Informacje o przetargu
Inżynier Kontraktu I dla Kontraktów nr 3 i 4 oraz Inżynier Kontraktu II dla Kontraktów 1 i 2 w ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. - pl-olsztyn: nadzór nad robotami budowlanymi
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji „inżyniera kontraktu” w ramach realizacji projektu pn. „system zagospodarowania odpadów komunalnych w olsztynie. budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów” dla nw. zadań 1.1. zadanie nr 1 inżynier kontraktu nr i dla kontraktów nr 3 i 4 1.1.1. kontrakt nr 3 projektowanie i budowa 3 stacji przeładunkowych wraz z pdgo, 1.1.2. kontrakt nr 4 rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia; 1.2. zadanie nr 2 inżynier kontraktu nr ii dla kontraktów nr 1 i 2 1.2.1. kontrakt nr 1 projektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w olsztynie, 1.2.2. kontrakt nr 2 projektowanie i budowa drogi dojazdowej do zuok. 2. realizacja niniejszego zamówienia oraz kontraktów na roboty budowlane będzie odbywać się zgodnie z 2.1. procedurami fidic „warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. z erratą (tłumaczenie 1 wydania 1999); 2.2. przepisami prawa budowlanego ustawa z dnia 7.7.1994 roku prawo budowlane (t. j. dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), 2.3. przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (dz. u. nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawy z dnia 29.1.2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. dz. u. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. 3. wykonawca w ramach usługi będzie zarządzał, pełnił kontrolę i nadzór inwestorski oraz wypełniał obowiązki wynikające z wytycznych poiiś a także współpracował z zamawiającym w zakresie sprawozdawczości projektu. inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie, nadzorowanie i administrowanie kontraktami na roboty i dostawy. ponadto przed rozpoczęciem robót i dostaw będzie pełnił funkcję doradcy dla zamawiającego w trakcie przygotowania procedur przetargowych (w tym weryfikacji programów funkcjonalno użytkowych na roboty budowlane. przez weryfikację programów funkcjonalno – użytkowych dla poszczególnych kontraktów na roboty budowlane zamawiający rozumie ich sprawdzenie i przedstawienie zamawiającemu koniecznych lub sugerowanych zmian, w szczególności pod kątem spełniania przez program funkcjonalno użytkowy wszelkich wymagań określonych przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego i wszelkie wymogi niezbędne dla wyczerpującego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na roboty budowlane na przygotowywane postępowania przetargowe. prace dotyczące weryfikacji programów funkcjonalno użytkowych będą dotyczyły kontraktu nr 3 i 4. 4. weryfikacja programów funkcjonalno użytkowych rozpocznie się wraz z wydaniem przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia świadczenia usług. terminy wykonania poszczególnych czynności będą wynikać z aktualnego harmonogramu realizacji projektu. 5. zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach kontraktów na roboty, o których mowa w ust. 1 będzie obejmowało w szczególności 5.1. organizację, 5.2. koordynację, 5.3. nadzór, 5.4. monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego, 5.5. rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej i instytucji pośredniczących, instytucji finansujących oraz ue dla projektów finansowanych z funduszu spójności, 5.6. końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, wymienionych w ust. 1 kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej i instytucji pośredniczących, instytucji finansujących oraz ue dla projektów finansowanych z funduszu spójności, 5.7. dokonywanie ustaleń w trybie klauzuli 3.5 [ustalenia], 5.8. wspieranie działań jednostki realizującej projekt (jrp), 5.9. wykonywanie obowiązków inżyniera zgodnie z procedurami fidic „warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”, 5.10. wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w polsce, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. prawo budowlane (t.j. dz. u. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 5.11. koordynację czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. 6. umowa na inżyniera kontraktu będzie realizowana w oparciu o wymogi prawa polskiego oraz funduszu spójności (w tym zgodnie z wytycznymi poiiś). 7. ze strony zamawiającego projekt „system zagospodarowania odpadów komunalnych w olsztynie. budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów” będzie realizowany przez jednostkę realizującą projekt (jrp) i zarządzany przez prezesa zarządu spółki oraz pełnomocnika ds. realizacji projektu (mao measure authorising officer). 8. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części iii niniejszej siwz. 9. opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem komisji we nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. zmieniającego rozporządzenie (we) nr 2195/2002 parlamentu europejskiego i rady w sprawie wspólnego słownika zamówień (cpv) główny przedmiot kod cpv opis. 71247000 nadzór nad robotami budowlanymi dodatkowe przedmioty kod cpv opis 71000000 79100000. 79200000 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne usługi prawnicze. usługi księgowe, audytorskie i podatkowe. 71240000 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71248000 nadzór nad projektem i dokumentacją 71300000 usługi inżynieryjne 71311000 usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71311300 usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych 71312000 usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 71313000 usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 71315210 usługi doradcze w zakresie budownictwa 71318000 inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 71356100 usługi kontroli technicznej 71520000 usługi nadzoru budowlanego 71530000 usługi nadzorowania placu budowy 71540000 usługi zarządzania budową 71600000 usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 71631300 usługi technicznego nadzoru budowlanego 71700000 usługi nadzoru i kontroli 71731000 usługi przemysłowej kontroli jakości 71900000 usługi laboratoryjne 79110000 usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 79210000 usługi księgowe i audytorskie 79220000 usługi podatkowe ii.1.6)
| Adres: | ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
|---|---|
| Dane kontaktowe: | email: b.baginska@zgok.olsztyn.pl tel: +48 897150820 fax: +48 897150821 |
Dane postępowania
| ID postępowania: | 14880020121 | ||
|---|---|---|---|
| Data publikacji zamówienia: | 2012-05-11 | Termin składania wniosków: | 2012-06-19 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 28 miesięcy | Wadium: | 100000 ZŁ |
| Oferty uzupełniające: | TAK | Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 | Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | http://www.zgok.olsztyn.pl | Informacja dostępna pod: | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie |
| Okres związania ofertą: | 60 dni | ||
Kody CPV
| 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
|---|---|---|
| Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych w formie gotówki do rąk świadczeniobiorców w ich miejscu zamieszkania. | „ECM Group Polska” Spółka Akcyjna Warszawa | 977 850,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-09-28 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 71247000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 977 850,00 zł Minimalna złożona oferta: 977 850,00 zł Ilość złożonych ofert: 17 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 977 850,00 zł Maksymalna złożona oferta: 977 850,00 zł | |
| TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Nadzór nad robotami budowlanymi |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 148800-2012 |
| PD | Data publikacji | 11/05/2012 |
| OJ | Dz.U. S | 90 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
| DS | Dokument wysłany | 09/05/2012 |
| DT | Termin | 19/06/2012 |
| NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi |
| RC | Kod NUTS | PL622 |
| IA | Adres internetowy (URL) | http://www.zgok.olsztyn.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
11/05/2012 S90 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
PL-Olsztyn: Nadzór nad robotami budowlanymi
2012/S 90-148800
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sprzętowa 3
Punkt kontaktowy: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn
Osoba do kontaktów: Beata Bagińska
10-467 Olsztyn
POLSKA
Tel.: +48 897150820
E-mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Faks: +48 897150821
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zgok.olsztyn.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://http://www.zgok.olsztyn.pl/zamowienia.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Inżynier Kontraktu I dla Kontraktów nr 3 i 4 oraz Inżynier Kontraktu II dla Kontraktów 1 i 2 w ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, województwo warmińsko-mazurskie.
