Informacje o przetargu

Wykonanie dokumentacji projektowej na:1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych.2. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Sąpy w zakresie chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni.3. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych.4. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych.5. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych. - polska-olsztyn: usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 5 części. część nr 1 wykonanie dokumentacji projektowej na „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych”, część nr 2 wykonanie dokumentacji projektowej na „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości sąpy w zakresie chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni”, część nr 3 wykonanie dokumentacji projektowej na „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych”, część nr 4 wykonanie dokumentacji projektowej na „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych”, część nr 5 wykonanie dokumentacji projektowej na „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości pelnik w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych”. 2 przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności — aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych. — inwentaryzacji stanu istniejącego. — projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi. — projektu wykonawczego wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. — niezbędnych materiałów do uzyskania pozwolenia na budowę (wraz z uzyskaniem pozwolenia oraz z decyzją lokalizacyjną jeżeli jest wymagana) bądź w przypadku trybu decyzji zrid wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (zrid) w tym załączników do decyzji zrid, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją zrid). — kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez wykonawców robót bud.). — kosztorysu inwestorskiego. ii.1.6)

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Adres:	ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Dane kontaktowe:	email: malgorzata.kosmala@zdw.olsztyn.pl tel: +48 896256383 fax: +48 896252027

Dane postępowania

ID postępowania:	2714420151
Data publikacji zamówienia:	2015-01-24	Termin składania wniosków:	2015-03-03
Rodzaj zamówienia:	usługi	Tryb& postępowania [PN]:	Przetarg nieograniczony
Czas na realizację:	7 miesięcy	Wadium:	247483 ZŁ
Oferty uzupełniające:	TAK	Oferty częściowe:	TAK
Oferty wariantowe:	NIE	Przewidywana licyctacja:	NIE
Ilość części:	5	Kryterium ceny:	100%
WWW ogłoszenia:	www.zdw.olsztyn.pl	Informacja dostępna pod:	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
Okres związania ofertą:	60 dni

Kody CPV

	71322000-1	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Wyniki

Nazwa części	Wykonawca	Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych	Biuro Projektowe Dromax Daniel Niedźwiecki Olsztyn	22 919,00


0,06 Barometr Ryzyka Nadużyć Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły	Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2015-06-02 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 71322000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 22 920,00 zł Minimalna złożona oferta: 22 920,00 zł Ilość złożonych ofert: 8 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 22 920,00 zł Maksymalna złożona oferta: 22 920,00 zł



Nazwa części	Wykonawca	Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej nr 505 w miejscowości Sąpy w zakresie chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni	Biuro Projektowe Dromax Daniel Niedźwiecki Olsztyn	27 897,00


0,06 Barometr Ryzyka Nadużyć Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły	Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2015-06-02 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 71322000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 27 898,00 zł Minimalna złożona oferta: 27 898,00 zł Ilość złożonych ofert: 7 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 27 898,00 zł Maksymalna złożona oferta: 27 898,00 zł



Nazwa części	Wykonawca	Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych	Biuro Projektowe DROMAX Daniel Niedźwiecki Olsztyn	22 676,00


0,06 Barometr Ryzyka Nadużyć Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły	Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2015-06-02 Dotyczy cześci nr: 3 Kody CPV: 71322000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 22 676,00 zł Minimalna złożona oferta: 22 676,00 zł Ilość złożonych ofert: 8 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 22 676,00 zł Maksymalna złożona oferta: 22 676,00 zł



Nazwa części	Wykonawca	Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i 2 zatok autobusowych	Biuro Projektowe DROMAX Daniel Niedźwiecki Olsztyn	13 340,00


0,06 Barometr Ryzyka Nadużyć Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły	Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2015-06-02 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 71322000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 13 341,00 zł Minimalna złożona oferta: 13 341,00 zł Ilość złożonych ofert: 7 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 13 341,00 zł Maksymalna złożona oferta: 13 341,00 zł



Nazwa części	Wykonawca	Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i 2 zatok autobusowych	Biuro Projektowe DROMAX Daniel Niedźwiecki Olsztyn	29 720,00


