Informacje o przetargu
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.:Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.:Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.Inwestor Zastępczy dla projektu pod nazwą: Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II Kody CPV: 71000000 - 8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71520000 - 9 - usługi nadzoru budowlanego 71244000 - 0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71310000 - 4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71247000 - 1 - nadzór nad robotami budowlanymi 71248000 - 8 - nadzór nad projektem i dokumentacja 79994000 - 8 - usługi zarządzania umowami 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi Inwestora Zastępczego dla projektu Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II, obejmującej zakres opisany poniżej. 1.1.Podstawowe dane obiektu: Inwestycja znajduje się na terenie kompleksu objętym ochroną konserwatorską. Remontowany obiekt składa się z części nadziemnej oraz piwnic. Część nadziemna to parter oraz 1 piętro. W części nadziemnej znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz sale audytoryjne. Część podziemna obejmuje pomieszczenia techniczne i gospodarcze związane z obsługą budynku. Budynek będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oraz spełnienia funkcji dydaktycznej. Obejmuje ona m.in. instalacje: elektryczną, wod.-kan., energetyczną, c.o. (budynek będzie ogrzewany ciepłem miejskim), instalacje słaboprądowe (okablowania strukturalnego, urządzenia sieci komputerowych itd.), przeciwpożarowa, telefoniczna, telewizji itp.). Budynek będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt audiowizualny i meble. Dane podstawowe budynku: powierzchnia całkowita: 1 437 m2 powierzchnia netto pomieszczeń: 1 437 m2 powierzchnia użytkowa: 734 m2 powierzchnia ruchu: 703 m2 kubatura: 4 794 m3 powierzchnia terenów utwardzonych 760 m2 Szczegółowy opis zakresu robót, nad którymi ma być sprawowane zastępstwo inwestycyjne znajduje się w załączonej dokumentacji, Program Funkcjonalno - Użytkowy pod nazwą Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 z lipca 2013r. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje głównie: 1)obowiązki Inwestora Zastępczego związane z procesem inwestycyjnym w zakresie: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu w/w inwestycji, -organizacji procesu inwestycyjnego z upoważnienia i w porozumieniu z Zamawiającym, -nadzorowania realizacji prac budowlanych, -nadzorowania tworzenia dokumentacji projektowej i powykonawczej, -organizacji i przeprowadzania procedur odbiorowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 2)obowiązki związane z realizacją inwestycji podlegającej rygorom Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie Projektu RPO WM pn. Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki PWSZ w Płocku. 1.3.Ogólny opis: Inwestor Zastępczy i jego zespół nadzoru jako przedstawiciel Zamawiającego: a)działa w jego imieniu i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie b)po konsultacji z Zamawiającym podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń c)pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu, którym kieruje i za prace którego odpowiada. W skład ww zespołu wchodzi co najmniej: 1)zespół inspektorów nadzoru w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej, będący jednocześnie kierownikiem zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego - odpowiedzialny za zarządzanie Zespołem Inwestora Zastępczego, kontakt z Zamawiającym oraz zarządzanie, realizację i rozliczenie inwestycji, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -telekomunikacyjnej, 2)osoba (co najmniej jedna) prowadząca wszystkie czynności związane z prawidłowym rozliczeniem inwestycji. 1.4.Do zakresu obowiązków Inwestora Zastępczego należy: A) FAZA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu na podstawie przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz udział w pracach Komisji Przetargowej, m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie wszelkich rozwiązań technicznych, - weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II. B)FAZA REALIZACJI INWESTYCJI a)organizacja procesu inwestycyjnego i nadzór realizacji prac budowlanych: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót do rozliczenia inwestycji, b)weryfikacja i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót w terminie 10 dni, c)przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji program funkcjonalno-użytkowy, d)przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, e)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień stanowisk organów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, f)przybycie na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem, g)ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, h)kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, i)kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, Prawem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz umową o realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego, j)sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, k)sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, l)zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji Wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, ł)przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o stanie robót oraz wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i o stanie robót, m)kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, n) pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej, o)prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót, p)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, r)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, s)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, t)egzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, u)doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji, w)przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, x)zatwierdzanie protokołów przerobu, y)rozliczenie całości inwestycji do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. C)FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI 1.Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót - w ciągu 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 2.W ramach pełnienia czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zwołania i przeprowadzenia, przy udziale Zamawiającego 1 raz w każdym roku trwania gwarancji i rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądów gwarancyjnych, w tym do sporządzenia protokołów z przeglądów gwarancyjnych oceniających stan obiektu wraz z wykazem ewentualnych usterek oraz dokonanie przeglądu i sporządzenie protokołu z usunięcia usterek przez Wykonawcę robót. 3.Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru na pisemne wezwanie Zamawiającego. D)KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH a)sprawdzanie protokołów odbioru robót w zakresie prac i kwot oraz ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, b)przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem Wykonawcy robót kar umownych w fazie prowadzenia inwestycji i okresie gwarancji, c)dopilnowanie by koszty i terminy umowne inwestycji nie zostały przekroczone. Ponadto Inwestor Zastępczy winien brać udział w przygotowaniu oraz uczestniczyć w ewentualnych postępowaniach sądowych prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego dotyczącego inwestycji oraz występować w imieniu Zamawiającego przed organami administracyjnymi w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictwem. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.
