Informacje o przetargu
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława. - pl-olsztyn: roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest . rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku susz iława. zakres robót budowlanych obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 521 susz – iława od km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z drogą krajową nr 16 w km ok. 50+140 w iławie ul. sienkiewicza (bez tego skrzyżowania) w tym a) usunięcie karpin, b) rozbudowa jezdni polegająca na wykonaniu poszerzenia na łukach, c) przebudowa dwóch skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi na skrzyżowania skanalizowane, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, d) przebudowa i budowa chodników ścieżek rowerowych i spacerowo rowerowych dla pieszych, e) budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, f) przebudowa istniejących przepustów pod drogą i zjazdami, g) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, h) budowa i przebudowa zatok autobusowych, i) przy wjeździe do iławy w km 49+822 do km 50+075 budowa parkingu do obsługi pasażerów (mop) wraz z miejscem do ważenia. j) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kn/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kn/oś k) roboty rozbiórkowe; l) roboty ziemne; m) roboty drogowe (podbudowy i nawierzchnie); n) budowa oświetlenia ulicznego; o) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych p) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi. q) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; r) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu. ii.1.6)
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Adres: | ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: malgorzata.kosmala@zdw.olsztyn.pl tel: +48 896256383 fax: +48 896252027 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 6174220131 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2013-02-23 | Termin składania wniosków: | 2013-04-03 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 17 miesięcy | Wadium: | 400000 ZŁ |
Oferty uzupełniające: | TAK | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 0 | Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.zdw.olsztyn.pl | Informacja dostępna pod: | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 03/04/2013 |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
45233225-2 | Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli | Skanska S. A. Warszawa | 36 094 431,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2013-06-24 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 45233225 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 36 094 432,00 zł Minimalna złożona oferta: 36 094 432,00 zł Ilość złożonych ofert: 9 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 36 094 432,00 zł Maksymalna złożona oferta: 36 094 432,00 zł | |
TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 61742-2013 |
PD | Data publikacji | 23/02/2013 |
OJ | Dz.U. S | 39 |
TW | Miejscowość | OLSZTYN |
AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
DS | Dokument wysłany | 20/02/2013 |
DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 03/04/2013 |
DT | Termin | 03/04/2013 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
RC | Kod NUTS | PL621 |
IA | Adres internetowy (URL) | www.zdw.olsztyn.pl |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 039-061742
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
Osoba do kontaktów: Anna Rydzewska
10-602 Olsztyn
POLSKA
Tel.: +48 895261964
E-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: droga wojewódzkia nr 521 na odcinku Susz - Iława.
Kod NUTS PL621
Zakres robót budowlanych obejmuje:
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 521 Susz – Iława od km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z drogą krajową nr 16 w km ok. 50+140 w Iławie ul. Sienkiewicza (bez tego skrzyżowania) w tym:
a) usunięcie karpin,
b) rozbudowa jezdni polegająca na wykonaniu poszerzenia na łukach,
c) przebudowa dwóch skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi na skrzyżowania skanalizowane, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
d) przebudowa i budowa chodników ścieżek rowerowych i spacerowo - rowerowych dla pieszych,
e) budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
f) przebudowa istniejących przepustów pod drogą i zjazdami,
g) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
h) budowa i przebudowa zatok autobusowych,
i) przy wjeździe do Iławy w km 49+822 do km 50+075 budowa parkingu do obsługi pasażerów (MOP) wraz z miejscem do ważenia.
j) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
k) roboty rozbiórkowe;
l) roboty ziemne;
m) roboty drogowe (podbudowy i nawierzchnie);
n) budowa oświetlenia ulicznego;
o) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
p) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi.
q) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
r) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
45233225
Rozbudowa drogi na ww. odcinku o łącznej długości ok. 18,75 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 521 Susz – Iława od km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z drogą krajową nr 16 w km ok. 50+140 w Iławie ul. Sienkiewicza (bez tego skrzyżowania) w tym:
a) usunięcie karpin,
b) rozbudowa jezdni polegająca na wykonaniu poszerzenia na łukach,
c) przebudowa dwóch skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi na skrzyżowania skanalizowane, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
d) przebudowa i budowa chodników ścieżek rowerowych i spacerowo - rowerowych dla pieszych,
e) budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
f) przebudowa istniejących przepustów pod drogą i zjazdami,
g) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
h) budowa i przebudowa zatok autobusowych,
i) przy wjeździe do Iławy w km 49+822 do km 50+075 budowa parkingu do obsługi pasażerów (MOP) wraz z miejscem do ważenia.
j) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
k) roboty rozbiórkowe;
l) roboty ziemne;
m) roboty drogowe (podbudowy i nawierzchnie);
n) budowa oświetlenia ulicznego;
o) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
p) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi.
q) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
r) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności pkt. 3 Rozdziału 1-ego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, którą Zamawiający udostępni w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.zdw.olsztyn.pl/ zamówienia publiczne/Aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane. Oryginały dokumentów dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 27.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. Wykonawca będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999r. – wydanie angielsko-polskie 2000r.) oraz w Szczególnych Warunkach Umowy.W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 57 209 319,59 PLN
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Bank Polska Kasa Opieki SA.
nr 18 1240 1590 1111 0010 3433 9153
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń luz gwarancji powinno być złożone najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty, a oryginał należy zdeponować w sekretariacie, w siedzibie
Zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wystawić na Województwo Warmińsko – Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn).
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1., lub dopuszczalnej formie (pkt. 2.) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
10. Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu, dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający żąda wykazania, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada n/w
doświadczenie:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie odcinka drogi klasy nie niższej niż G, o długości co najmniej 10,0 km;
Wykonawca posiadający doświadczenie w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg znajdujących się
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, winien wykazać się doświadczeniem w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg odpowiadających swoimi parametrami technicznymi drodze klasy nie niższej niż G (droga w rozumieniu ustawy o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz., U. nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
Wykonawca posiadający doświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. lit. a) zdobyte poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, winien jest wykazać się doświadczeniem nie mniejszym niż wymienione w pkt. 2. lit. a).
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w zakresie wskazanym we wskazanym powyżej punkcie, musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
4. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponować osobami, zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej. Wskazane osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej.
a) Kierownik Budowy:
Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robót przy realizacji przedsięwzięć polegających na budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg klasy nie niższej niż G w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto.
Wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg dla ww. osoby, która zdobyła doświadczenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostaną uznane za spełnione, jeśli ww. osoba posiada doświadczenie w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg odpowiadających swoimi parametrami technicznymi drodze klasy nie niższej niż G (droga w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – Dz U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.),w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000 PLN netto
b) Kierownik robót drogowych:
Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394 z późn. zm.)
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4-letnie doświadczenie w realizacji robót drogowych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową albo robotami drogowymi na co najmniej jednym kontrakcie o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 10 000 000 PLN netto.
Dla kontraktów określonych w innych walutach niż polski złoty (PLN) należy podać równowartość kontraktu w PLN przeliczoną wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia /Protokołu Odbioru.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w zakresie wskazanym w pkt. 4, musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).
5. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzach zgodnych z treścią załącznika nr 6a do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, na formularzu zgodnym z treścią załączników nr 4 i 4a do 4b do SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 4;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają powyższy warunek, jeśli wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ .
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ)
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8; ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1) pkt. 6:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 7 ppkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż na 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zależności od rodzaju dokumentu.
10. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt. 6) ppkt 1-6, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
11. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedłożenia informacji, o której mowa w sekcji III.2.2 pkt 2. ppkt 1) dotyczącej tych podmiotów.
wykazać:
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej – w wysokości nie mniejszej niż
4.000.000,00 PLN;
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą
niż 1.500.000,00 PLN
W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego, wykonawca/cy
przedstawi/wią wartości wyrażone w walutach
innych niż polski złoty (PLN), Zamawiający w celu
przeprowadzenia oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości
posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym
przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na
dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
ekonomiczny i finansowy).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia
warunku udziału w postępowaniu określonego
powyżej wykonawcy złożą następujące dokumenty i
oświadczenia:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, w zakresie wymienionym w sekcji III.2.2 pkt 1
lit a), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, w zakresie określonym w
sekcji III. 2.2. pkt 1 lit b).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca
wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedłożenia
informacji, o której mowa w sekcji III.2.2 pkt 2. ppkt 1)
dotyczącej tych podmiotów.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca
wykazując się spełnianiem warunku polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia
– w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów
wymienionych w sekcji III.2.1) pkt 6 ppkt 1-6,
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego.
