Informacje o przetargu
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy”
Opis przedmiotu przetargu: IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy”. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowany w oparciu o umowę, projekty: budowlany i wykonawcze, zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz decyzję nr 1040/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja zrid), a także zgodnie z wiedzą budowlaną oraz przepisami szczególnymi. 3. Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.W przypadku podpisania przez Gminę Miasto Świdnica umowy o dofinansowanie Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w tym organizacyjnych w celu zapewnienia terminowego, w każdym aspekcie zgodnego z niniejszym SIWZ wykonania przedmiotu umowy. Ponadto realizacja i rozliczenie w/w zadania odbywać się będzie z uwzględnieniem warunków umowy o finansowe wsparcie, którą Gmina Miasto Świdnica zawrze z Urzędem Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, sporządzonej w maju 2016 r. przez BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „PROGRESS”, mgr inż. Mariusz Szyrner, z siedzibą: ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka, obejmującej: 1) Projekt budowlany (PB) 2) Projekt wykonawczy (PW) - branża drogowa ETAP I, 3) PW - branża drogowa ETAP II, 4) PW - branża sanitarna – kanalizacja deszczowa, 5) PW - branża sanitarna – likwidacja kolizji, 6) PW - branża elektryczna, 7) PW - branża elektryczna – likwidacja kolizji SN, 8) Projekt stałej organizacji ruchu, 9) Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 5. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 4 powyżej , stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.swidnica.bip-gov.info.pl w katalogu zamówienia publiczne. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej nr 49, Wydział Dróg – pok. 311. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje ETAP I i II inwestycji. UWAGA! Użyte w dokumentacji projektowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. UWAGA! Załączone przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i poglądowym, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia i nie należy mu przypisywać roli funkcji, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). Przedmiary robót załączone są w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty. 7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o: 1) dokumentację projektową, o której mowa w ust. 4 powyżej, 2) dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności SIWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 8. Zakres robót do wykonania wynika z załączonej Dokumentacji, stanowiącej Załącznik 9 do SIWZ. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia dokładnej ilości robót. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku, w którym okaże się, że rzeczywista ilość robót jest większa od wcześniej założonej, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania. Ilość robót w przedmiarze Wykonawca winien skorygować do wielkości rzeczywistej, obliczonej na podstawie Dokumentacji, własnych pomiarów i analiz. 9. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 1) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz.515 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729); projekt tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym, 2) zorganizowania placu budowy (( zaplecze, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), 3) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, 4) umieszczenia na terenie budowy w widocznym miejscu ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania inwestycji uzgodni i udostępni miejsce na umieszczenie tablic informacyjnych o współfinansowaniu inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 5) obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, której oryginał należy zgłosić do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, a kopię do Zamawiającego, 6) bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne (do 10 km), 7) utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 8) wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami – jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy na własny koszt; 9) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem, 10) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót, 11) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 12) zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji roboty objętej umową, przy czym ubezpieczeniu podlegać mają w szczególności: a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 13) zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów nie wytypowanych do wycinki, w pobliżu których będą prowadzone roboty ziemne 14) wykonywania wszelkich, innych czynności wynikających ze specyfiki danych robót. Uwaga ! Prace budowlane będą prowadzone na całym obszarze objętym przedmiotem zamówienia w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wszystkich nieruchomości dla osób pieszych przez cały okres trwania budowy a także, w miarę możliwości technologicznych, do umożliwienia przez ten okres dojazdu do nieruchomości oraz dostaw towaru; jeżeli ze względów technologicznych zaistnieje konieczność wstrzymania dojazdu do nieruchomości – Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. 