Zamawiający:
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
| Adres: | Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, woj. mazowieckie |
|---|---|
| Dane kontaktowe: | email: zamowienia@pwszplock.pl, tel: 243 665 400, fax: 243 665 421 |
Dane postępowania
| ID postępowania: | 26001920130 | ||
|---|---|---|---|
| Data publikacji zamówienia: | 2013-12-03 | Termin składania wniosków: | 2013-12-11 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 293 dni | Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.pwszplock.pl | Informacja dostępna pod: | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, pok.127 |
| Okres związania ofertą: | 30 dni | ||
Kody CPV
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne | |
| 71244000-0 | Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów | |
| 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi | |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją | |
| 71310000-4 | Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane | |
| 71520000-9 | Usługi nadzoru budowlanego | |
| 79994000-8 | Usługi zarządzania umowami |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
|---|---|---|
| Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II. | Zbigniew Frankowski Fabianki | 51 906,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2013-12-30 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 710000008 715200009 712440000 713100004 712470001 712480008 799940008 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 51 906,00 zł Minimalna złożona oferta: 51 906,00 zł Ilość złożonych ofert: 7 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 51 906,00 zł Maksymalna złożona oferta: 221 400,00 zł | |
Płock: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.:Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.
Numer ogłoszenia: 260019 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku , Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3665400, faks 24 3665421.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.pwszplock.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.:Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II..
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.:Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.Inwestor Zastępczy dla projektu pod nazwą: Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II Kody CPV: 71000000 - 8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71520000 - 9 - usługi nadzoru budowlanego 71244000 - 0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71310000 - 4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71247000 - 1 - nadzór nad robotami budowlanymi 71248000 - 8 - nadzór nad projektem i dokumentacja 79994000 - 8 - usługi zarządzania umowami 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi Inwestora Zastępczego dla projektu Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II, obejmującej zakres opisany poniżej. 1.1.Podstawowe dane obiektu: Inwestycja znajduje się na terenie kompleksu objętym ochroną konserwatorską. Remontowany obiekt składa się z części nadziemnej oraz piwnic. Część nadziemna to parter oraz 1 piętro. W części nadziemnej znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz sale audytoryjne. Część podziemna obejmuje pomieszczenia techniczne i gospodarcze związane z obsługą budynku. Budynek będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oraz spełnienia funkcji dydaktycznej. Obejmuje ona m.in. instalacje: elektryczną, wod.-kan., energetyczną, c.o. (budynek będzie ogrzewany ciepłem miejskim), instalacje słaboprądowe (okablowania strukturalnego, urządzenia sieci komputerowych itd.), przeciwpożarowa, telefoniczna, telewizji itp.). Budynek będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt audiowizualny i meble. Dane podstawowe budynku: powierzchnia całkowita: 1 437 m2 powierzchnia netto pomieszczeń: 1 437 m2 powierzchnia użytkowa: 734 m2 powierzchnia ruchu: 703 m2 kubatura: 4 794 m3 powierzchnia terenów utwardzonych 760 m2 Szczegółowy opis zakresu robót, nad którymi ma być sprawowane zastępstwo inwestycyjne znajduje się w załączonej dokumentacji, Program Funkcjonalno - Użytkowy pod nazwą Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 z lipca 2013r. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje głównie: 1)obowiązki Inwestora Zastępczego związane z procesem inwestycyjnym w zakresie: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu w/w inwestycji, -organizacji procesu inwestycyjnego z upoważnienia i w porozumieniu z Zamawiającym, -nadzorowania realizacji prac budowlanych, -nadzorowania tworzenia dokumentacji projektowej i powykonawczej, -organizacji i przeprowadzania procedur odbiorowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 2)obowiązki związane z realizacją inwestycji podlegającej rygorom Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie Projektu RPO WM pn. Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki PWSZ w Płocku. 1.3.Ogólny opis: Inwestor Zastępczy i jego zespół nadzoru jako przedstawiciel Zamawiającego: a)działa w jego imieniu i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie b)po konsultacji z Zamawiającym podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń c)pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu, którym kieruje i za prace którego odpowiada. W skład ww zespołu wchodzi co najmniej: 1)zespół inspektorów nadzoru w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej, będący jednocześnie kierownikiem zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego - odpowiedzialny za zarządzanie Zespołem Inwestora Zastępczego, kontakt z Zamawiającym oraz zarządzanie, realizację i rozliczenie inwestycji, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -telekomunikacyjnej, 2)osoba (co najmniej jedna) prowadząca wszystkie czynności związane z prawidłowym rozliczeniem inwestycji. 