0,06 Barometr Ryzyka Nadużyć Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły	Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2015-06-02 Dotyczy cześci nr: 4 Kody CPV: 71322000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 29 720,00 zł Minimalna złożona oferta: 29 720,00 zł Ilość złożonych ofert: 8 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 29 720,00 zł Maksymalna złożona oferta: 29 720,00 zł

Publikacja BZP / TED

TI	Tytuł	Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ND	Nr dokumentu	27144-2015
PD	Data publikacji	24/01/2015
OJ	Dz.U. S	17
TW	Miejscowość	OLSZTYN
AU	Nazwa instytucji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
OL	Język oryginału	PL
HD	Nagłówek	- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY	Kraj	PL
AA	Rodzaj instytucji	3 - Władze lokalne
HA	EU Institution	-
DS	Dokument wysłany	20/01/2015
DT	Termin	03/03/2015
NC	Zamówienie	4 - Usługi
PR	Procedura	1 - Procedura otwarta
TD	Dokument	3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP	Legislacja	4 - Unia Europejska
TY	Rodzaj oferty	3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC	Kryteria udzielenia zamówienia	2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC	Kod CPV	71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC	Pierwotny kod CPV	71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
IA	Adres internetowy (URL)	www.zdw.olsztyn.pl
DI	Podstawa prawna	Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/01/2015 S17 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2015/S 017-027144

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
Osoba do kontaktów: Beata Markowska
10-602 Olsztyn
POLSKA
Tel.: +48 895261964
E-mail: beata.markowska@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie drogami

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie dokumentacji projektowej na:
1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych.
2. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Sąpy w zakresie chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni.
3. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych.
4. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych.
5. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo Warmińsko - Mazurskie.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 5 części.
Część nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych”,
Część nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Sąpy w zakresie chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni”,
Część nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych”,
Część nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych”,
Część nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych”.
2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
— Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Inwentaryzacji stanu istniejącego.
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.
— Projektu wykonawczego wraz z:
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- przedmiarem robót,
- zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
— Niezbędnych materiałów do uzyskania Pozwolenia na Budowę (wraz z uzyskaniem Pozwolenia oraz z decyzją lokalizacyjną jeżeli jest wymagana) bądź w przypadku trybu decyzji ZRID wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID).
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.).
— Kosztorysu inwestorskiego.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych.

1)Krótki opis

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
— Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Inwentaryzacji stanu istniejącego.
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.
— Projektu wykonawczego wraz z:
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- przedmiarem robót,
- zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
— Niezbędnych materiałów do uzyskania Pozwolenia na Budowę (wraz z uzyskaniem
Pozwolenia oraz z decyzją lokalizacyjną jeżeli jest wymagana) bądź w przypadku trybu decyzji ZRID wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzją ZRID).
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.).
— Kosztorysu inwestorskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w dwóch etapach:
ETAP 1 - zatwierdzenie koncepcji – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,
ETAP 2 - zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Sąpy w zakresie chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni.

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych.

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych.

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych.

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wymagania dotyczące wadium.
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla poszczególnych części:
Część 1 – 435,07 PLN
Część 2 – 698,46 PLN
Część 3 – 435,07 PLN
Część 4 – 402,99 PLN
Część 5 – 503,24 PLN
1.2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) w pieniądzu, przelewem na nr konta: Bank PKO S.A.: 18 1240 1590 1111 0010 3433 9153 z dopiskiem: wadium na Wykonanie dokumentacji projektowej na……………………………………………— znak sprawy: ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/2/15”oraz nr części.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania i do jakiej części (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 1.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty, a oryginał należy zdeponować w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego.
1.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
1.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wystawić na Województwo Warmińsko – Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn).
1.7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
1.8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
1.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1.1., lub dopuszczalnej formie (pkt. 1.2.) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
1.10. Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
1.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1.10 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
1.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp umowa (porozumienie) regulująca współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/ umowa konsorcjum.