4.2 LOKALIZACJA 1. Teren inwestycji zlokalizowany jest północnej części miasta Świdnicy. 2. Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na działkach nr: 1800, 1732, 1731, 1835, 1837, 1835; Obręb geodezyjny: 0005 Zachód. 3. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany jest w przebiegu dróg gminnych w Świdnicy: 1) droga gminna – 111909D – ul. Janusza Korczaka, 2) droga gminna 111938D – ul. Leśna 4. W obszarze inwestycji zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągowa. 4.3 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania, 45232130-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 4.3. INNE POSTANOWIENIA 1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, na kwotę nie większą niż 100.000,00 zł. netto. Ewentualny zakres robót budowlanych zamówienia to roboty związane z budową ciągów pieszo-rowerowych (w tym z ich odwodnieniem, oświetleniem i usuwaniem kolizji z infrastrukturą techniczną), takie jak: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, układanie podbudów i nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów, układanie krawężników i obrzeży, oznakowanie poziome i pionowe drogi, montaż i kanałów, przewodów i urządzeń kanalizacji deszczowej, układanie kabli oświetlenia ulicznego, instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, roboty konserwacyjno–naprawcze. W/w roboty budowlane zostaną udzielone na zasadach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego 4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 5 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP): 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty rozbiórkowe 3) roboty ziemne, 4) roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej, 5) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów 6) ustawienie ścieków krawężników i obrzeży ławach betonowych, 7) roboty w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, 8) roboty w zakresie kształtowania terenu, 9) roboty naprawczo-konserwacyjne, 10) oznakowanie ulic 6 Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy złącznika zawierającego skład osobowy tychże pracowników; załącznik musi być aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie. Wymaganie powyższe zwiera również „Wzór umowy” - Załącznik nr 8 do SIWZ 7 Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 5, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: 1) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, 2) okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, 3) sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w załączniku nr 4 do umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 9 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8, pkt 1 i 2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §12, ust. 1, pkt 12 i 13 wzoru umowy załączonego do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 10 Kontrola, o której mowa w ust. 8 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1 Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia: 30 września 2017 r. 2 Terminy przejściowe wykonania poszczególnych elementów robót będą obowiązywać wg ustaleń dokonanych przez strony w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji stanowiącym załącznik nr 5 do umowy z zastrzeżeniem, że: 1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót i uzgodni go z Zamawiającym w ciągu 14 dni od dnia podpisani umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia, 2) Harmonogram winien zawierać określenie elementów dla robót, kolejność w jakiej Wykonawca proponuje je realizować oraz częściowe ceny ryczałtowe za wykonanie elementów robót. 3) Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do projektu harmonogramu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ostatecznej wersji harmonogramu 4) Harmonogram stanowi załącznik nr 5 do umowy o roboty budowlane. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę wzoru harmonogramu. 5) Terminy pośrednie zawarte w harmonogramie są wiążące dla Wykonawcy. Przesunięcie terminów pośrednich z harmonogramu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności z powodu których ich dotrzymanie nie było możliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego dla zmian w harmonogramie. Zmiany nie mogą zostać wprowadzone z uwagi na okoliczności leżące po stronie Wykonawcy lub podwykonawców. 6) przesunięcia elementów robót w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz wprowadzenie zmian dotyczących danego elementu robót zarówno pod względem rzeczowym, terminowym jak i finansowym w ramach danego kwartału kalendarzowego, nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu. 7) terminy wyszczególnione w harmonogramie będą na roboczo monitorowane przez osobę upoważnioną w tym zakresie przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem poniesie Wykonawca, niezależnie od obowiązku zapłaty kary, zgodnie z zapisami § 13 wzoru umowy. 3. Wykonawca do dnia wprowadzenia na budowę sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbędnej zwłoki i następnie będzie prowadził roboty z należytym pospiechem i bez opóźnienia , aby ukończyć je w terminie oznaczonym w ust. 2, wliczając w to czas konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem prób, sprawdzeń, pomiarów itp.