1.4.Do zakresu obowiązków Inwestora Zastępczego należy: A) FAZA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu na podstawie przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz udział w pracach Komisji Przetargowej, m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie wszelkich rozwiązań technicznych, - weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II. B)FAZA REALIZACJI INWESTYCJI a)organizacja procesu inwestycyjnego i nadzór realizacji prac budowlanych: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót do rozliczenia inwestycji, b)weryfikacja i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót w terminie 10 dni, c)przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji program funkcjonalno-użytkowy, d)przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, e)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień stanowisk organów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, f)przybycie na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem, g)ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, h)kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, i)kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, Prawem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz umową o realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego, j)sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, k)sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, l)zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji Wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, ł)przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o stanie robót oraz wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i o stanie robót, m)kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, n) pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej, o)prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót, p)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, r)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, s)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, t)egzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, u)doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji, w)przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, x)zatwierdzanie protokołów przerobu, y)rozliczenie całości inwestycji do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. C)FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI 1.Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót - w ciągu 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 2.W ramach pełnienia czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zwołania i przeprowadzenia, przy udziale Zamawiającego 1 raz w każdym roku trwania gwarancji i rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądów gwarancyjnych, w tym do sporządzenia protokołów z przeglądów gwarancyjnych oceniających stan obiektu wraz z wykazem ewentualnych usterek oraz dokonanie przeglądu i sporządzenie protokołu z usunięcia usterek przez Wykonawcę robót. 3.Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru na pisemne wezwanie Zamawiającego. D)KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH a)sprawdzanie protokołów odbioru robót w zakresie prac i kwot oraz ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, b)przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem Wykonawcy robót kar umownych w fazie prowadzenia inwestycji i okresie gwarancji, c)dopilnowanie by koszty i terminy umowne inwestycji nie zostały przekroczone. Ponadto Inwestor Zastępczy winien brać udział w przygotowaniu oraz uczestniczyć w ewentualnych postępowaniach sądowych prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego dotyczącego inwestycji oraz występować w imieniu Zamawiającego przed organami administracyjnymi w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictwem. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.24.40.00-0, 71.31.00.00-4, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 79.99.40.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie:trzy tysiące złotych)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWarunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWarunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: a)1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru oraz kierownika zespołu posiadającą: -uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, -co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót w wymaganej specjalności, -doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji realizowanej w systemie zaprojektuj-wybuduj, b)1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robót w wymaganej specjalności, c)1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robót w wymaganej specjalności, d)1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym w nadzorowaniu robót w wymaganej specjalności, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektorów nadzoru poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami dla każdej łączonej branży. e)1 specjalistą ds. obsługi prawnej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty 1)Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 2)Pełnomocnictwo /oryginał lub kopia poświadczona notarialnie/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 3)W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi -patrz Rozdział III pkt 7. 4) Kopia dowodu wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: a)wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT w trakcie realizacji umowy b)terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia następujących opóźnień wynikających z: -działania siły wyższej (na przykład: klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, -wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. c)zmiany osób wykonujących poszczególne funkcje w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust.4,5,6,7 umowy. d)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i na roboty budowlane. e)zaistnieją okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pwszplock.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, pok.127.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.12.2013 godzina 09:45, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Sekretariat Kanclerza, pok.202.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2-Infrastruktura służąca edukacji. Zgodnie z umową o dofinansowanie dla projektu nr RPMA.07.02.00-14-001/10-06..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Numer ogłoszenia: 502518 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
260019 - 2013 data 03.12.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3665400, fax. 24 3665421.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.1.4).
