Informacje o przetargu
Inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Jarocin polegające na budowie 7 sztuk zastawek piętrzących w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. - pl-jarocin: usługi technicznego nadzoru budowlanego
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. wykonanie obiektów małej retencji w nadleśnictwie jarocin polegające na budowie 7 sztuk zastawek piętrzących w ramach projektu „zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał nadzór inwestorski zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity dz.u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć również a) niezwłoczne informowanie zamawiającego oraz projektanta o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, b) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych, c) sporządzanie protokołów konieczności dla wykonania robót dodatkowych oraz zaniechanych z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót, określenia ich zakresu oraz wartości; inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez zamawiającego przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, d) zgłaszanie zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia, e) dokonanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do użytkowania zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. 2. inwestycja obejmuje a) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu 09 07 08 01, nr działki ewidencyjnej 705, gmina miłosław, powiat września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 1,0 m, wysokość zastawki 1,2 m, b) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu 09 07 09 01, nr działki ewidencyjnej 263, gmina miłosław, powiat września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m, c) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu 09 07 09 02, nr działki ewidencyjnej 264, gmina miłosław, powiat września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m, d) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu 09 07 09 03, nr działki ewidencyjnej 283, gmina miłosław, powiat września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m, e) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu 09 07 10 01, nr działki ewidencyjnej 647, gmina miłosław, powiat września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki drewniana, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m, f) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu 09 07 11 01, nr działki ewidencyjnej 314, gmina miłosław, powiat września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m, g) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu 09 07 11 02, nr działki ewidencyjnej 301, gmina miłosław, powiat września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m. ii.1.6)
| Adres: | ul. Tadeusza Kościuszki 43, 63-200 Jarocin, woj. WIELKOPOLSKIE |
|---|---|
| Dane kontaktowe: | email: jarocin@poznan.lasy.gov.pl tel: +48 627472319 fax: +48 627472415 |
Dane postępowania
| ID postępowania: | 33241520111 | ||
|---|---|---|---|
| Data publikacji zamówienia: | 2011-10-21 | Termin składania wniosków: | 2011-11-29 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 12 miesięcy | Wadium: | 200 ZŁ |
| Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 | Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | http://jarocin.poznan.lasy.gov.pl | Informacja dostępna pod: | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin ul. Tadeusza Kościuszki 43, 63-200 jarocin, woj. wielkopolskie Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 29/11/2011 |
| Okres związania ofertą: | 60 dni | ||
Kody CPV
| 71631300-3 | Usługi technicznego nadzoru budowlanego |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
|---|---|---|
| 2 operaty szacunkowe | Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego AQA-BUD Marian Szczepaniak Gostyń | 9 840,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-02-06 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 71631300 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 9 840,00 zł Minimalna złożona oferta: 9 840,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 9 840,00 zł Maksymalna złożona oferta: 9 840,00 zł | |
| TI | Tytuł | PL-Jarocin: Usługi technicznego nadzoru budowlanego |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 332415-2011 |
| PD | Data publikacji | 22/10/2011 |
| OJ | Dz.U. S | 204 |
| TW | Miejscowość | JAROCIN |
| AU | Nazwa instytucji | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin (250027749) |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
| DS | Dokument wysłany | 18/10/2011 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 29/11/2011 |
| DT | Termin | 29/11/2011 |
| NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 71631300 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71631300 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego |
| RC | Kod NUTS | PL41 |
| IA | Adres internetowy (URL) | http://jarocin.poznan.lasy.gov.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
22/10/2011 S204 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
PL-Jarocin: Usługi technicznego nadzoru budowlanego
2011/S 204-332415
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin
250027749
ul. Tadeusza Kościuszki 43
Punkt kontaktowy: Nadleśnictwo Jarocin, ul. T. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin, sekretariat
Osoba do kontaktów: Janusz Gogołkiewicz
63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.: +48 627472319
E-mail: jarocin@poznan.lasy.gov.pl
Faks: +48 627472415
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://jarocin.poznan.lasy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Jarocin polegające na budowie 7 sztuk zastawek piętrzących w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: gmina Miłosław, powiat wrzesiński, woj.wielkopolskie.
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: gmina Miłosław, powiat wrzesiński, woj.wielkopolskie.