Zamawiający:
Prezydent Miasta Świdnicy
Adres: | ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: mbp@um.swidnica.pl tel: 748 562 850 fax: 748 523 110 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 2846220170 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2017-02-19 | Termin składania wniosków: | 2017-03-12 |
Rodzaj zamówienia: | dostawy | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - | Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | NIE | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | www.swidnica.bip-gov.info.pl | Informacja dostępna pod: | www.swidnica.bip-gov.info.pl |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę | |
45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy” | Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Świdnica | 779 266,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2017-04-11 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 45233200 45100000 45316110 45314300 45232130 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 779 266,00 zł Minimalna złożona oferta: 779 266,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 779 266,00 zł Maksymalna złożona oferta: 943 116,00 zł | |
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia (jeĹźeli dotyczy):
http://www.swidnica.bip-gov.info.plOGĹOSZENIE O ZAMĂWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogĹoszenia:
obowiÄ zkowe
OgĹoszenie dotyczy:
zamĂłwienia publicznego
ZamĂłwienie dotyczy projektu lub programu wspĂłĹfinansowanego ze ĹrodkĂłw Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu
ZamawiajÄ cy ubiega siÄ o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu âRowerem przez Miasto - budowa drĂłg rowerowych i ciÄ gĂłw pieszo-rowerowych w Ĺwidnicy sposobem na wdroĹźenie strategii niskoemisyjnej" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa DolnoĹlÄ skiego 2014-2020"; PoddziaĹanie 3.4.4 WdraĹźanie strategii niskoemisyjnych â ZIT AW4.
O zamĂłwienie mogÄ ubiegaÄ siÄ wyĹÄ cznie zakĹady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktĂłrych dziaĹalnoĹÄ, lub dziaĹalnoĹÄ ich wyodrÄbnionych organizacyjnie jednostek, ktĂłre bÄdÄ realizowaĹy zamĂłwienie, obejmuje spoĹecznÄ i zawodowÄ integracjÄ osĂłb bÄdÄ cych czĹonkami grup spoĹecznie marginalizowanych
NaleĹźy podaÄ minimalny procentowy wskaĹşnik zatrudnienia osĂłb naleĹźÄ cych do jednej lub wiÄcej kategorii, o ktĂłrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niĹź 30%, osĂłb zatrudnionych przez zakĹady pracy chronionej lub wykonawcĂłw albo ich jednostki (w %)
PostÄpowanie przeprowadza centralny zamawiajÄ cy
PostÄpowanie przeprowadza podmiot, ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli przeprowadzenie postÄpowania
Informacje na temat podmiotu ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli prowadzenie postÄpowania:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie przez zamawiajÄ cych
JeĹźeli tak, naleĹźy wymieniÄ zamawiajÄ cych, ktĂłrzy wspĂłlnie przeprowadzajÄ postÄpowanie oraz podaÄ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktĂłw wraz z danymi do kontaktĂłw:
PostÄpowanie jest przeprowadzane wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej
W przypadku przeprowadzania postÄpowania wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej â majÄ ce zastosowanie krajowe prawo zamĂłwieĹ publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Ĺwidnicy, krajowy numer identyfikacyjny 57958900000, ul. ul. Armii Krajowej 49, 58100  Ĺwidnica, woj. dolnoĹlÄ skie, paĹstwo Polska, tel. 748 562 850, e-mail mbp@um.swidnica.pl, faks 748 523 110.
Adres strony internetowej (URL): www.swidnica.bip-gov.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄCEGO:
Administracja samorzÄ dowa
I.3) WSPĂLNE UDZIELANIE ZAMĂWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peĹny i bezpoĹredni dostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania moĹźna uzyskaÄ pod adresem (URL)
Adres strony internetowej, na ktĂłrej zamieszczona bÄdzie specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia
www.swidnica.bip-gov.info.pl
DostÄp do dokumentĂłw z postÄpowania jest ograniczony - wiÄcej informacji moĹźna uzyskaÄ pod adresem
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu naleĹźy przesyĹaÄ:
Elektronicznie
adres
Dopuszczone jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
nie
Wymagane jest przesĹanie ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu w inny sposĂłb:
tak
Inny sposĂłb:
Wymagane jest przesĹanie ofert w formie pisemnej za poĹrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub dorÄczenie osobiste.