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, województwo warmińsko-mazurskie.
Kod NUTS PL622
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach realizacji Projektu pn.: „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” dla nw. zadań:
1.1. Zadanie nr 1: Inżynier Kontraktu nr I dla Kontraktów nr: 3 i 4:
1.1.1. Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO,
1.1.2. Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia;
1.2. Zadanie nr 2: Inżynier Kontraktu nr II dla Kontraktów nr 1 i 2:
1.2.1. Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie,
1.2.2. Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK.
2. Realizacja niniejszego zamówienia oraz Kontraktów na Roboty budowlane będzie odbywać się zgodnie z:
2.1. procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. z erratą (tłumaczenie 1 wydania 1999);
2.2. przepisami Prawa Budowlanego - ustawa z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
2.3. przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
3. Wykonawca w ramach usługi będzie zarządzał, pełnił kontrolę i nadzór inwestorski oraz wypełniał obowiązki wynikające z Wytycznych POIiŚ a także współpracował z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości Projektu. Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie, nadzorowanie i administrowanie Kontraktami na Roboty i Dostawy. Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie pełnił funkcję doradcy dla Zamawiającego w trakcie przygotowania procedur przetargowych (w tym weryfikacji programów funkcjonalno użytkowych na Roboty budowlane. Przez weryfikację programów funkcjonalno – użytkowych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty budowlane Zamawiający rozumie ich sprawdzenie i przedstawienie Zamawiającemu koniecznych lub sugerowanych zmian, w szczególności pod kątem spełniania przez program funkcjonalno-użytkowy wszelkich wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wszelkie wymogi niezbędne dla wyczerpującego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na Roboty budowlane na przygotowywane postępowania przetargowe. Prace dotyczące weryfikacji programów funkcjonalno-użytkowych będą dotyczyły Kontraktu nr 3 i 4.
4. Weryfikacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych rozpocznie się wraz z wydaniem przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia świadczenia usług. Terminy wykonania poszczególnych czynności będą wynikać z aktualnego harmonogramu realizacji Projektu.
5. Zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach Kontraktów na Roboty, o których mowa w ust. 1 będzie obejmowało w szczególności:
5.1. organizację,
5.2. koordynację,
5.3. nadzór,
5.4. monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
5.5. rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
5.6. końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, wymienionych w ust. 1 Kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
5.7. dokonywanie ustaleń w trybie klauzuli 3.5 [Ustalenia],
5.8. wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
5.9. wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”,
5.10. wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
5.11. koordynację czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
6. Umowa na Inżyniera Kontraktu będzie realizowana w oparciu o wymogi prawa polskiego oraz Funduszu Spójności (w tym zgodnie z Wytycznymi POIiŚ).
7. Ze strony Zamawiającego Projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” będzie realizowany przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) i zarządzany przez Prezesa Zarządu Spółki oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer).
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
9. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
Kod CPV Opis.
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe przedmioty:
Kod CPV Opis 71000000 79100000.
79200000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Usługi prawnicze.
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe.
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71311000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71311300 Usługi doradcze w zakresie Robót infrastrukturalnych
71312000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71315210 Usługi doradcze w zakresie budownictwa
71318000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71356100 Usługi kontroli technicznej
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71530000 Usługi nadzorowania placu budowy
71540000 Usługi zarządzania budową
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
71731000 Usługi przemysłowej kontroli jakości
71900000 Usługi laboratoryjne
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79210000 Usługi księgowe i audytorskie
79220000 Usługi podatkowe
1.1. Zadanie nr 1: Inżynier Kontraktu nr I dla Kontraktów nr: 3 i 4:
1.1.1. Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO,
1.1.2. Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia;
1.2. Zadanie nr 2: Inżynier Kontraktu nr II dla Kontraktów nr 1 i 2:
1.2.1. Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie,
1.2.2. Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK.
2. Realizacja niniejszego zamówienia oraz Kontraktów na Roboty budowlane będzie odbywać się zgodnie z:
2.1. procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. z erratą (tłumaczenie 1 wydania 1999);
2.2. przepisami Prawa Budowlanego - ustawa z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
2.3. przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
3. Wykonawca w ramach usługi będzie zarządzał, pełnił kontrolę i nadzór inwestorski oraz wypełniał obowiązki wynikające z Wytycznych POIiŚ a także współpracował z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości Projektu. Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie, nadzorowanie i administrowanie Kontraktami na Roboty i Dostawy. Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie pełnił funkcję doradcy dla Zamawiającego w trakcie przygotowania procedur przetargowych (w tym weryfikacji programów funkcjonalno użytkowych na Roboty budowlane. Przez weryfikację programów funkcjonalno – użytkowych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty budowlane Zamawiający rozumie ich sprawdzenie i przedstawienie Zamawiającemu koniecznych lub sugerowanych zmian, w szczególności pod kątem spełniania przez program funkcjonalno-użytkowy wszelkich wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wszelkie wymogi niezbędne dla wyczerpującego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na Roboty budowlane na przygotowywane postępowania przetargowe. Prace dotyczące weryfikacji programów funkcjonalno-użytkowych będą dotyczyły Kontraktu nr 3 i 4.
4. Weryfikacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych rozpocznie się wraz z wydaniem przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia świadczenia usług. Terminy wykonania poszczególnych czynności będą wynikać z aktualnego harmonogramu realizacji Projektu.
5. Zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach Kontraktów na Roboty, o których mowa w ust. 1 będzie obejmowało w szczególności:
5.1. organizację,
5.2. koordynację,
5.3. nadzór,
5.4. monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
5.5. rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
5.6. końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, wymienionych w ust. 1 Kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
5.7. dokonywanie ustaleń w trybie klauzuli 3.5 [Ustalenia],
5.8. wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
5.9. wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”,
5.10. wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
5.11. koordynację czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
6. Umowa na Inżyniera Kontraktu będzie realizowana w oparciu o wymogi prawa polskiego oraz Funduszu Spójności (w tym zgodnie z Wytycznymi POIiŚ).
