ogĹoszenia w Biuletynie ZamĂłwieĹ Publicznych:
tak
Numer ogĹoszenia: 21171 - 2017
OgĹoszenie o zmianie ogĹoszenia zostaĹo zamieszczone w Biuletynie ZamĂłwieĹ Publicznych:
nie
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone przez centralnego zamawiajÄ cego
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone przez podmiot, ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli przeprowadzenie postÄpowania
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone wspĂłlnie przez zamawiajÄ cych
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej
W przypadku przeprowadzania postÄpowania wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej â majÄ ce zastosowanie krajowe prawo zamĂłwieĹ publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina RychwaĹ, krajowy numer identyfikacyjny 31101919000000, ul. Plac WolnoĹci 16, 62570  RychwaĹ, paĹstwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 063 2481001 w. 22, faks 632 481 055, e-mail przetargi@rychwal.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄCEGO:
I.3) WSPĂLNE UDZIELANIE ZAMĂWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
II.1) Nazwa nadana zamĂłwieniu przez zamawiajÄ cego:
Numer referencyjny (jeĹźeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamĂłwienia:
II.3) KrĂłtki opis przedmiotu zamĂłwienia (wielkoĹÄ, zakres, rodzaj i iloĹÄ dostaw, usĹug lub robĂłt budowlanych lub okreĹlenie zapotrzebowania i wymagaĹ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreĹlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usĹugÄ lub roboty budowlane:
II.4) Informacja o czÄĹciach zamĂłwienia:
ZamĂłwienie podzielone jest na czÄĹci:
Dodatkowe kody CPV: 45260000-7, 45112000-5, 45432000-4, 45300000-0, 45310000-3
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMĂWIENIA
III.2) OgĹoszenie dotyczy zakoĹczenia dynamicznego systemu zakupĂłw
III.3) Informacje dodatkowe:
PostÄpowanie/czÄĹÄ zostaĹo uniewaĹźnione nie NaleĹźy podaÄ podstawÄ i przyczynÄ uniewaĹźnienia postÄpowania: | |
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMĂWIENIA: 22/03/2017 IV.2 CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia WartoĹÄ bez VAT 566515.19 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert 3 w tym Liczba otrzymanych ofert od maĹych i Ĺrednich przedsiÄbiorstw: 2 Liczba otrzymanych ofert od wykonawcĂłw z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawcĂłw z paĹstw niebÄdÄ cych czĹonkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogÄ elektronicznÄ : IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTĂREMU UDZIELONO ZAMĂWIENIA ZamĂłwienie zostaĹo udzielone wykonawcom wspĂłlnie ubiegajÄ
cym siÄ o udzielenie: nie ZakĹad UsĹug Budowlano-Remontowych âREMBUDâ , rembud.tuliszkow@onet.pl, Zadworna 116A, 62-740 , TuliszkĂłw, kraj/woj. wielkopolskie Wykonawca jest maĹym/Ĺrednim przedsiÄbiorcÄ : nie Wykonawca pochodzi z innego paĹstwa czĹonkowskiego Unii Europejskiej: nie SkrĂłt literowy nazwy paĹstwa: Wykonawca pochodzi z innego paĹstwa nie bÄdÄ cego czĹonkiem Unii Europejskiej: nie SkrĂłt literowy nazwy paĹstwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOĹCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIĹťSZÄ I NAJWYĹťSZÄ CENÄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartoĹÄ umowy 598940.65 Oferta z najniĹźszÄ cenÄ /kosztem 598940.65 > Oferta z najwyĹźszÄ cenÄ /kosztem 699509.07 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czÄĹci zamĂłwienia podwykonawcy/podwykonawcom WartoĹÄ lub procentowa czÄĹÄ zamĂłwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: |
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMĂWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGĹOSZENIA, ZAMĂWIENIA Z WOLNEJ RÄKI ALBO ZAPYTANIA O CENÄ
IV.9.1) Podstawa prawna
PostÄpowanie prowadzone jest w trybie  na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
NaleĹźy podaÄ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaĹniÄ, dlaczego udzielenie zamĂłwienia jest zgodne z przepisami.