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają powyższy
warunek, jeśli wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w
postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych
oświadczeń, wykazów i dokumentów wymienionych
w sekcji III.2.1. pkt. 5 i 6 oraz sekcji III.2.2. pkt 2
niniejszego ogłoszenia, potwierdzających spełnienie
warunków i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte
w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez
Wykonawcę do niniejszego postępowania.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu
dokonywania oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu, dotyczącego dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym.
Sekcja IV: Procedura
Dokumenty odpłatne: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz ze środków Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
zamieszczenie ogłoszenia w ramach konta Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą
w Olsztynie (10-562), przy ul. Emilii Plater 1, reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie, (10-602), przy ul. Pstrowskiego 28 b.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym
roboty budowlane należy wykonać w ciągu 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
4. Wartość szacunkowa zamówienia określona w sekcji II pkt. 2 .1, obejmuje wartość szacunkową
przewidywanych zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt. 6 oraz w sekcji III.2.1) pkt 7 ogłoszenia o
zamówieniu winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
3) dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt 5 przedkłada w imieniu wszystkich Wykonawców pełnomocnik
ustanowiony zgodnie z zapisem pkt. 9.1) sekcji VI.3 lub wszyscy Wykonawcy łącznie .
4) Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego
pod adresem www.zdw.olszty.pl/zamówienia publiczne/ Aktualne pow. progów/Dofinansowane ze Środków UE/
Roboty budowlane.Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
zamówienia:
1 .1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
1.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2.1.Odwołanie
2.1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2.1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
2.1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
2.1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2.1.5. i 2.1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2.1.8. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2.1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
2.1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2.1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
2.1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
2.1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
2.1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 2.1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
2.1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 2.1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 2.1.18 i 2.1.19.
2.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
2.1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2.1.18. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
2.1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
2.1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
2.1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2.1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.19.:
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
2.1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
2.1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
2.1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt. 2.1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
2.1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
2.1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
2.1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 2.1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2.1.25. i 2.1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia.
Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
2.1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 2.1.23. – 2.1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
2.1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
2.1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2.2 Skarga do sądu
2.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego. 2.2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2.2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
2.2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
2.2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2.2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminowi.
2.2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2.2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192-195 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
2.2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
2.2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
2.2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2.2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego.
Urząd Zamówien Publicznych -Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 82621-2013 |
PD | Data publikacji | 13/03/2013 |
OJ | Dz.U. S | 51 |
TW | Miejscowość | OLSZTYN |
AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
DS | Dokument wysłany | 11/03/2013 |
DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 03/04/2013 |
DT | Termin | 03/04/2013 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
RC | Kod NUTS | PL621 |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 051-082621
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie., ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Rydzewska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2013, 2013/S 39-061742)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzach zgodnych z treścią załącznika nr 6a do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, na formularzu zgodnym z treścią załączników nr 4 i 4a do 4b do SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 4;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają powyższy warunek, jeśli wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ .
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ)
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8; ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1) pkt. 6:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 7 ppkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż na 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zależności od rodzaju dokumentu. 10. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów
wymienionych w sekcji III.2.1 pkt. 6) ppkt 1-6, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
11. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedłożenia informacji, o której mowa w sekcji III.2.2 pkt 2. ppkt 1) dotyczącej tych podmiotów.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w zakresie wymienionym w sekcji III.2.2 pkt 1lit a), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, w zakresie określonym w sekcji III. 2.2. pkt 1 lit b).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedłożenia informacji, o której mowa w sekcji III.2.2 pkt 2. ppkt 1) dotyczącej tych podmiotów.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1) pkt 6 ppkt 1-6, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają powyższy warunek, jeśli wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1. pkt. 5 i 6 oraz sekcji III.2.2. pkt 2 niniejszego ogłoszenia, potwierdzających spełnienie
warunków i brak podstaw do wykluczenia z
postępowania.
Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte
w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę do niniejszego postępowania.
VI.3) Informacje dodatkowe:
—.
—.
—.
—.
Powinno być:III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu , Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone na formularzach zgodnych z treścią załącznika nr 6a do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2 .Do wykazu winny być dołączone dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, na formularzu zgodnym z treścią załączników nr 4 i 4a do 4b do SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 4 sekcji III.2.1 ogłoszenia;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ .
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 3 do SIWZ) .