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1.1.1. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku
dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
1.1.2. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną główną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy/ przebudowy/ rozbudowy jednej drogi klasy nie niższej niż Z.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
1.1.3. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
1.1.4. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.1.5. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
1.4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg formuły spełnia/nie spełnia) na podstawie treści oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wykaz pozostałych dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy.
2.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2.1.2. wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane należycie – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w sekcji III.2.1) pkt. 1.1.2 niniejszego ogłoszenia oraz pkt. 5.1.2 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie;
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt. 2.1.2 niniejszego ogłoszenia oraz pkt. 6.1.2. SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w sekcji III.2.1) pkt. 2.1.2 ppkt. 1 i 2 oraz pkt. 6.1.2 ppkt. 1 i 2 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.
2.2. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt. 1.1.2 oraz pkt. 5.1.2 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
2.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
2.3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
2.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
2.3.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 10 i 11 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.3.8. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.3.9 Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunku, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt. 1.1.2 niniejszego ogłoszenia oraz pkt. 5.1.2 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1). pkt. 2.3.1 - 2.3.8 niniejszego ogłoszenia oraz pkt. 6.3.1 - 6.3.8 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.3.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) pkt. 2.3 oraz pkt. 6.3. SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego:
1) w sekcji III.2.1) pkt. 2.3.2 - 2.3.4 i 2.3.6 niniejszego ogłoszenia oraz pkt 6.3.2 – 6.3.4 i 6.3.6. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w sekcji III.2.1) pkt. 2.3.5 i 2.3.7 niniejszego ogłoszenia oraz pkt 6.3.5 i 6.3.7 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy.
2.3.11 Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1) pkt. 2.3.10 ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt. 2 niniejszego ogłoszenia oraz pkt 6.3.10. ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt. 2.3.10 ppkt. 1 lit. b niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 6.3.10 ppkt 1 lit. b SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3.12 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) pkt. 2.3.10 niniejszego ogłoszenia oraz pkt 6.3.10 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt w sekcji III.2.1) pkt. 2.3.11 niniejszego ogłoszenia oraz pkt. 6.3.11. SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, stosuje się odpowiednio.
2.3.13 Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Okres gwarancji. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/2/15

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.3.2015 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 3.3.2015 - 11:30

Miejscowość:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, pokój nr 27.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Dane Zarządu Dróg Wojewódzkich zostały wygenerowane automatycznie, ze względu na konto założone w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.
2. Termin wykonania usługi podany w sekcji II.3) jest terminem ostatecznym wykonania usługi od daty podpisania umowy. Dokładny termin podpisania umowy podano we wzorze umowy oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego: dla częsci 1 do 5 - w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy. Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w dwóch etapach:
ETAP 1 - zatwierdzenie koncepcji – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,
ETAP 2 - zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.zdw.olsztyn.pl.

4. Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej przysługują, na zasadach określonych w dziale VI ustawy, wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1.1. Odwołanie
1.1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1.1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
1.1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.1.5. i 1.1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
1.1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
1.1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
1.1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
1.1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
1.1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
1.1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 1.1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
1.1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1.1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 1.1.18 i 1.1.19.
1.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
1.1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
1.1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
1.1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
1.1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
1.1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt 1.1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
1.1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1.1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
1.1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 1.1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
1.1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 1.1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.1.25. i 1.1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
1.1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 1.1.23. – 1.1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
1.1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
1.1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
1.2 Skarga do sądu
1.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1.2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
1.2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
1.2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
1.2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
1.2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
1.2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
1.2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
1.2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
1.2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
1.2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
1.2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
1.2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
1.2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
1.2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
1.2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
1.2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
1.2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20.1.2015

TI	Tytuł	Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ND	Nr dokumentu	76182-2015
PD	Data publikacji	04/03/2015
OJ	Dz.U. S	44
TW	Miejscowość	OLSZTYN
AU	Nazwa instytucji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
OL	Język oryginału	PL
HD	Nagłówek	- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY	Kraj	PL
AA	Rodzaj instytucji	3 - Władze lokalne
HA	EU Institution	-
DS	Dokument wysłany	27/02/2015
DT	Termin	09/03/2015
NC	Zamówienie	4 - Usługi
PR	Procedura	1 - Procedura otwarta
TD	Dokument	2 - Dodatkowe informacje
RP	Legislacja	4 - Unia Europejska
TY	Rodzaj oferty	3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC	Kryteria udzielenia zamówienia	2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC	Kod CPV	71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC	Pierwotny kod CPV	71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