Kod NUTS PL41
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Jarocin polegające na budowie 7 sztuk zastawek piętrzących w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał nadzór inwestorski zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć również:
a) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Projektanta o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
b) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych,
c) sporządzanie protokołów konieczności dla wykonania robót dodatkowych oraz zaniechanych z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót, określenia ich zakresu oraz wartości; inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia,
e) dokonanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do użytkowania zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Inwestycja obejmuje:
a) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-08-01, nr działki ewidencyjnej 705, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 1,0 m, wysokość zastawki 1,2 m,
b) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-01, nr działki ewidencyjnej 263, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
c) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-02, nr działki ewidencyjnej 264, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
d) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-03, nr działki ewidencyjnej 283, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
e) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-10-01, nr działki ewidencyjnej 647, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki drewniana, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
f) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-01, nr działki ewidencyjnej 314, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m,
g) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-02, nr działki ewidencyjnej 301, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał nadzór inwestorski zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć również:
a) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Projektanta o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
b) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych,
c) sporządzanie protokołów konieczności dla wykonania robót dodatkowych oraz zaniechanych z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót, określenia ich zakresu oraz wartości; inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia,
e) dokonanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do użytkowania zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Inwestycja obejmuje:
a) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-08-01, nr działki ewidencyjnej 705, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 1,0 m, wysokość zastawki 1,2 m,
b) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-01, nr działki ewidencyjnej 263, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
c) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-02, nr działki ewidencyjnej 264, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
d) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-03, nr działki ewidencyjnej 283, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
e) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-10-01, nr działki ewidencyjnej 647, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki drewniana, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
f) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-01, nr działki ewidencyjnej 314, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m,
g) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-02, nr działki ewidencyjnej 301, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71631300
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie 7 zastawek pietrzących.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 000,00 PLN
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, do godz. 9:00 dnia 29.11.2011 r.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca musi wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. II O/Jarocin 92 1090 1131 0000 0000 1300 2021.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, do godz. 9:00 dnia 29.11.2011 r.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca musi wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK S.A. II O/Jarocin 92 1090 1131 0000 0000 1300 2021.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Podstawą do zapłaty pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą jest faktura VAT.
2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości określonej fakturą VAT, Zamawiający zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
3. Należności Wykonawcy, Zamawiający realizował będzie przelewem na konto wskazane na fakturze.
4. Cena netto określona w umowie pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczony do dotychczasowej ceny netto, bez konieczności zmiany umowy.
5. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości określonej fakturą VAT, Zamawiający zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
3. Należności Wykonawcy, Zamawiający realizował będzie przelewem na konto wskazane na fakturze.
4. Cena netto określona w umowie pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczony do dotychczasowej ceny netto, bez konieczności zmiany umowy.
5. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który chociażby jednego ww. warunków udziału w postępowaniu nie spełnił.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), warunek musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b,c,d,f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Z zachowaniem terminów, o których mowa w lit. a, b;
d) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1-3 muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 lit. g kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty wskazane w ust. 2 lit. b-f oraz ust. 3 muszą być złożone oddzielnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, iż dokument wskazany w ust. 2 lit. f dotyczy tylko osób prawnych oraz handlowych spółek osobowych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać złożone oświadczenia, o których mowa w ust. 2 lit. a w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który chociażby jednego ww. warunków udziału w postępowaniu nie spełnił.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), warunek musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b,c,d,f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Z zachowaniem terminów, o których mowa w lit. a, b;
d) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1-3 muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 lit. g kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty wskazane w ust. 2 lit. b-f oraz ust. 3 muszą być złożone oddzielnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, iż dokument wskazany w ust. 2 lit. f dotyczy tylko osób prawnych oraz handlowych spółek osobowych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać złożone oświadczenia, o których mowa w ust. 2 lit. a w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków wykonawca składa, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający informację o osobie, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą,
c) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia,
d) wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca:
— dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w specjalizacji techniczno-budowlanej budowle hydrotechniczne lub obiekty budowlane melioracji wodnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który chociażby jednego ww. warunków udziału w postępowaniu nie spełnił.
4. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w ust. 1-3 Zamawiający w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę ich łączny potencjał. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1-3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający informację o osobie, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą,
c) oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia,
d) wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca:
— dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w specjalizacji techniczno-budowlanej budowle hydrotechniczne lub obiekty budowlane melioracji wodnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego.
Zamawiający nie określa żadnych wymagań w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, których spełnianie Wykonawca zobowiązany byłby wykazać.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który chociażby jednego ww. warunków udziału w postępowaniu nie spełnił.
4. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w ust. 1-3 Zamawiający w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę ich łączny potencjał. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1-3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZT-2710-15/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.11.2011 - 09:00
Dokumenty odpłatne: nie
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.11.2011 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.11.2011 - 09:15
Miejscowość:
Nadleśnictwo Jarocin, ul. T. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin, sala nr 13.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” nr POIS.03.01.00-00-003/09 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” nr POIS.03.01.00-00-003/09 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy czym:
a) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
— nie zawiera braków formalnych,
— uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dn. 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy czym:
a) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
— nie zawiera braków formalnych,
— uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dn. 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.10.2011
| TI | Tytuł | PL-Jarocin: Usługi technicznego nadzoru budowlanego |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 43213-2012 |
| PD | Data publikacji | 09/02/2012 |
| OJ | Dz.U. S | 27 |
| TW | Miejscowość | JAROCIN |
| AU | Nazwa instytucji | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin (2500277349) |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 07/02/2012 |
| NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 71631300 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71631300 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego |
| RC | Kod NUTS | PL41 |
| IA | Adres internetowy (URL) | http://jarocin.poznan.lasy.gov.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
09/02/2012 S27 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
PL-Jarocin: Usługi technicznego nadzoru budowlanego
2012/S 27-043213
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin
2500277349
ul. Tadeusza Kościuszki 43
Punkt kontaktowy: Nadleśnictwo Jarocin, ul. T. Kościuszki 43, 63-200 Jarocin, sekretariat
Osoba do kontaktów: Janusz Gogołkiewicz
63-200 Jarocin
Polska
Tel.: +48 627472319
E-mail: jarocin@poznan.lasy.gov.pl
Faks: +48 627472415
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://jarocin.poznan.lasy.gov.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: leśnictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Jarocin polegające na budowie 7 sztuk zastawek piętrzących w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: gmina Miłosław, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: gmina Miłosław, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
Kod NUTS PL41
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Jarocin polegające na budowie 7 sztuk zastawek piętrzących w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał nadzór inwestorski zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć również:
a) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Projektanta o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
b) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych,
c) sporządzanie protokołów konieczności dla wykonania robót dodatkowych oraz zaniechanych z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót, określenia ich zakresu oraz wartości; inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia,
e) dokonanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do użytkowania zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.
2. Inwestycja obejmuje:
a) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-08-01, nr działki ewidencyjnej 705, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 1,0 m, wysokość zastawki 1,2 m,
b) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-01, nr działki ewidencyjnej 263, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
c) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-02, nr działki ewidencyjnej 264, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
d) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-03, nr działki ewidencyjnej 283, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
e) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-10-01, nr działki ewidencyjnej 647, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki drewniana, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
f) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-01, nr działki ewidencyjnej 314, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m,
g) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-02, nr działki ewidencyjnej 301, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć również:
a) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Projektanta o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
b) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych,
c) sporządzanie protokołów konieczności dla wykonania robót dodatkowych oraz zaniechanych z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót, określenia ich zakresu oraz wartości; inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia,
e) dokonanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do użytkowania zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.
2. Inwestycja obejmuje:
a) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-08-01, nr działki ewidencyjnej 705, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 1,0 m, wysokość zastawki 1,2 m,
b) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-01, nr działki ewidencyjnej 263, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
c) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-02, nr działki ewidencyjnej 264, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
d) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-09-03, nr działki ewidencyjnej 283, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
e) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-10-01, nr działki ewidencyjnej 647, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,4 m, typ zastawki drewniana, światło zastawki 0,8 m, wysokość zastawki 1,4 m,
f) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-01, nr działki ewidencyjnej 314, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m,
g) budowę zastawki piętrzącej nr obiektu: 09-07-11-02, nr działki ewidencyjnej 301, gmina Miłosław, powiat Września, wysokość piętrzenia 0,3 m, typ zastawki betonowa, światło zastawki 0,6 m, wysokość zastawki 0,8 m.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71631300
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 840,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZT-2710-15/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 204-332415 z dnia 22.10.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.2.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego AQA-BUD Marian Szczepaniak
Grabonóg 68/3
63-800 Gostyń
Polska
Tel.: +48 655723418
Faks: +48 655723418
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 840,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Wartość: 10 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 840,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” nr POIS.03.01.00-00-003/09 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinasowany ze środków Funduszu Spójności.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” nr POIS.03.01.00-00-003/09 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinasowany ze środków Funduszu Spójności.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy czym:
a) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
— nie zawiera braków formalnych,
— uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dn. 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy czym:
a) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
b) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
— nie zawiera braków formalnych,
— uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dn. 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.2.2012