7. Ze strony Zamawiającego Projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” będzie realizowany przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) i zarządzany przez Prezesa Zarządu Spółki oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer).
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
9. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
Kod CPV Opis.
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe przedmioty:
Kod CPV Opis 71000000 79100000.
79200000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Usługi prawnicze.
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe.
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71311000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71311300 Usługi doradcze w zakresie Robót infrastrukturalnych
71312000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71315210 Usługi doradcze w zakresie budownictwa
71318000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71356100 Usługi kontroli technicznej
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71530000 Usługi nadzorowania placu budowy
71540000 Usługi zarządzania budową
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
71731000 Usługi przemysłowej kontroli jakości
71900000 Usługi laboratoryjne
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79210000 Usługi księgowe i audytorskie
79220000 Usługi podatkowe
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71247000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach realizacji Projektu pn.: „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” dla nw. zadań:
a) Zadanie nr 1: Inżynier Kontraktu nr I dla Kontraktów nr: 3 i 4:
i. Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO,
ii. Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia;
b) Zadanie nr 2: Inżynier Kontraktu nr II dla Kontraktów nr 1 i 2:
i. Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie,
ii. Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK.
2. Wykonawca w ramach usługi będzie zarządzał, pełnił kontrolę i nadzór inwestorski oraz wypełniał obowiązki wynikające z Wytycznych POIiŚ a także współpracował z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości Projektu. Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie, nadzorowanie i administrowanie Kontraktami na Roboty i Dostawy. Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie pełnił funkcję doradcy dla Zamawiającego w trakcie przygotowania procedur przetargowych (w tym weryfikacji programów funkcjonalno- użytkowych na Roboty budowlane). Przez weryfikację programów funkcjonalno – użytkowych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty budowlane Zamawiający rozumie ich sprawdzenie i przedstawienie Zamawiającemu koniecznych lub sugerowanych zmian, w szczególności pod kątem spełniania przez program funkcjonalno-użytkowy wszelkich wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wszelkie wymogi niezbędne dla wyczerpującego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na Roboty budowlane na przygotowywane postępowania przetargowe.. Prace dotyczące weryfikacji programów funkcjonalno-użytkowych będą dotyczyły Kontraktu nr 3 i 4.
3. Weryfikacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych rozpocznie się wraz z wydaniem przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia świadczenia usług. Terminy wykonania poszczególnych czynności będą wynikać z aktualnego harmonogramu realizacji Projektu.
4. Zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach Kontraktów na Roboty, o których mowa w ust. 1 będzie obejmowało w szczególności:
a) organizację,
b) koordynację,
c) nadzór,
d) monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
e) rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
f) końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, wymienionych w ust. 1 Kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
g) dokonywanie ustaleń w trybie klauzuli 3.5 [Ustalenia],
h) wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
i) wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”,
j) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
k) koordynację czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
a) Zadanie nr 1: Inżynier Kontraktu nr I dla Kontraktów nr: 3 i 4:
i. Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO,
ii. Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia;
b) Zadanie nr 2: Inżynier Kontraktu nr II dla Kontraktów nr 1 i 2:
i. Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie,
ii. Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK.
2. Wykonawca w ramach usługi będzie zarządzał, pełnił kontrolę i nadzór inwestorski oraz wypełniał obowiązki wynikające z Wytycznych POIiŚ a także współpracował z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości Projektu. Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie, nadzorowanie i administrowanie Kontraktami na Roboty i Dostawy. Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie pełnił funkcję doradcy dla Zamawiającego w trakcie przygotowania procedur przetargowych (w tym weryfikacji programów funkcjonalno- użytkowych na Roboty budowlane). Przez weryfikację programów funkcjonalno – użytkowych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty budowlane Zamawiający rozumie ich sprawdzenie i przedstawienie Zamawiającemu koniecznych lub sugerowanych zmian, w szczególności pod kątem spełniania przez program funkcjonalno-użytkowy wszelkich wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wszelkie wymogi niezbędne dla wyczerpującego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na Roboty budowlane na przygotowywane postępowania przetargowe.. Prace dotyczące weryfikacji programów funkcjonalno-użytkowych będą dotyczyły Kontraktu nr 3 i 4.
3. Weryfikacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych rozpocznie się wraz z wydaniem przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia świadczenia usług. Terminy wykonania poszczególnych czynności będą wynikać z aktualnego harmonogramu realizacji Projektu.
4. Zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach Kontraktów na Roboty, o których mowa w ust. 1 będzie obejmowało w szczególności:
a) organizację,
b) koordynację,
c) nadzór,
d) monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
e) rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
f) końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, wymienionych w ust. 1 Kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
g) dokonywanie ustaleń w trybie klauzuli 3.5 [Ustalenia],
h) wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
i) wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”,
j) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
k) koordynację czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 28 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, POLSKA.
Nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ BANK) Oddział Olsztyn.
Nr rachunku IBAN: PL 05 1540 1072 2107 5012 2050 0008 kod SWIFT: EBOSPLPW063 z dopiskiem: „Wadium – nr sprawy ZGOK/JRP/03/06/2012 – Inżynier Kontraktu I dla Kontraktów nr 3 i 4 oraz Inżynier Kontraktu II dla Kontraktów 1 i 2 w ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.
Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego, tzn. że wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b) - e), należy złożyć wraz z ofertą, w odrębnej kopercie oznaczonej: „Wadium – nr sprawy ZGOK/JRP/03/06/2012 – Inżynier Kontraktu I dla Kontraktów nr 3 i 4 oraz Inżynier Kontraktu II dla Kontraktów 1 i 2 w ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
9. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie Gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano:
aa) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub,
bb) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub,
cc) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
dd) zobowiązanie Gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.
10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
14. Zwrot wadium:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 15 pkt a)
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
15. Utrata wadium:
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a,tj. jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie a także:
b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5,tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
aa) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
bb) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
cc) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
16. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
17. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej musi zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający wyraża zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
19. Zgodnie z art. 149 ustawy Pzp: W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 17 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
20 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
21. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja powinna mieć charakter abstrakcyjny, to jest winna zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na zaistnienie okoliczności w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Treść gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Gwarancja taka winna zawierać ponadto następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji.
Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.
22. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
23 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 100 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą uznania przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia będzie zrealizowanie całości zobowiązań wynikających z zawartej umowy bez wad i zatwierdzenie Raportu Końcowego.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, POLSKA.
Nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ BANK) Oddział Olsztyn.
Nr rachunku IBAN: PL 05 1540 1072 2107 5012 2050 0008 kod SWIFT: EBOSPLPW063 z dopiskiem: „Wadium – nr sprawy ZGOK/JRP/03/06/2012 – Inżynier Kontraktu I dla Kontraktów nr 3 i 4 oraz Inżynier Kontraktu II dla Kontraktów 1 i 2 w ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.
Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego, tzn. że wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b) - e), należy złożyć wraz z ofertą, w odrębnej kopercie oznaczonej: „Wadium – nr sprawy ZGOK/JRP/03/06/2012 – Inżynier Kontraktu I dla Kontraktów nr 3 i 4 oraz Inżynier Kontraktu II dla Kontraktów 1 i 2 w ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
9. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie Gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano:
aa) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub,
bb) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub,
cc) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
dd) zobowiązanie Gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.
Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.
10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
14. Zwrot wadium:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 15 pkt a)
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
15. Utrata wadium:
a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a,tj. jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie a także:
b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5,tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
aa) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
bb) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
cc) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
16. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
17. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej musi zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający wyraża zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
19. Zgodnie z art. 149 ustawy Pzp: W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 17 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
20 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
21. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja powinna mieć charakter abstrakcyjny, to jest winna zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące na zaistnienie okoliczności w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Treść gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Gwarancja taka winna zawierać ponadto następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji.
Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.
22. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
23 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 100 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą uznania przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia będzie zrealizowanie całości zobowiązań wynikających z zawartej umowy bez wad i zatwierdzenie Raportu Końcowego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą dokonywane w PLN. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Szczegółowe warunki wynagrodzenia określa Projekt Umowy, tj. Część II SIWZ (IDW), która będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zgok.olsztyn.pl/ zamowienia.html) od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w DUUE (podstawa prawna: art. 37 ust. 2, art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie prowadzona z pełnomocnikiem. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2. Realizacja niniejszego zamówienia oraz Kontraktów na Roboty budowlane będzie odbywać się zgodnie z:
a. procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. z erratą (tłumaczenie 1 wydania 1999);
b. przepisami Prawa Budowlanego - ustawa z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
c. przepisami ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i
d. ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz
e. aktów wykonawczych do ww. ustaw.
Opis szczególnych warunków: 1. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2. Realizacja niniejszego zamówienia oraz Kontraktów na Roboty budowlane będzie odbywać się zgodnie z:
a. procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. z erratą (tłumaczenie 1 wydania 1999);
b. przepisami Prawa Budowlanego - ustawa z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
c. przepisami ustawy z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i
d. ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz
e. aktów wykonawczych do ww. ustaw.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu trybu określonego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych poniżej:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich.
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
8.1. wymienionych w punktach: 2 - 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
8.2. wymienionych w punkcie 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 ppkt 8.1.1. i 8.1.3 oraz pkt 8.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ppkt 8.1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia z wykazaniem, że dowód ten został podpisany przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa.)
12. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymaga się przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszej Sekcji III.2.1) dotyczącej tych podmiotów.
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich.
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
8.1. wymienionych w punktach: 2 - 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
8.2. wymienionych w punkcie 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 ppkt 8.1.1. i 8.1.3 oraz pkt 8.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ppkt 8.1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia z wykazaniem, że dowód ten został podpisany przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa.)
12. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymaga się przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszej Sekcji III.2.1) dotyczącej tych podmiotów.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia kreślony został przez Zamawiającego w Sekcji III.2.2) pn.: "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy składający wspólną ofertę przedstawiają:
a) jeden wspólny dokument ww. oświadczenia, w takim przypadku oświadczenie to musi być podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
b) każdy z Wykonawców składa oddzielnie dokument ww. oświadczenia. W takim przypadku oświadczenie to musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego Wykonawcy, który składa oświadczenie. W związku z tym do oferty należy załączyć tyle oświadczeń ilu jest Wykonawców składających wspólną ofertę. (Zastrzeżenie: jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie).
2. opłaconą polisę (lub polisę z dowodem uregulowania płatności), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotowym zamówieniem (ze złożonego/złożonych dokumentów musi wynikać, że polisa jest opłacona).
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego w pkt 2.. Sekcji III.2.2. niniejszego ogłoszenia, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał co najmniej, że:
1. posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych).
2. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2.3) w ust. pt. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający będzie oceniał łącznie spełnianie warunków:
a. posiadania wiedzy i doświadczenia,
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c. sytuacji ekonomicznej.
5. Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w Sekcjach: III.2.1), III.2.2) i III.2.3), nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Sekcji III.2.1), III.2.2 i III.2.3) w punkach pn. "Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów". Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu trybu określonego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy składający wspólną ofertę przedstawiają:
a) jeden wspólny dokument ww. oświadczenia, w takim przypadku oświadczenie to musi być podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
b) każdy z Wykonawców składa oddzielnie dokument ww. oświadczenia. W takim przypadku oświadczenie to musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego Wykonawcy, który składa oświadczenie. W związku z tym do oferty należy załączyć tyle oświadczeń ilu jest Wykonawców składających wspólną ofertę. (Zastrzeżenie: jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie).
2. opłaconą polisę (lub polisę z dowodem uregulowania płatności), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotowym zamówieniem (ze złożonego/złożonych dokumentów musi wynikać, że polisa jest opłacona).
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego w pkt 2.. Sekcji III.2.2. niniejszego ogłoszenia, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał co najmniej, że:
1. posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych).
2. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2.3) w ust. pt. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający będzie oceniał łącznie spełnianie warunków:
a. posiadania wiedzy i doświadczenia,
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c. sytuacji ekonomicznej.
5. Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w Sekcjach: III.2.1), III.2.2) i III.2.3), nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Sekcji III.2.1), III.2.2 i III.2.3) w punkach pn. "Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów". Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu trybu określonego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w Sekcji: III.2.3) pn.: "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy składający wspólną ofertę przedstawiają:
a) jeden wspólny dokument ww. oświadczenia, w takim przypadku oświadczenie to musi być podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. albo
b) każdy z Wykonawców składa oddzielnie dokument ww. oświadczenia. W takim przypadku oświadczenie to musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego Wykonawcy, który składa oświadczenie. W związku z tym do oferty należy załączyć tyle oświadczeń ilu jest Wykonawców składających wspólną ofertę. (Zastrzeżenie: jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie).
2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. oświadczenia, że osoby zatrudnione na stanowiskach:
a) Ekspert Kluczowy nr 2 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej
b) Ekspert Kluczowy nr 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA
c) Ekspert Kluczowy nr 4: Inspektor nadzoru inwestorskiego Robót instalacyjnych
d) Ekspert Kluczowy nr 5: Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej
e) Ekspert Kluczowy nr 8: Inspektor nadzoru inwestorskiego Robót drogowych posiadają uprawnienia, o których mowa w Sekcji III.2.3) ust.2 pkt 2), 3), 4), 5) i 8).