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8; ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1) pkt. 6:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt. 1 lit. a i c oraz ppkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 7 ppkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 8. stosuje się odpowiednio
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż na 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w zależności od rodzaju dokumentu.
10. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w pkt. 6, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.
11 PODSTAWA WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA , OKREŚLONA W ART. 24 UST.2 PKT 5 USTAWY PZP ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY W TYM ZAKRESIE
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz.331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba , że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
2. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie wymienionym w sekcji III.2.2 pkt 1lit a),
2) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, w zakresie określonym w sekcji III. 2.2. pkt 1 lit b).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnieniem warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda przedłożenia informacji, o której mowa w pkt.2 ppkt. 2
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają powyższy warunek, jeśli wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów wymienionych
w sekcji III.2.1. pkt. 5 i 6 oraz sekcji III.2.2. pkt 2
niniejszego ogłoszenia, potwierdzających spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę do niniejszego postępowania.
VI.3) Informacje dodatkowe:
11. Przez pojęcie „dowód” należy rozumieć definicję podaną przez ustawodawcę w §1 ust. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
12. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie wykonanych głównych robót budowlanych, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
13. W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
14. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ.
TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 101474-2013 |
PD | Data publikacji | 27/03/2013 |
OJ | Dz.U. S | 61 |
TW | Miejscowość | OLSZTYN |
AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
DS | Dokument wysłany | 26/03/2013 |
DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 18/04/2013 |
DT | Termin | 18/04/2013 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
RC | Kod NUTS | PL621 |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 061-101474
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Rydzewska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2013, 2013/S 39-061742)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 400 000,00PLN (słownie złotych:sześćset tysięcy 00/100).
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
03.04.2013 (13:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
03.04.2013 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
03.04.2013 (13:30)
Powinno być:III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 400 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100).
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
18.04.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.04.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
18.04.2013 (12:30)
TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 115223-2013 |
PD | Data publikacji | 10/04/2013 |
OJ | Dz.U. S | 70 |
TW | Miejscowość | OLSZTYN |
AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
DS | Dokument wysłany | 05/04/2013 |
DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 29/04/2013 |
DT | Termin | 29/04/2013 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
RC | Kod NUTS | PL621 |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 070-115223
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Rydzewska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2013, 2013/S 39-061742)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
Sekcja IV.3.3) Warunki otrzymania dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
18.04.2013 (12:00)
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.04.2013 (12:00)
Sekcja IV.3.8) warunki otwarcia ofert:
18.04.2013 (12:30)
Sekcja III.2.2.) Zdolność ekonomiczna i finansowa do dokonania oceny spełnienia wymogów w pkt 2.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnieniem warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 2,...
Powinno być:Sekcja IV.3.3) Warunki otrzymania dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
29.04.2013 (12:00)
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.04.2013 (12:00)
Sekcja IV.3.8) warunki otwarcia ofert:
29.04.2013 (12:30)
Sekcja III.2.2.) Zdolność ekonomiczna i finansowa do dokonania oceny spełnienia wymogów w pkt 2.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt. 4, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt 2 ppkt 2.
TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 120645-2013 |
PD | Data publikacji | 13/04/2013 |
OJ | Dz.U. S | 73 |
TW | Miejscowość | OLSZTYN |
AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
DS | Dokument wysłany | 09/04/2013 |
DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 02/05/2013 |
DT | Termin | 02/05/2013 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
RC | Kod NUTS | PL621 |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 073-120645
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Rydzewska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2013, 2013/S 39-061742)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
VI.4.2) Składanie odwołań:
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Pkt 6 ppkt 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 3 do SIWZ)
IV 3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
29.04.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.04.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
29.04.2013 (12:30)
Powinno być:VI.4.2) Składanie odwołań:
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu stawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Pkt 6 ppkt 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
IV 3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
02.05.2013 (10:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
02.05.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
02.05.2013 (10:30)
TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 136826-2013 |
PD | Data publikacji | 26/04/2013 |
OJ | Dz.U. S | 82 |
TW | Miejscowość | OLSZTYN |
AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
DS | Dokument wysłany | 24/04/2013 |
DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 07/05/2013 |
DT | Termin | 07/05/2013 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
RC | Kod NUTS | PL621 |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 082-136826
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Rydzewska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2013, 2013/S 39-061742)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
02.05.2013
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
02.05.2013
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
02.05.2013
Powinno być:IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
07.05.2013
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
07.05.2013
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
07.05.2013
TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 146704-2013 |
PD | Data publikacji | 04/05/2013 |
OJ | Dz.U. S | 87 |
TW | Miejscowość | OLSZTYN |
AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
DS | Dokument wysłany | 02/05/2013 |
DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 17/05/2013 |
DT | Termin | 17/05/2013 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
RC | Kod NUTS | PL621 |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 087-146704
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Rydzewska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2013, 2013/S 39-061742)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
IV 3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
07.05.2013 (10:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
07.05.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
07.05.2013 (10:30)
Powinno być:IV 3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
17.05.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.05.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.05.2013 (12:30)
TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 162439-2013 |
PD | Data publikacji | 18/05/2013 |
OJ | Dz.U. S | 96 |
TW | Miejscowość | OLSZTYN |
AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
DS | Dokument wysłany | 16/05/2013 |
DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 23/05/2013 |
DT | Termin | 23/05/2013 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
RC | Kod NUTS | PL621 |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 096-162439
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Rydzewska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: przetargi@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.2.2013, 2013/S 39-061742)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
17.05.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.05.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.05.2013 (12:30)
Powinno być:IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
23.05.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.05.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
23.05.2013 (12:30)
TI | Tytuł | Polska-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 248421-2013 |
PD | Data publikacji | 25/07/2013 |
OJ | Dz.U. S | 143 |
TW | Miejscowość | OLSZTYN |
AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
HA | EU Institution | - |
DS | Dokument wysłany | 23/07/2013 |
NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
RC | Kod NUTS | PL621 |
IA | Adres internetowy (URL) | www.zdw.olsztyn.pl |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
Polska-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 143-248421
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
Osoba do kontaktów: Anna Rydzewska
10-602 Olsztyn
Polska
Tel.: +48 895261964
E-mail: anna.rydzewska@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka nr 521 na odcinku Susz- Iława.
Kod NUTS PL621
Zakres robót budowlanych obejmuje:
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 521 Susz – Iława od km 31+452 (bez odcinka miejskiego) do skrzyżowania z
drogą krajową nr 16 w km ok. 50+140 w Iławie ul. Sienkiewicza (bez tego skrzyżowania) w tym:
a) usunięcie karpin,
b) rozbudowa jezdni polegająca na wykonaniu poszerzenia na łukach,
c) przebudowa dwóch skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi na skrzyżowania skanalizowane,
przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
d) przebudowa i budowa chodników ścieżek rowerowych i spacerowo - rowerowych dla pieszych,
e) budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
f) przebudowa istniejących przepustów pod drogą i zjazdami,
g) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
h) budowa i przebudowa zatok autobusowych,
i) przy wjeździe do Iławy w km 49+822 do km 50+075 budowa parkingu do obsługi pasażerów (MOP) wraz z
miejscem do ważenia.
j) projekt rozbudowy jezdni obejmuje poprawę jej równości na całym odcinku, zwiększenie nośności z 80 do 100
kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
k) roboty rozbiórkowe;
l) roboty ziemne;
m) roboty drogowe (podbudowy i nawierzchnie);
n) budowa oświetlenia ulicznego;
o) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
p) wykonanie prześwietlenia koron drzew, z zachowaniem skrajni drogowej wymaganej dla tej klasy drogi.
q) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
r) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
45233225
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 39-061742 z dnia 23.2.2013
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Skanska S. A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Polska
Wartość: 57 209 319,59 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 36 094 431,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 17
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
1) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2.1.Odwołanie
2.1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2.1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2.1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
2.1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
2.1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2.1.5. i 2.1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2.1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2.1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
2.1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2.1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
2.1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
2.1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
2.1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 2.1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
2.1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 2.1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 2.1.18 i 2.1.19.
2.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
2.1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2.1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
2.1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
2.1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
2.1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2.1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
2.1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
2.1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
2.1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt 2.1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
2.1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
2.1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
2.1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 2.1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 2.1.25. i 2.1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
2.1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 2.1.23. – 2.1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
2.1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
2.1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2.2. Skarga do sądu
2.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz, 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2.2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
2.2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
2.2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2.2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
2.2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2.2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
2.2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
2.2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
2.2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2.2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
ul. Postępu 17A Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800