Adres:
UrzÄ d Miejski w Ĺwidnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Ĺwidnica, WydziaĹ ZamĂłwieĹ Publicznych i PrzetargĂłw, pok.124, I p.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄdzi i urzÄ dzeĹ lub formatĂłw plikĂłw, ktĂłre nie sÄ ogĂłlnie dostÄpne
Nieograniczony, peĹny, bezpoĹredni i bezpĹatny dostÄp do tych narzÄdzi moĹźna uzyskaÄ pod adresem: (URL)
II.1) Nazwa nadana zamĂłwieniu przez zamawiajÄ cego:
Wykonanie robĂłt budowlanych w ramach zadania pn. âRozbudowa ulicy Janusza Korczaka i LeĹnej w Ĺwidnicyâ
Numer referencyjny:
P-21/III/17
Przed wszczÄciem postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia przeprowadzono dialog techniczny
II.2) Rodzaj zamĂłwienia:
roboty budowlane
II.3) Informacja o moĹźliwoĹci skĹadania ofert czÄĹciowych
ZamĂłwienie podzielone jest na czÄĹci:
II.4) KrĂłtki opis przedmiotu zamĂłwienia
(wielkoĹÄ, zakres, rodzaj i iloĹÄ dostaw, usĹug lub robĂłt budowlanych lub okreĹlenie zapotrzebowania i wymagaĹ )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreĹlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usĹugÄ lub roboty budowlane:
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMĂWIENIA 4.1 PRZEDMIOT ZAMĂWIENIA : 1. Przedmiotem zamĂłwienia jest wykonanie robĂłt budowlanych w ramach zadania pn. âRozbudowa ulicy Janusza Korczaka i LeĹnej w Ĺwidnicyâ. 2. Przedmiot niniejszego zamĂłwienia bÄdzie realizowany w oparciu o umowÄ, projekty: budowlany i wykonawcze, zapisy Specyfikacji Istotnych WarunkĂłw ZamĂłwienia oraz decyzjÄ nr 1040/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. o zezwoleniu na realizacjÄ inwestycji drogowej (dalej: decyzja zrid), a takĹźe zgodnie z wiedzÄ budowlanÄ oraz przepisami szczegĂłlnymi. 3. ZamawiajÄ cy informuje, Ĺźe ubiega siÄ o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa DolnoĹlÄ skiego 2014-2020.W przypadku podpisania przez GminÄ Miasto Ĺwidnica umowy o dofinansowanie Wykonawca zobowiÄ zany jest do podjÄcia wszelkich dziaĹaĹ w tym organizacyjnych w celu zapewnienia terminowego, w kaĹźdym aspekcie zgodnego z niniejszym SIWZ wykonania przedmiotu umowy. Ponadto realizacja i rozliczenie w/w zadania odbywaÄ siÄ bÄdzie z uwzglÄdnieniem warunkĂłw umowy o finansowe wsparcie, ktĂłrÄ Gmina Miasto Ĺwidnica zawrze z UrzÄdem MarszaĹkowski WojewĂłdztwa DolnoĹlÄ skiego. 4. Przedmiot zamĂłwienia zostaĹ szczegĂłĹowo opisany w dokumentacji projektowej, sporzÄ dzonej w maju 2016 r. przez BIURO PROJEKTĂW I REALIZACJI INWESTYCJI âPROGRESSâ, mgr inĹź. Mariusz Szyrner, z siedzibÄ : ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka, obejmujÄ cej: 1) Projekt budowlany (PB) 2) Projekt wykonawczy (PW) - branĹźa drogowa ETAP I, 3) PW - branĹźa drogowa ETAP II, 4) PW - branĹźa sanitarna â kanalizacja deszczowa, 5) PW - branĹźa sanitarna â likwidacja kolizji, 6) PW - branĹźa elektryczna, 7) PW - branĹźa elektryczna â likwidacja kolizji SN, 8) Projekt staĹej organizacji ruchu, 9) Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru RobĂłt (STWiOR), 5. Dokumentacja projektowa, o ktĂłrej mowa w ust. 4 powyĹźej , stanowiÄ ca ZaĹÄ cznik nr 9 do SIWZ znajduje siÄ na stronie internetowej ZamawiajÄ cego www.swidnica.bip-gov.info.pl w katalogu zamĂłwienia publiczne. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglÄ du w siedzibie ZamawiajÄ cego â UrzÄ d Miejski w Ĺwidnicy, ul. Armii Krajowej nr 49, WydziaĹ DrĂłg â pok. 311. 6. Przedmiot zamĂłwienia obejmuje ETAP I i II inwestycji. UWAGA! UĹźyte w dokumentacji projektowej nazwy wĹasne urzÄ dzeĹ i materiaĹĂłw okreĹlajÄ jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoĹciowe oraz wymagany standard i wyglÄ d. MogÄ byÄ zastÄ pione przez inne rĂłwnowaĹźne, z tym, Ĺźe obowiÄ zek udowodnienia rĂłwnowaĹźnoĹci naleĹźy do Wykonawcy. UWAGA! ď ZaĹÄ czone przedmiary robĂłt (ZaĹÄ cznik nr 10 do SIWZ) naleĹźy traktowaÄ jako element dodatkowy, nie sĹuĹźÄ cy do obliczania ceny oferty. Przedmiar robĂłt jest materiaĹem pomocniczym i poglÄ dowym, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamĂłwienia i nie naleĹźy mu przypisywaÄ roli funkcji, o ktĂłrych mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 RozporzÄ dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegĂłĹowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robĂłt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uĹźytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). ď Przedmiary robĂłt zaĹÄ czone sÄ w celu uĹatwienia dokonania wyceny oferty przez WykonawcÄ. PrzedmiarĂłw nie naleĹźy wypeĹniaÄ ani zaĹÄ czaÄ do oferty. 7. Przedmiot zamĂłwienia bÄdzie realizowany w oparciu o: 1) dokumentacjÄ projektowÄ , o ktĂłrej mowa w ust. 4 powyĹźej, 2) dokumentacjÄ przetargowÄ , tj. dokumentacjÄ sporzÄ dzonÄ i udostÄpnionÄ Wykonawcom przez ZamawiajÄ cego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postÄpowania przetargowego, obejmujÄ cÄ w szczegĂłlnoĹci SIWZ wraz z zaĹÄ cznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikĹymi w trakcie procedury przetargowej stanowiÄ cymi integralnÄ czÄĹÄ SIWZ, wyszczegĂłlnionymi we wszystkich przesĹanych i umieszczonych na stronie internetowej ZamawiajÄ cego pismach. 8. Zakres robĂłt do wykonania wynika z zaĹÄ czonej Dokumentacji, stanowiÄ cej ZaĹÄ cznik 9 do SIWZ. Przedmiary robĂłt majÄ charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiÄ zany jest do ustalenia dokĹadnej iloĹci robĂłt. Z uwagi na wynagrodzenie ryczaĹtowe, w przypadku, w ktĂłrym okaĹźe siÄ, Ĺźe rzeczywista iloĹÄ robĂłt jest wiÄksza od wczeĹniej zaĹoĹźonej, Wykonawca nie bÄdzie mĂłgĹ ĹźÄ daÄ dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robĂłt koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania. IloĹÄ robĂłt w przedmiarze Wykonawca winien skorygowaÄ do wielkoĹci rzeczywistej, obliczonej na podstawie Dokumentacji, wĹasnych pomiarĂłw i analiz. 9. Ponadto Wykonawca zobowiÄ zany jest do: 1) opracowania na wĹasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robĂłt objÄtych niniejszym zamĂłwieniem zgodnie z UstawÄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 58 poz.515 ze zm.), RozporzÄ dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegĂłĹowych warunkĂłw technicznych dla znakĂłw i sygnaĹĂłw drogowych oraz urzÄ dzeĹ bezpieczeĹstwa ruchu drogowego i warunkĂłw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz RozporzÄ dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeĹnia w sprawie szczegĂłĹowych warunkĂłw zarzÄ dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzÄ dzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729); projekt tymczasowej organizacji ruchu naleĹźy uzgodniÄ z ZamawiajÄ cym, 2) zorganizowania placu budowy (( zaplecze, pobĂłr energii, wody, dozorowanie itd.), 3) oznakowania miejsca robĂłt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w naleĹźytym stanie przez caĹy czas budowy, 4) umieszczenia na terenie budowy w widocznym miejscu ogĹoszenia zawierajÄ cego dane dotyczÄ ce bezpieczeĹstwa pracy i ochrony zdrowia oraz w przypadku uzyskania przez ZamawiajÄ cego dofinansowania inwestycji uzgodni i udostÄpni miejsce na umieszczenie tablic informacyjnych o wspĂłĹfinansowaniu inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa DolnoĹlÄ skiego 2014-2020. 5) obsĹugi geodezyjnej budowy a w szczegĂłlnoĹci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamĂłwienia, ktĂłrej oryginaĹ naleĹźy zgĹosiÄ do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Ĺwidnicy, a kopiÄ do ZamawiajÄ cego, 6) bieĹźÄ cego wywozu materiaĹĂłw nieuĹźytecznych z terenu budowy na skĹadowisko odpadĂłw oraz i ich unieszkodliwienie o ile bÄdzie to konieczne (do 10 km), 7) utrzymania w czystoĹci drĂłg publicznych, po ktĂłrych bÄdzie odbywaĹ siÄ ruch pojazdĂłw budowy i transportujÄ cych materiaĹy, wykonania inwentaryzacji i przeglÄ du stanu zerowego drĂłg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarzÄ dcami sposobu korzystania z uzgodnionych drĂłg. W przypadku ewentualnych roszczeĹ odszkodowawczych administratorĂłw i zarzÄ dcĂłw za zniszczenie drĂłg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiÄ zany do ich naprawy na wĹasny koszt, ktĂłry nie bÄdzie podlegaĹ odrÄbnej zapĹacie i jest wliczony w cenÄ kontraktowÄ . 8) wykonania we wĹasnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przylegĹego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeĹ wĹaĹcicieli dotyczÄ cych uszkodzeĹ spowodowanych przeprowadzonymi robotami â jeĹźeli Wykonawca nie dopeĹni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczeĹ odszkodowawczych wĹaĹcicieli nieruchomoĹci, Wykonawca bÄdzie zobowiÄ zany do ich naprawy na wĹasny koszt; 9) uporzÄ dkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sÄ siadujÄ cego z placem budowy po zakoĹczeniu wszystkich robĂłt objÄtych zamĂłwieniem, 10) niezwĹocznego zawiadamiania ZamawiajÄ cego o wszelkich zagroĹźeniach lub nowych okolicznoĹciach wynikĹych w trakcie prowadzenia robĂłt, 11) sporzÄ dzenia planu bezpieczeĹstwa i ochrony zdrowia, 12) zawarcia na wĹasny koszt odpowiednich umĂłw ubezpieczenia z tytuĹu szkĂłd, ktĂłre mogÄ zaistnieÄ w zwiÄ zku z okreĹlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnoĹci cywilnej na czas realizacji roboty objÄtej umowÄ , przy czym ubezpieczeniu podlegaÄ majÄ w szczegĂłlnoĹci: a) roboty objÄte umowÄ , urzÄ dzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiÄ zane bezpoĹrednio z wykonawstwem robĂłt b) odpowiedzialnoĹÄ cywilna za szkody oraz nastÄpstwa nieszczÄĹliwych wypadkĂłw dotyczÄ ce pracownikĂłw i osĂłb trzecich a powstaĹe w zwiÄ zku z prowadzonymi robotami, w tym takĹźe ruchem pojazdĂłw mechanicznych. 13) zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewĂłw nie wytypowanych do wycinki, w pobliĹźu ktĂłrych bÄdÄ prowadzone roboty ziemne 14) wykonywania wszelkich, innych czynnoĹci wynikajÄ cych ze specyfiki danych robĂłt. Uwaga ! ď Prace budowlane bÄdÄ prowadzone na caĹym obszarze objÄtym przedmiotem zamĂłwienia w sposĂłb pozwalajÄ cy na utrzymanie ruchu obsĹugujÄ cego przylegĹe tereny. Wykonawca zobowiÄ zany jest do zapewnienia dostÄpu do wszystkich nieruchomoĹci dla osĂłb pieszych przez caĹy okres trwania budowy a takĹźe, w miarÄ moĹźliwoĹci technologicznych, do umoĹźliwienia przez ten okres dojazdu do nieruchomoĹci oraz dostaw towaru; jeĹźeli ze wzglÄdĂłw technologicznych zaistnieje koniecznoĹÄ wstrzymania dojazdu do nieruchomoĹci â Wykonawca kaĹźdorazowo zobowiÄ zany jest do poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony. ď Wszelkie prace w pobliĹźu istniejÄ cego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociÄ gowe, gazowe) naleĹźy prowadziÄ rÄcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wĹaĹciciela sieci. Przed rozpoczÄciem robĂłt przebiegajÄ cych w pobliĹźu istniejÄ cego uzbrojenia terenu, naleĹźy prĂłbnymi przekopami ustaliÄ poĹoĹźenie tych sieci. 4.2 LOKALIZACJA 1. Teren inwestycji zlokalizowany jest pĂłĹnocnej czÄĹci miasta Ĺwidnicy. 2. Przedmiot zamĂłwienia zlokalizowany jest na dziaĹkach nr: 1800, 1732, 1731, 1835, 1837, 1835; ObrÄb geodezyjny: 0005 ZachĂłd. 3. Projektowany ciÄ g pieszo-rowerowy zlokalizowany jest w przebiegu drĂłg gminnych w Ĺwidnicy: 1) droga gminna â 111909D â ul. Janusza Korczaka, 2) droga gminna 111938D â ul. LeĹna 4. W obszarze inwestycji zlokalizowane sÄ istniejÄ ce sieci uzbrojenia terenu: sieÄ elektroenergetyczna, sieÄ gazowa, sieÄ teletechniczna, sieÄ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieÄ wodociÄ gowa. 4.3 WSPĂLNY SĹOWNIK ZAMĂWIEĹ PUBLICZNYCH CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie róşnych nawierzchni 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowÄ 45316110-9 - Instalowanie urzÄ dzeĹ oĹwietlenia drogowego 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania, 45232130-2 â Roboty w zakresie ksztaĹtowania terenĂłw zielonych 4.3. INNE POSTANOWIENIA 1 ZamawiajÄ cy nie dopuszcza moĹźliwoĹci skĹadania ofert czÄĹciowych. 2 ZamawiajÄ cy nie dopuszcza moĹźliwoĹci skĹadania ofert wariantowych. 3 ZamawiajÄ cy przewiduje moĹźliwoĹÄ udzielenia zamĂłwieĹ, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, na kwotÄ nie wiÄkszÄ niĹź 100.000,00 zĹ. netto. Ewentualny zakres robĂłt budowlanych zamĂłwienia to roboty zwiÄ zane z budowÄ ciÄ gĂłw pieszo-rowerowych (w tym z ich odwodnieniem, oĹwietleniem i usuwaniem kolizji z infrastrukturÄ technicznÄ ), takie jak: roboty przygotowawcze i rozbiĂłrkowe, roboty ziemne, ukĹadanie podbudĂłw i nawierzchni ciÄ gĂłw pieszo-rowerowych i zjazdĂłw, ukĹadanie krawÄĹźnikĂłw i obrzeĹźy, oznakowanie poziome i pionowe drogi, montaĹź i kanaĹĂłw, przewodĂłw i urzÄ dzeĹ kanalizacji deszczowej, ukĹadanie kabli oĹwietlenia ulicznego, instalowanie urzÄ dzeĹ oĹwietlenia drogowego, roboty konserwacyjnoânaprawcze. W/w roboty budowlane zostanÄ udzielone na zasadach przewidzianych w umowie dla zamĂłwienia podstawowego 4 ZamawiajÄ cy nie zastrzega obowiÄ zku osobistego wykonania przez WykonawcÄ kluczowych czÄĹci zamĂłwienia na roboty budowlane lub usĹugi. 