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.:Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.Inwestor Zastępczy dla projektu pod nazwą: Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II Kody CPV: 71000000 - 8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71520000 - 9 - usługi nadzoru budowlanego 71244000 - 0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71310000 - 4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71247000 - 1 - nadzór nad robotami budowlanymi 71248000 - 8 - nadzór nad projektem i dokumentacja 79994000 - 8 - usługi zarządzania umowami 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi Inwestora Zastępczego dla projektu Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II, obejmującej zakres opisany poniżej. 1.1.Podstawowe dane obiektu: Inwestycja znajduje się na terenie kompleksu objętym ochroną konserwatorską. Remontowany obiekt składa się z części nadziemnej oraz piwnic. Część nadziemna to parter oraz 1 piętro. W części nadziemnej znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz sale audytoryjne. Część podziemna obejmuje pomieszczenia techniczne i gospodarcze związane z obsługą budynku. Budynek będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oraz spełnienia funkcji dydaktycznej. Obejmuje ona m.in. instalacje: elektryczną, wod.-kan., energetyczną, c.o. (budynek będzie ogrzewany ciepłem miejskim), instalacje słaboprądowe (okablowania strukturalnego, urządzenia sieci komputerowych itd.), przeciwpożarowa, telefoniczna, telewizji itp.). Budynek będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt audiowizualny i meble. Dane podstawowe budynku: powierzchnia całkowita: 1 437 m2 powierzchnia netto pomieszczeń: 1 437 m2 powierzchnia użytkowa: 734 m2 powierzchnia ruchu: 703 m2 kubatura: 4 794 m3 powierzchnia terenów utwardzonych 760 m2 Szczegółowy opis zakresu robót, nad którymi ma być sprawowane zastępstwo inwestycyjne znajduje się w załączonej dokumentacji, Program Funkcjonalno - Użytkowy pod nazwą Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 z lipca 2013r. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje głównie: 1)obowiązki Inwestora Zastępczego związane z procesem inwestycyjnym w zakresie: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu w/w inwestycji, -organizacji procesu inwestycyjnego z upoważnienia i w porozumieniu z Zamawiającym, -nadzorowania realizacji prac budowlanych, -nadzorowania tworzenia dokumentacji projektowej i powykonawczej, -organizacji i przeprowadzania procedur odbiorowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 2)obowiązki związane z realizacją inwestycji podlegającej rygorom Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie Projektu RPO WM pn. Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki PWSZ w Płocku. 1.3.Ogólny opis: Inwestor Zastępczy i jego zespół nadzoru jako przedstawiciel Zamawiającego: a)działa w jego imieniu i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie b)po konsultacji z Zamawiającym podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń c)pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu, którym kieruje i za prace którego odpowiada. W skład ww zespołu wchodzi co najmniej: 1)zespół inspektorów nadzoru w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej, będący jednocześnie kierownikiem zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego - odpowiedzialny za zarządzanie Zespołem Inwestora Zastępczego, kontakt z Zamawiającym oraz zarządzanie, realizację i rozliczenie inwestycji, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -telekomunikacyjnej, 2)osoba (co najmniej jedna) prowadząca wszystkie czynności związane z prawidłowym rozliczeniem inwestycji. 1.4.Do zakresu obowiązków Inwestora Zastępczego należy: A) FAZA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu na podstawie przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz udział w pracach Komisji Przetargowej, m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie wszelkich rozwiązań technicznych, - weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II. B)FAZA REALIZACJI INWESTYCJI a)organizacja procesu inwestycyjnego i nadzór realizacji prac budowlanych: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót do rozliczenia inwestycji, b)weryfikacja i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót w terminie 10 dni, c)przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji program funkcjonalno-użytkowy, d)przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, e)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień stanowisk organów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, f)przybycie na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem, g)ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, h)kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, i)kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, Prawem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz umową o realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego, j)sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, k)sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, l)zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji Wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, ł)przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o stanie robót oraz wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i o stanie robót, m)kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, n) pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej, o)prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót, p)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, r)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, s)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, t)egzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, u)doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji, w)przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, x)zatwierdzanie protokołów przerobu, y)rozliczenie całości inwestycji do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. C)FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI 1.Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót - w ciągu 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 2.W ramach pełnienia czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zwołania i przeprowadzenia, przy udziale Zamawiającego 1 raz w każdym roku trwania gwarancji i rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądów gwarancyjnych, w tym do sporządzenia protokołów z przeglądów gwarancyjnych oceniających stan obiektu wraz z wykazem ewentualnych usterek oraz dokonanie przeglądu i sporządzenie protokołu z usunięcia usterek przez Wykonawcę robót. 3.Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru na pisemne wezwanie Zamawiającego. D)KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH a)sprawdzanie protokołów odbioru robót w zakresie prac i kwot oraz ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, b)przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem Wykonawcy robót kar umownych w fazie prowadzenia inwestycji i okresie gwarancji, c)dopilnowanie by koszty i terminy umowne inwestycji nie zostały przekroczone. Ponadto Inwestor Zastępczy winien brać udział w przygotowaniu oraz uczestniczyć w ewentualnych postępowaniach sądowych prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego dotyczącego inwestycji oraz występować w imieniu Zamawiającego przed organami administracyjnymi w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictwem. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach...
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.:Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.Inwestor Zastępczy dla projektu pod nazwą: Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II Kody CPV: 71000000 - 8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71520000 - 9 - usługi nadzoru budowlanego 71244000 - 0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71310000 - 4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71247000 - 1 - nadzór nad robotami budowlanymi 71248000 - 8 - nadzór nad projektem i dokumentacja 79994000 - 8 - usługi zarządzania umowami 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi Inwestora Zastępczego dla projektu Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II, obejmującej zakres opisany poniżej. 1.1.Podstawowe dane obiektu: Inwestycja znajduje się na terenie kompleksu objętym ochroną konserwatorską. Remontowany obiekt składa się z części nadziemnej oraz piwnic. Część nadziemna to parter oraz 1 piętro. W części nadziemnej znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz sale audytoryjne. Część podziemna obejmuje pomieszczenia techniczne i gospodarcze związane z obsługą budynku. Budynek będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oraz spełnienia funkcji dydaktycznej. Obejmuje ona m.in. instalacje: elektryczną, wod.-kan., energetyczną, c.o. (budynek będzie ogrzewany ciepłem miejskim), instalacje słaboprądowe (okablowania strukturalnego, urządzenia sieci komputerowych itd.), przeciwpożarowa, telefoniczna, telewizji itp.). Budynek będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt audiowizualny i meble. Dane podstawowe budynku: powierzchnia całkowita: 1 437 m2 powierzchnia netto pomieszczeń: 1 437 m2 powierzchnia użytkowa: 734 m2 powierzchnia ruchu: 703 m2 kubatura: 4 794 m3 powierzchnia terenów utwardzonych 760 m2 Szczegółowy opis zakresu robót, nad którymi ma być sprawowane zastępstwo inwestycyjne znajduje się w załączonej dokumentacji, Program Funkcjonalno - Użytkowy pod nazwą Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 z lipca 2013r. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje głównie: 1)obowiązki Inwestora Zastępczego związane z procesem inwestycyjnym w zakresie: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu w/w inwestycji, -organizacji procesu inwestycyjnego z upoważnienia i w porozumieniu z Zamawiającym, -nadzorowania realizacji prac budowlanych, -nadzorowania tworzenia dokumentacji projektowej i powykonawczej, -organizacji i przeprowadzania procedur odbiorowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 2)obowiązki związane z realizacją inwestycji podlegającej rygorom Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie Projektu RPO WM pn. Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki PWSZ w Płocku. 1.3.Ogólny opis: Inwestor Zastępczy i jego zespół nadzoru jako przedstawiciel Zamawiającego: a)działa w jego imieniu i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie b)po konsultacji z Zamawiającym podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń c)pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu, którym kieruje i za prace którego odpowiada. W skład ww zespołu wchodzi co najmniej: 1)zespół inspektorów nadzoru w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej, będący jednocześnie kierownikiem zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego - odpowiedzialny za zarządzanie Zespołem Inwestora Zastępczego, kontakt z Zamawiającym oraz zarządzanie, realizację i rozliczenie inwestycji, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -telekomunikacyjnej, 1.4.Do zakresu obowiązków Inwestora Zastępczego należy: A) FAZA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu na podstawie przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz udział w pracach Komisji Przetargowej, m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie wszelkich rozwiązań technicznych, - weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II. B)FAZA REALIZACJI INWESTYCJI a)organizacja procesu inwestycyjnego i nadzór realizacji prac budowlanych: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót do rozliczenia inwestycji, b)weryfikacja i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót w terminie 10 dni, c)przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji program funkcjonalno-użytkowy, d)przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, e)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień stanowisk organów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, f)przybycie na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem, g)ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, h)kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, i)kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, Prawem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz umową o realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego, j)sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, k)sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, l)zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji Wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, ł)przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o stanie robót oraz wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i o stanie robót, m)kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, n) pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej, o)prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót, p)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, r)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, s)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, t)egzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, u)doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji, w)przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, x)zatwierdzanie protokołów przerobu, y)rozliczenie całości inwestycji do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. C)FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI 1.Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót - w ciągu 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 2.W ramach pełnienia czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zwołania i przeprowadzenia, przy udziale Zamawiającego 1 raz w każdym roku trwania gwarancji i rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądów gwarancyjnych, w tym do sporządzenia protokołów z przeglądów gwarancyjnych oceniających stan obiektu wraz z wykazem ewentualnych usterek oraz dokonanie przeglądu i sporządzenie protokołu z usunięcia usterek przez Wykonawcę robót. 3.Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru na pisemne wezwanie Zamawiającego. D)KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH a)sprawdzanie protokołów odbioru robót w zakresie prac i kwot oraz ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, b)przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem Wykonawcy robót kar umownych w fazie prowadzenia inwestycji i okresie gwarancji, c)dopilnowanie by koszty i terminy umowne inwestycji nie zostały przekroczone. Ponadto Inwestor Zastępczy winien brać udział w przygotowaniu oraz uczestniczyć w ewentualnych postępowaniach sądowych prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego dotyczącego inwestycji oraz występować w imieniu Zamawiającego przed organami administracyjnymi w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictwem. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4).
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 09:45, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Sekretariat Kanclerza, pok.202..
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 godzina 08:45, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, Sekretariat Kanclerza, pok.202..
Płock: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.
Numer ogłoszenia: 539910 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 260019 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3665400, faks 24 3665421.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II..
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 - etap II.Inwestor Zastępczy dla projektu pod nazwą: Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II Kody CPV: 71000000 - 8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71520000 - 9 - usługi nadzoru budowlanego 71244000 - 0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71310000 - 4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71247000 - 1 - nadzór nad robotami budowlanymi 71248000 - 8 - nadzór nad projektem i dokumentacja 79994000 - 8 - usługi zarządzania umowami 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi Inwestora Zastępczego dla projektu Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II, obejmującej zakres opisany poniżej. 1.1.Podstawowe dane obiektu: Inwestycja znajduje się na terenie kompleksu objętym ochroną konserwatorską. Remontowany obiekt składa się z części nadziemnej oraz piwnic. Część nadziemna to parter oraz 1 piętro. W części nadziemnej znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz sale audytoryjne. Część podziemna obejmuje pomieszczenia techniczne i gospodarcze związane z obsługą budynku. Budynek będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oraz spełnienia funkcji dydaktycznej. Obejmuje ona m.in. instalacje: elektryczną, wod.-kan., energetyczną, c.o. (budynek będzie ogrzewany ciepłem miejskim), instalacje słaboprądowe (okablowania strukturalnego, urządzenia sieci komputerowych itd.), przeciwpożarowa, telefoniczna, telewizji itp.). Budynek będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt audiowizualny i meble. Dane podstawowe budynku: powierzchnia całkowita: 1 437 m2 powierzchnia netto pomieszczeń: 1 437 m2 powierzchnia użytkowa: 734 m2 powierzchnia ruchu: 703 m2 kubatura: 4 794 m3 powierzchnia terenów utwardzonych 760 m2 Szczegółowy opis zakresu robót, nad którymi ma być sprawowane zastępstwo inwestycyjne znajduje się w załączonej dokumentacji, Program Funkcjonalno - Użytkowy pod nazwą Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 z lipca 2013r. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje głównie: 1)obowiązki Inwestora Zastępczego związane z procesem inwestycyjnym w zakresie: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu w/w inwestycji, -organizacji procesu inwestycyjnego z upoważnienia i w porozumieniu z Zamawiającym, -nadzorowania realizacji prac budowlanych, -nadzorowania tworzenia dokumentacji projektowej i powykonawczej, -organizacji i przeprowadzania procedur odbiorowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 2)obowiązki związane z realizacją inwestycji podlegającej rygorom Unii Europejskiej oraz budżetu państwa wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie Projektu RPO WM pn. Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki PWSZ w Płocku. 1.3.Ogólny opis: Inwestor Zastępczy i jego zespół nadzoru jako przedstawiciel Zamawiającego: a)działa w jego imieniu i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie b)po konsultacji z Zamawiającym podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń c)pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu, którym kieruje i za prace którego odpowiada. W skład ww zespołu wchodzi co najmniej: 1)zespół inspektorów nadzoru w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej, będący jednocześnie kierownikiem zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego - odpowiedzialny za zarządzanie Zespołem Inwestora Zastępczego, kontakt z Zamawiającym oraz zarządzanie, realizację i rozliczenie inwestycji, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -telekomunikacyjnej, 1.4.Do zakresu obowiązków Inwestora Zastępczego należy: A) FAZA PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI: -udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) na wybór wykonawcy kompleksowego wykonania remontu na podstawie przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz udział w pracach Komisji Przetargowej, m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców w zakresie wszelkich rozwiązań technicznych, - weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy PL. Dąbrowskiego 2 - etap II. B)FAZA REALIZACJI INWESTYCJI a)organizacja procesu inwestycyjnego i nadzór realizacji prac budowlanych: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót do rozliczenia inwestycji, b)weryfikacja i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót w terminie 10 dni, c)przekazanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji program funkcjonalno-użytkowy, d)przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, e)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień stanowisk organów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, f)przybycie na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem, g)ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, h)kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne, i)kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, Prawem budowlanym, uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz umową o realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego, j)sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, k)sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, l)zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji Wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, ł)przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o stanie robót oraz wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i o stanie robót, m)kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, n) pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej, o)prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót, p)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów, r)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, s)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, t)egzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, u)doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji, w)przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, x)zatwierdzanie protokołów przerobu, y)rozliczenie całości inwestycji do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. C)FAZA EKSPLOATACJI INWESTYCJI 1.Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót - w ciągu 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 2.W ramach pełnienia czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zwołania i przeprowadzenia, przy udziale Zamawiającego 1 raz w każdym roku trwania gwarancji i rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądów gwarancyjnych, w tym do sporządzenia protokołów z przeglądów gwarancyjnych oceniających stan obiektu wraz z wykazem ewentualnych usterek oraz dokonanie przeglądu i sporządzenie protokołu z usunięcia usterek przez Wykonawcę robót. 3.Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru na pisemne wezwanie Zamawiającego. D)KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH a)sprawdzanie protokołów odbioru robót w zakresie prac i kwot oraz ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, b)przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem Wykonawcy robót kar umownych w fazie prowadzenia inwestycji i okresie gwarancji, c)dopilnowanie by koszty i terminy umowne inwestycji nie zostały przekroczone. Ponadto Inwestor Zastępczy winien brać udział w przygotowaniu oraz uczestniczyć w ewentualnych postępowaniach sądowych prowadzonych w celu obrony interesów Zamawiającego związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego dotyczącego inwestycji oraz występować w imieniu Zamawiającego przed organami administracyjnymi w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictwem. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.52.00.00-9, 71.24.40.00-0, 71.31.00.00-4, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 79.99.40.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2-Infrastruktura służąca edukacji. Zgodnie z umową o dofinansowanie dla projektu nr RPMA.07.02.00-14-001/10-06...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Zbigniew Frankowski, Bogucin 84, 87-811 Fabianki, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 116185,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
51906,00
Oferta z najniższą ceną:
51906,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
221400,00
Waluta:
PLN.