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie z należytą starannością co najmniej: dwie usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu o wartości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nie mniejszej, niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych) brutto każda, w tym jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zakończonych robót budowlanych w zakresie gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej, o wartości robót budowlanych nie mniejszej, niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) brutto.
W przypadku, gdy przedmiotem usługi Inżyniera Kontraktu było świadczenie okresowe lub ciągłe, to Wykonawca może posłużyć się usługą nadal wykonywaną, pod warunkiem jednak, iż wykonana część usługi będzie spełniała wymagania Zamawiającego, to jest wynagrodzenie za wykonaną część każdej usługi wyniosło co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto, a w odniesieniu do co najmniej jednej z tych usług nastąpiło już zakończenie realizacji robót budowlanych o rodzaju, zakresie i wartości wymaganych przez Zamawiającego i opisanych powyżej.
Przez zakończenie robót budowlanych rozumie się uzyskanie przez obiekt decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stosownie do ustawy Prawo budowlane lub innego dokumentu równoważnego do powyższego [jako dokument równoważny rozumie się zezwolenie na użytkowanie obiektu wydane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego lokalizacji], podpisanie Protokołu Odbioru Robót lub wydanie Świadectwa Przejęcia dla Robót (lub dokumentu równoważnego).
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował (i wyznaczy do realizacji zamówienia) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się: kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz osób, dla każdej funkcji wymienionej poniżej, które spełniają następujące wymagania:
1) Ekspert Kluczowy nr 1: Menedżer Kontraktu - Inżynier Rezydent – minimum 1 osoba:
Wykształcenie 1. wyższe techniczne,
2. praktyczna znajomość warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych,
3. praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami.
Doświadczenie zawodowe.
1. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi,
2. doświadczenie w kierowaniu nadzorem nad realizacją dwóch zakończonych inwestycji realizowanych w oparciu o warunku kontraktowe FIDIC lub równoważne (vide: Definicja poz. 37), o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej, niż 50.000.000 PLN brutto,
3. Przynajmniej jedna (1) z inwestycji wskazanych w punkcie (2) dotyczyła inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub sektora wodno-ściekowego.
2) Ekspert Kluczowy nr 2 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej - minimum 1 osoba:
Wykształcenie i uprawnienia 1. wyższe techniczne budowlane,
2. praktyczna znajomość warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych
3. praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami,
4. posiadanie uprawnień bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Doświadczenie zawodowe 1. co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,
2. co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub Kierownika Robót/Budowy.
3) Ekspert Kluczowy nr 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA - minimum 1 osoba
Wykształcenie i uprawnienia 1. wyższe techniczne,
2. uprawnienia do projektowania bez ograniczeń lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
3. znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami.
Doświadczenie zawodowe 1. co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień,
2. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi, elektroenergetycznymi i AKPiA.
4) Ekspert Kluczowy nr 4: Inspektor nadzoru inwestorskiego Robót instalacyjnych– minimum 1 osoba:
Wykształcenie i uprawnienia 1. wyższe techniczne,
2. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
3. znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami. doświadczenie zawodowe co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
5) Ekspert Kluczowy nr 5: Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej – minimum 1 osoba:
Wykształcenie i uprawnienia 1. wyższe techniczne,
2. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, co najmniej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
3. znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami. doświadczenie zawodowe co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień.
6) Ekspert Kluczowy nr 6: Główny Technolog – minimum 1 osoba:
Wykształcenie 1. wyższe techniczne,
2. praktyczna znajomość warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych
3. praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami.
Doświadczenie zawodowe minimum 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 4 lata doświadczenia przy realizacji obiektów i instalacji z zakresu gospodarki odpadami lub gospodarki wodno – ściekowej, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przynajmniej w jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki odpadami obejmującej dostawę, montaż oraz rozruch mechaniczny i technologiczny obiektu.
7) Ekspert Kluczowy nr 7: Specjalista ds. Finansowo-Księgowych i monitorowania projektów [Menedżer Finansów] – minimum 1 osoba:
Wykształcenie 1. wyższe wykształcenie ekonomiczne,
2. praktyczna znajomość zasad księgowości i obsługi oprogramowania finansowo-księgowego, biurowego oraz oprogramowania do kosztorysowania i oprogramowania do zarządzania projektami,
3. znajomość zasad kosztorysowania,
4. znajomość zasad i procedur stosowanych przy rozliczaniu finansowym projektów.
Doświadczenie zawodowe 1. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu zadań inwestycyjnych,
2. doświadczenie w zakresie rozliczania minimum dwóch (2) projektów inwestycyjnych realizowanych w warunkach kontraktowych FIDIC lub równoważnych (vide: Definicje poz. 37).
8) Ekspert Kluczowy nr 8: Inspektor nadzoru inwestorskiego Robót drogowych - min. 1 osoba
Wykształcenie i uprawnienia 1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami,
3. uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający przy badaniu okresu doświadczenia Personelu Wykonawcy uwzględni nakładanie się/ powtarzanie okresów doświadczenia w taki sposób, aby ustalić faktyczny czas kalendarzowy zdobytego doświadczenia.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, tj. przedstawienie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji z wymienionych powyżej, poza funkcją Eksperta Kluczowego nr 1(Inżynier Rezydent) oraz Eksperta Kluczowego nr 7 (Specjalista ds. Finansowo-Księgowych).
3. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2.3) ust. pt. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający będzie oceniał łącznie spełnianie warunków:
a. posiadania wiedzy i doświadczenia,
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c. sytuacji ekonomicznej.
6. Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w Sekcjach: III.2.1), III.2.2) i III.2.3), nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Sekcji III.2.1), III.2.2 i III.2.3) w punkach pn. "Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów". Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu trybu określonego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w Sekcji: III.2.3) pn.: "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy składający wspólną ofertę przedstawiają:
a) jeden wspólny dokument ww. oświadczenia, w takim przypadku oświadczenie to musi być podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. albo
b) każdy z Wykonawców składa oddzielnie dokument ww. oświadczenia. W takim przypadku oświadczenie to musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego Wykonawcy, który składa oświadczenie. W związku z tym do oferty należy załączyć tyle oświadczeń ilu jest Wykonawców składających wspólną ofertę. (Zastrzeżenie: jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie).
2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. oświadczenia, że osoby zatrudnione na stanowiskach:
a) Ekspert Kluczowy nr 2 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej
b) Ekspert Kluczowy nr 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA
c) Ekspert Kluczowy nr 4: Inspektor nadzoru inwestorskiego Robót instalacyjnych
d) Ekspert Kluczowy nr 5: Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej
e) Ekspert Kluczowy nr 8: Inspektor nadzoru inwestorskiego Robót drogowych posiadają uprawnienia, o których mowa w Sekcji III.2.3) ust.2 pkt 2), 3), 4), 5) i 8).