04/03/2015 S44 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2015/S 044-076182

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Beata Markowska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: beata.markowska@zdw.olsztyn.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.1.2015, 2015/S 17-027144)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71322000

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.3.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.3.2015 (11:30)

Powinno być:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.3.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

9.3.2015 (11:30)

TI	Tytuł	Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ND	Nr dokumentu	81327-2015
PD	Data publikacji	07/03/2015
OJ	Dz.U. S	47
TW	Miejscowość	OLSZTYN
AU	Nazwa instytucji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
OL	Język oryginału	PL
HD	Nagłówek	- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY	Kraj	PL
AA	Rodzaj instytucji	3 - Władze lokalne
HA	EU Institution	-
DS	Dokument wysłany	04/03/2015
DT	Termin	27/03/2015
NC	Zamówienie	4 - Usługi
PR	Procedura	1 - Procedura otwarta
TD	Dokument	2 - Dodatkowe informacje
RP	Legislacja	4 - Unia Europejska
TY	Rodzaj oferty	3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC	Kryteria udzielenia zamówienia	2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC	Kod CPV	71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC	Pierwotny kod CPV	71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

07/03/2015 S47 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2015/S 047-081327

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Beata Markowska, Olsztyn 10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: beata.markowska@zdw.olsztyn.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.1.2015, 2015/S 17-027144)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71322000

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast:

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w dwóch etapach:

ETAP 1 - zatwierdzenie koncepcji – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

ETAP 2 - zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na

budowę lub decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w dwóch etapach:

ETAP 1 - zatwierdzenie koncepcji – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

ETAP 2 - zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na

budowę lub decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w dwóch etapach:

ETAP 1 - zatwierdzenie koncepcji – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

ETAP 2 - zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na

budowę lub decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w dwóch etapach:

ETAP 1 - zatwierdzenie koncepcji – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

ETAP 2 - zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na

budowę lub decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w dwóch etapach:

ETAP 1 - zatwierdzenie koncepcji – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

ETAP 2 - zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na

budowę lub decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.3.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

9.3.2015 (11:30)

VI.3) Informacje dodatkowe:

2. Termin wykonania usługi podany w sekcji II.3) jest terminem ostatecznym wykonania usługi od daty

podpisania umowy. Dokładny termin podpisania umowy podano we wzorze umowy oraz SIWZ zamieszczonej

na stronie internetowej zamawiającego: dla częsci 1 do 5 - w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy. Z

zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w dwóch etapach:

ETAP 1 - zatwierdzenie koncepcji – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

ETAP 2 - zatwierdzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na

budowę lub decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Powinno być:

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w 3 etapach:

Etap 1 – wykonanie przez Wykonawcę koncepcji i jej zatwierdzenie przez Zamawiającego – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 2 – wykonanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 3 – uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w 3 etapach:

Etap 1 – wykonanie przez Wykonawcę koncepcji i jej zatwierdzenie przez Zamawiającego – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 2 – wykonanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 3 – uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w 3 etapach:

Etap 1 – wykonanie przez Wykonawcę koncepcji i jej zatwierdzenie przez Zamawiającego – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 2 – wykonanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 3 – uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w 3 etapach:

Etap 1 – wykonanie przez Wykonawcę koncepcji i jej zatwierdzenie przez Zamawiającego – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 2 – wykonanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 3 – uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i 2 zatok autobusowych

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w 3 etapach:

Etap 1 – wykonanie przez Wykonawcę koncepcji i jej zatwierdzenie przez Zamawiającego – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 2 – wykonanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 3 – uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.3.2015 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.3.2015 (11:30)

VI.3) Informacje dodatkowe:

2. Termin wykonania usługi podany w sekcji II.3) jest terminem ostatecznym wykonania usługi od daty podpisania umowy. Dokładny termin podpisania umowy podano we wzorze umowy oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego:

dla części 1 do 5 – w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy. Z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej części od 1 do 5 nastąpi w 3 etapach:

Etap 1 – wykonanie przez Wykonawcę koncepcji i jej zatwierdzenie przez Zamawiającego – czas wykonania koncepcji: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 2 – wykonanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy;

Etap 3 – uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji ZRID – do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

TI	Tytuł	Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ND	Nr dokumentu	203229-2015
PD	Data publikacji	12/06/2015
OJ	Dz.U. S	112
TW	Miejscowość	OLSZTYN
AU	Nazwa instytucji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
OL	Język oryginału	PL
HD	Nagłówek	- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY	Kraj	PL
AA	Rodzaj instytucji	3 - Władze lokalne
HA	EU Institution	-
DS	Dokument wysłany	09/06/2015
NC	Zamówienie	4 - Usługi
PR	Procedura	1 - Procedura otwarta
TD	Dokument	7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP	Legislacja	4 - Unia Europejska
TY	Rodzaj oferty	9 - Nie dotyczy
AC	Kryteria udzielenia zamówienia	2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC	Kod CPV	71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC	Pierwotny kod CPV	71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
IA	Adres internetowy (URL)	www.zdw.olsztyn.pl
DI	Podstawa prawna	Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/06/2015 S112 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2015/S 112-203229

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
Osoba do kontaktów: Beata Markowska
10-602 Olsztyn
POLSKA
Tel.: +48 895261964
E-mail: beata.markowska@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie drogami

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 5 części.
Część nr 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych".
Część nr 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Sąpy w zakresie chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni"'.
Część nr nr 3 – Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych".
Część nr 4 – Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych".
Część 5 – Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
— Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
— Inwentaryzacji stanu istniejącego
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi
— Projektu wykonawczego wraz z:
— specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
— przedmiarem robót,
— zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
— Niezbędnych materiałów do uzyskania Pozwolenia na Budowę (wraz z uzyskaniem Pozwolenia oraz z decyzją lokalizacyjną jeżeli jest wymagana) bądź w przypadku trybu decyzji ZRID wszystkich niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (wraz z ostateczną decyzja ZRID).
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.).
— Kosztorysu inwestycyjnego.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 116 554,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/2/15

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 17-027144 z dnia 24.1.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

2.6.2015

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 8

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Projektowe Dromax Daniel Niedźwiecki
ul. Martuszewskiego 34
10-090 Olsztyn
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 21 753,27 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 919,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej nr 505 w miejscowości Sąpy w zakresie chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

2.6.2015

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 7

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Projektowe Dromax Daniel Niedźwiecki
ul. Martuszewskiego 34
10-090 Olsztyn
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 34 923,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 897,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 3 - Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

2.6.2015

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 8

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Projektowe DROMAX Daniel Niedźwiecki
ul. Martuszewskiego 34
10-090 Olsztyn
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 21 753,27 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 676,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 4 - Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i 2 zatok autobusowych

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

2.6.2015

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 7

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Projektowe DROMAX Daniel Niedźwiecki
ul. Martuszewskiego 34
10-090 Olsztyn
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 20 149,47 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 340,58 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 4 - Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i 2 zatok autobusowych

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

2.6.2015

V.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 8

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Projektowe DROMAX Daniel Niedźwiecki
ul. Martuszewskiego 34
10-090 Olsztyn
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 25 161,84 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 720,49 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe:

VI.3)Procedury odwoławcze

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej przysługują, na zasadach określonych w dziale VI ustawy, wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Odwołanie
1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.5. i 1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt 1.18 i 1.19.
1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt 1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt 1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozpraw.
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt 1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt 1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.25. i 1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 1.23. – 1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2. Skarga do sądu
2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku, określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

9.6.2015

Informacje o przetargu

Zamawiający:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Dane postępowania

Kody CPV

Wyniki

Barometr Ryzyka Nadużyć

Dane ogłoszenia o wyniku:

Barometr Ryzyka Nadużyć

Dane ogłoszenia o wyniku:

Barometr Ryzyka Nadużyć

Dane ogłoszenia o wyniku:

Barometr Ryzyka Nadużyć

Dane ogłoszenia o wyniku:

Barometr Ryzyka Nadużyć

Dane ogłoszenia o wyniku:

Publikacja BZP / TED

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.