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie z należytą starannością co najmniej: dwie usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu o wartości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nie mniejszej, niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych) brutto każda, w tym jednej usługi, której przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zakończonych robót budowlanych w zakresie gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-ściekowej, o wartości robót budowlanych nie mniejszej, niż 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) brutto.
W przypadku, gdy przedmiotem usługi Inżyniera Kontraktu było świadczenie okresowe lub ciągłe, to Wykonawca może posłużyć się usługą nadal wykonywaną, pod warunkiem jednak, iż wykonana część usługi będzie spełniała wymagania Zamawiającego, to jest wynagrodzenie za wykonaną część każdej usługi wyniosło co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto, a w odniesieniu do co najmniej jednej z tych usług nastąpiło już zakończenie realizacji robót budowlanych o rodzaju, zakresie i wartości wymaganych przez Zamawiającego i opisanych powyżej.
Przez zakończenie robót budowlanych rozumie się uzyskanie przez obiekt decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stosownie do ustawy Prawo budowlane lub innego dokumentu równoważnego do powyższego [jako dokument równoważny rozumie się zezwolenie na użytkowanie obiektu wydane zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego lokalizacji], podpisanie Protokołu Odbioru Robót lub wydanie Świadectwa Przejęcia dla Robót (lub dokumentu równoważnego).
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował (i wyznaczy do realizacji zamówienia) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się: kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz osób, dla każdej funkcji wymienionej poniżej, które spełniają następujące wymagania:
1) Ekspert Kluczowy nr 1: Menedżer Kontraktu - Inżynier Rezydent – minimum 1 osoba:
Wykształcenie 1. wyższe techniczne,
2. praktyczna znajomość warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych,
3. praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami.
Doświadczenie zawodowe.
1. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi,
2. doświadczenie w kierowaniu nadzorem nad realizacją dwóch zakończonych inwestycji realizowanych w oparciu o warunku kontraktowe FIDIC lub równoważne (vide: Definicja poz. 37), o łącznej wartości inwestycji nie mniejszej, niż 50.000.000 PLN brutto,
3. Przynajmniej jedna (1) z inwestycji wskazanych w punkcie (2) dotyczyła inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub sektora wodno-ściekowego.
2) Ekspert Kluczowy nr 2 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej - minimum 1 osoba:
Wykształcenie i uprawnienia 1. wyższe techniczne budowlane,
2. praktyczna znajomość warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych
3. praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami,
4. posiadanie uprawnień bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Doświadczenie zawodowe 1. co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,
2. co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego lub Kierownika Robót/Budowy.
3) Ekspert Kluczowy nr 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i AKPiA - minimum 1 osoba
Wykształcenie i uprawnienia 1. wyższe techniczne,
2. uprawnienia do projektowania bez ograniczeń lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
3. znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami.
Doświadczenie zawodowe 1. co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robót, liczone od dnia uzyskania uprawnień,
2. co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi, elektroenergetycznymi i AKPiA.
4) Ekspert Kluczowy nr 4: Inspektor nadzoru inwestorskiego Robót instalacyjnych– minimum 1 osoba:
Wykształcenie i uprawnienia 1. wyższe techniczne,
2. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
3. znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami. doświadczenie zawodowe co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
5) Ekspert Kluczowy nr 5: Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej – minimum 1 osoba:
Wykształcenie i uprawnienia 1. wyższe techniczne,
2. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, co najmniej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
3. znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami. doświadczenie zawodowe co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień.
6) Ekspert Kluczowy nr 6: Główny Technolog – minimum 1 osoba:
Wykształcenie 1. wyższe techniczne,
2. praktyczna znajomość warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych
3. praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami.
Doświadczenie zawodowe minimum 6 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 4 lata doświadczenia przy realizacji obiektów i instalacji z zakresu gospodarki odpadami lub gospodarki wodno – ściekowej, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przynajmniej w jednej zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki odpadami obejmującej dostawę, montaż oraz rozruch mechaniczny i technologiczny obiektu.
7) Ekspert Kluczowy nr 7: Specjalista ds. Finansowo-Księgowych i monitorowania projektów [Menedżer Finansów] – minimum 1 osoba:
Wykształcenie 1. wyższe wykształcenie ekonomiczne,
2. praktyczna znajomość zasad księgowości i obsługi oprogramowania finansowo-księgowego, biurowego oraz oprogramowania do kosztorysowania i oprogramowania do zarządzania projektami,
3. znajomość zasad kosztorysowania,
4. znajomość zasad i procedur stosowanych przy rozliczaniu finansowym projektów.
Doświadczenie zawodowe 1. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu zadań inwestycyjnych,
2. doświadczenie w zakresie rozliczania minimum dwóch (2) projektów inwestycyjnych realizowanych w warunkach kontraktowych FIDIC lub równoważnych (vide: Definicje poz. 37).
8) Ekspert Kluczowy nr 8: Inspektor nadzoru inwestorskiego Robót drogowych - min. 1 osoba
Wykształcenie i uprawnienia 1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. praktyczna znajomość oprogramowania biurowego, wspomagania projektowania i zarządzania projektami,
3. uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) lub aktualne uprawnienia równoważne do powyższych (w szczególności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawane obywatelom innych państw, a uznane w Polsce) lub te same wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający przy badaniu okresu doświadczenia Personelu Wykonawcy uwzględni nakładanie się/ powtarzanie okresów doświadczenia w taki sposób, aby ustalić faktyczny czas kalendarzowy zdobytego doświadczenia.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, tj. przedstawienie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji z wymienionych powyżej, poza funkcją Eksperta Kluczowego nr 1(Inżynier Rezydent) oraz Eksperta Kluczowego nr 7 (Specjalista ds. Finansowo-Księgowych).
3. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Sekcji III.2.3) ust. pt. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający będzie oceniał łącznie spełnianie warunków:
a. posiadania wiedzy i doświadczenia,
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c. sytuacji ekonomicznej.
6. Ocena potwierdzenia, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w Sekcjach: III.2.1), III.2.2) i III.2.3), nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Sekcji III.2.1), III.2.2 i III.2.3) w punkach pn. "Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów". Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu trybu określonego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZGOK/JRP/03/06/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.6.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.6.2012 - 10:20
Miejscowość:
ZGOK Sp. z o.o. ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, POLSKA.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy Projektu pn."System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy Projektu pn."System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, jak w przedmiocie zamówienia określonym w Części III SIWZ (OPZ).
III. Definicja dla niniejszego ogłoszenia dla pojęcia: "Warunki kontraktowe równoważne do FIDIC" – Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski. Podmiot zarządzający zobowiązany jest do: a) zatwierdzania dokumentacji projektowej sporządzanej przez wykonawcę Robót budowlanych, b) rozliczania Robót, c) poświadczania płatności należnych wykonawcy oraz d) dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku roszczeń/sporów między stronami. Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC na gruncie niniejszego ogłoszenia rozumie się w szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)
IV. Informacje dotyczące dokumentów:
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym zobowiązanie podmiotów, o których mowa w pkt 11 w Sekcji III.2.1) jest składane w oryginale.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 11 w Sekcji III.2.1) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 2. w Sekcji III.2.1) Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
8. Wartości podane w innych walutach niż PLN będą przeliczane wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia lub wg średniego kursu ogłoszonego bezpośrednio po dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia (jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia brak będzie ogłoszenia średniego kursu). Zasadę tę Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich danych finansowych.
V. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
VI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
I. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgok.olsztyn.pl/zamowienia.html). SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE ((podstawa prawna: art. 37 ust. 2, art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
II. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, jak w przedmiocie zamówienia określonym w Części III SIWZ (OPZ).
III. Definicja dla niniejszego ogłoszenia dla pojęcia: "Warunki kontraktowe równoważne do FIDIC" – Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski. Podmiot zarządzający zobowiązany jest do: a) zatwierdzania dokumentacji projektowej sporządzanej przez wykonawcę Robót budowlanych, b) rozliczania Robót, c) poświadczania płatności należnych wykonawcy oraz d) dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku roszczeń/sporów między stronami. Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC na gruncie niniejszego ogłoszenia rozumie się w szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania)
IV. Informacje dotyczące dokumentów:
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym zobowiązanie podmiotów, o których mowa w pkt 11 w Sekcji III.2.1) jest składane w oryginale.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 11 w Sekcji III.2.1) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 2. w Sekcji III.2.1) Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
8. Wartości podane w innych walutach niż PLN będą przeliczane wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia lub wg średniego kursu ogłoszonego bezpośrednio po dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia (jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia brak będzie ogłoszenia średniego kursu). Zasadę tę Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich danych finansowych.
V. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
VI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub Postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia w formie pisemnej lub faksem lub pocztą elektroniczną.
10. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
14. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
15. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
16. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 10 powyżej, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
17. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.
18. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub Postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia w formie pisemnej lub faksem lub pocztą elektroniczną.
10. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
14. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
15. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
16. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 10 powyżej, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
17. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.
18. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.5.2012
| TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Nadzór nad robotami budowlanymi |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 171173-2012 |
| PD | Data publikacji | 01/06/2012 |
| OJ | Dz.U. S | 103 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
| DS | Dokument wysłany | 30/05/2012 |
| DT | Termin | 22/06/2012 |
| NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
| RP | Legislacja | 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi |
| RC | Kod NUTS | PL622 |
01/06/2012 S103 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
PL-Olsztyn: Nadzór nad robotami budowlanymi
2012/S 103-171173
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sprzętowa 3, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, attn: Beata Bagińska, POLSKA-10-467Olsztyn. Tel. +48 897150820. E-mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl. Fax +48 897150821.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.5.2012, 2012/S 90-148800)
Przedmiot zamówienia:
CPV:71247000
CPV:71247000
Nadzór nad robotami budowlanymi.
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. wyższe wykształcenie ekonomiczne,
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.6.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 19.6.2012 (10:20).
Powinno być:III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. wyższe wykształcenie ekonomiczne lub wyższe wykształcenie techniczne
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.6.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.6.2012 (10:20).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
| TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Nadzór nad robotami budowlanymi |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 181824-2012 |
| PD | Data publikacji | 12/06/2012 |
| OJ | Dz.U. S | 110 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
| DS | Dokument wysłany | 06/06/2012 |
| DT | Termin | 22/06/2012 |
| NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
| RP | Legislacja | 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi |
| RC | Kod NUTS | PL622 |
12/06/2012 S110 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
PL-Olsztyn: Nadzór nad robotami budowlanymi
2012/S 110-181824
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sprzętowa 3, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, attn: Beata Bagińska, POLSKA-10-467Olsztyn. Tel. +48 897150820. E-mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl. Fax +48 897150821.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.5.2012, 2012/S 90-148800)
Przedmiot zamówienia:
CPV:71247000
CPV:71247000
Nadzór nad robotami budowlanymi.
Zamiast:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji.
Okres w miesiącach: 28 (od udzielenia zamówienia).
Powinno być:II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji.
Okres w miesiącach: 33 (od udzielenia zamówienia).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zamawiający wskazuje, iż wielkość i zakres zamówienia nie ulegają zmianie, ponieważ bez zmian pozostaje rzeczywisty okres świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu, tj. Termin Realizacji Umowy, który wynosi 28 miesięcy od daty wskazanej w poleceniu rozpoczęcia świadczenia usługi, który to termin w Projekcie umowy określono jako Termin Realizacji Umowy. Okres rzeczywistej realizacji umowy pozostaje zatem bez zmian.
| TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Nadzór nad robotami budowlanymi |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 313534-2012 |
| PD | Data publikacji | 04/10/2012 |
| OJ | Dz.U. S | 191 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (REGON 510734049) |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 6 - Podmiot prawa publicznego |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 01/10/2012 |
| NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi |
| RC | Kod NUTS | PL622 |
| IA | Adres internetowy (URL) | http://www.zgok.olsztyn.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
04/10/2012 S191 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
PL-Olsztyn: Nadzór nad robotami budowlanymi
2012/S 191-313534
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
REGON 510734049
ul. Sprzętowa 3
Punkt kontaktowy: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktów: Beata Bagińska
10-467 Olsztyn
Polska
Tel.: +48 897150820
E-mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
Faks: +48 897150821
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zgok.olsztyn.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.zgok.olsztyn.pl/zamowienia.html
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Inżynier Kontraktu I dla Kontraktów nr 3 i 4 oraz Inżynier Kontraktu II dla Kontraktów 1 i 2 w ramach Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, województwo warmińsko-mazurskie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, województwo warmińsko-mazurskie.
Kod NUTS PL622
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach realizacji Projektu pn.: „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” dla nw. zadań:
1.1. Zadanie nr 1: Inżynier Kontraktu nr I dla Kontraktów nr: 3 i 4:
1.1.1. Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO,
1.1.2. Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia;
1.2. Zadanie nr 2: Inżynier Kontraktu nr II dla Kontraktów nr 1 i 2:
1.2.1. Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie,
1.2.2. Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK.
2. Realizacja niniejszego zamówienia oraz Kontraktów na Roboty budowlane będzie odbywać się zgodnie z:
2.1. procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. z erratą (tłumaczenie 1 wydania 1999);
2.2. przepisami Prawa Budowlanego - ustawa z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
2.3. przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
3. Wykonawca w ramach usługi będzie zarządzał, pełnił kontrolę i nadzór inwestorski oraz wypełniał obowiązki wynikające z Wytycznych POIiŚ a także współpracował z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości Projektu. Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie, nadzorowanie i administrowanie Kontraktami na Roboty i Dostawy. Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie pełnił funkcję doradcy dla Zamawiającego w trakcie przygotowania procedur przetargowych (w tym weryfikacji programów funkcjonalno użytkowych na Roboty budowlane. Przez weryfikację programów funkcjonalno – użytkowych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty budowlane Zamawiający rozumie ich sprawdzenie i przedstawienie Zamawiającemu koniecznych lub sugerowanych zmian, w szczególności pod kątem spełniania przez program funkcjonalno-użytkowy wszelkich wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wszelkie wymogi niezbędne dla wyczerpującego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na Roboty budowlane na przygotowywane postępowania przetargowe. Prace dotyczące weryfikacji programów funkcjonalno-użytkowych będą dotyczyły Kontraktu nr 3 i 4.
4. Weryfikacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych rozpocznie się wraz z wydaniem przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia świadczenia usług. Terminy wykonania poszczególnych czynności będą wynikać z aktualnego harmonogramu realizacji Projektu.
5. Zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach Kontraktów na Roboty, o których mowa w ust. 1 będzie obejmowało w szczególności:
5.1. organizację,
5.2. koordynację,
5.3. nadzór,
5.4. monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
5.5. rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
5.6. końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, wymienionych w ust. 1 Kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
5.7. dokonywanie ustaleń w trybie klauzuli 3.5 [Ustalenia],
5.8. wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
5.9. wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”,
5.10. wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
5.11. koordynację czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
6. Umowa na Inżyniera Kontraktu będzie realizowana w oparciu o wymogi prawa polskiego oraz Funduszu Spójności (w tym zgodnie z Wytycznymi POIiŚ).
7. Ze strony Zamawiającego Projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” będzie realizowany przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) i zarządzany przez Prezesa Zarządu Spółki oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer).
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
9. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
Kod CPV Opis.
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
DODATKOWE PRZEDMIOTY:
Kod CPV Opis 71000000 79100000.
79200000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Usługi prawnicze.
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe.
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71311000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71311300 Usługi doradcze w zakresie Robót infrastrukturalnych
71312000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71315210 Usługi doradcze w zakresie budownictwa
71318000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71356100 Usługi kontroli technicznej
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71530000 Usługi nadzorowania placu budowy
71540000 Usługi zarządzania budową
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
71731000 Usługi przemysłowej kontroli jakości
71900000 Usługi laboratoryjne
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79210000 Usługi księgowe i audytorskie
79220000 Usługi podatkowe
1.1. Zadanie nr 1: Inżynier Kontraktu nr I dla Kontraktów nr: 3 i 4:
1.1.1. Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO,
1.1.2. Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia;
1.2. Zadanie nr 2: Inżynier Kontraktu nr II dla Kontraktów nr 1 i 2:
1.2.1. Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie,
1.2.2. Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK.
2. Realizacja niniejszego zamówienia oraz Kontraktów na Roboty budowlane będzie odbywać się zgodnie z:
2.1. procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 r. z erratą (tłumaczenie 1 wydania 1999);
2.2. przepisami Prawa Budowlanego - ustawa z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
2.3. przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
3. Wykonawca w ramach usługi będzie zarządzał, pełnił kontrolę i nadzór inwestorski oraz wypełniał obowiązki wynikające z Wytycznych POIiŚ a także współpracował z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości Projektu. Inżynier będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie, nadzorowanie i administrowanie Kontraktami na Roboty i Dostawy. Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie pełnił funkcję doradcy dla Zamawiającego w trakcie przygotowania procedur przetargowych (w tym weryfikacji programów funkcjonalno użytkowych na Roboty budowlane. Przez weryfikację programów funkcjonalno – użytkowych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty budowlane Zamawiający rozumie ich sprawdzenie i przedstawienie Zamawiającemu koniecznych lub sugerowanych zmian, w szczególności pod kątem spełniania przez program funkcjonalno-użytkowy wszelkich wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wszelkie wymogi niezbędne dla wyczerpującego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na Roboty budowlane na przygotowywane postępowania przetargowe. Prace dotyczące weryfikacji programów funkcjonalno-użytkowych będą dotyczyły Kontraktu nr 3 i 4.
4. Weryfikacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych rozpocznie się wraz z wydaniem przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia świadczenia usług. Terminy wykonania poszczególnych czynności będą wynikać z aktualnego harmonogramu realizacji Projektu.
5. Zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach Kontraktów na Roboty, o których mowa w ust. 1 będzie obejmowało w szczególności:
5.1. organizację,
5.2. koordynację,
5.3. nadzór,
5.4. monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,
5.5. rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
5.6. końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, wymienionych w ust. 1 Kontraktów z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,
5.7. dokonywanie ustaleń w trybie klauzuli 3.5 [Ustalenia],
5.8. wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),
5.9. wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z procedurami FIDIC „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę”,
5.10. wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
5.11. koordynację czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
6. Umowa na Inżyniera Kontraktu będzie realizowana w oparciu o wymogi prawa polskiego oraz Funduszu Spójności (w tym zgodnie z Wytycznymi POIiŚ).
7. Ze strony Zamawiającego Projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” będzie realizowany przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) i zarządzany przez Prezesa Zarządu Spółki oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer).
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
9. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
Kod CPV Opis.
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
DODATKOWE PRZEDMIOTY:
Kod CPV Opis 71000000 79100000.
79200000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Usługi prawnicze.
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe.
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71311000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71311300 Usługi doradcze w zakresie Robót infrastrukturalnych
71312000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
71313000 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
71315210 Usługi doradcze w zakresie budownictwa
71318000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71356100 Usługi kontroli technicznej
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71530000 Usługi nadzorowania placu budowy
71540000 Usługi zarządzania budową
71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71631300 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
71731000 Usługi przemysłowej kontroli jakości
71900000 Usługi laboratoryjne
79110000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79210000 Usługi księgowe i audytorskie
79220000 Usługi podatkowe
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71247000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 977 850,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZGOK/JRP/03/06/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 090-148800 z dnia 11.5.2012
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.9.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 17
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
„ECM Group Polska” Spółka Akcyjna
ul. Emilii Plater nr 53
00-113 Warszawa
Polska
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 977 850,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Wartość: 977 850,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy Projektu pn."System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy Projektu pn."System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub Postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia w formie pisemnej lub faksem lub pocztą elektroniczną.
10. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
14. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
15. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
16. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 10 powyżej, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
17. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.
18. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub Postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia w formie pisemnej lub faksem lub pocztą elektroniczną.
10. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.
14. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
15. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
16. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 10 powyżej, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
17. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.
18. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.10.2012