5 ZamawiajÄ cy wymaga zatrudnienia przez WykonawcÄ lub podwykonawcÄ na podstawie umowy o pracÄ osĂłb wykonujÄ cych nastÄpujÄ ce czynnoĹci w zakresie realizacji zamĂłwienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP): 1) przygotowanie terenu pod budowÄ, 2) roboty rozbiĂłrkowe 3) roboty ziemne, 4) roboty montaĹźowe sieci kanalizacji deszczowej, 5) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikĂłw i ĹcieĹźek rowerowych, zjazdĂłw 6) ustawienie ĹciekĂłw krawÄĹźnikĂłw i obrzeĹźy Ĺawach betonowych, 7) roboty w zakresie wykonania oĹwietlenia ulicznego, 8) roboty w zakresie ksztaĹtowania terenu, 9) roboty naprawczo-konserwacyjne, 10) oznakowanie ulic 6 Wykonawca bÄdzie zobowiÄ zany do przedĹoĹźenia najpóźniej w dniu podpisania umowy zĹÄ cznika zawierajÄ cego skĹad osobowy tychĹźe pracownikĂłw; zaĹÄ cznik musi byÄ aktualizowany na bieĹźÄ co tj. za kaĹźdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej na budowie. Wymaganie powyĹźsze zwiera rĂłwnieĹź âWzĂłr umowyâ - ZaĹÄ cznik nr 8 do SIWZ 7 Wykonawca zobowiÄ zuje siÄ, Ĺźe pracownicy wykonujÄ cy czynnoĹci w zakresie jak w ust. 5, bÄdÄ zatrudnieni na umowÄ o pracÄ w rozumieniu przepisĂłw ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. â Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 8 ZamawiajÄ cy zastrzega sobie moĹźliwoĹÄ kontroli zatrudnienia w/w osĂłb przez caĹy okres realizacji wykonywanych przez niego czynnoĹci, w szczegĂłlnoĹci poprzez: 1) przedstawienie przez WykonawcÄ kopii zanonimizowanych umĂłw zawartych przez WykonawcÄ z pracownikami wykonujÄ cymi czynnoĹci, o ktĂłrych mowa powyĹźej w terminie wskazanym przez ZamawiajÄ cego, nie krĂłtszym niĹź 7 dni roboczych, 2) okazanie dokumentĂłw potwierdzajÄ cych bieĹźÄ ce opĹacanie skĹadek i naleĹźnych podatkĂłw z tytuĹu zatrudnienia w/w osĂłb, w terminie wskazanym przez ZamawiajÄ cego, nie krĂłtszym niĹź 7 dni roboczych, 3) sprawdzenie czy roboty budowlane bÄdÄ wykonywane przez osoby wymienione w zaĹÄ czniku nr 4 do umowy, ktĂłre zostaĹy wskazane przez WykonawcÄ. 9 NieprzedĹoĹźenie przez WykonawcÄ dokumentĂłw, o ktĂłrych mowa w ust. 8, pkt 1 i 2, bÄdzie traktowane jako niewypeĹnienie obowiÄ zku zatrudnienia pracownikĂłw na podstawie umowy o pracÄ oraz bÄdzie skutkowaÄ naliczeniem kar umownych w wysokoĹci okreĹlonej w §12, ust. 1, pkt 12 i 13 wzoru umowy zaĹÄ czonego do SIWZ, a takĹźe zawiadomieniem PaĹstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastÄ pienia umowy o pracÄ z osobami wykonujÄ cymi pracÄ na warunkach okreĹlonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowÄ cywilnoprawnÄ . 10 Kontrola, o ktĂłrej mowa w ust. 8 moĹźe byÄ przeprowadzona bez wczeĹniejszego uprzedzenia Wykonawcy. V. TERMIN WYKONANIA ZAMĂWIENIA 1 ZamawiajÄ cy wymaga realizacji zamĂłwienia w terminie do dnia: 30 wrzeĹnia 2017 r. 2 Terminy przejĹciowe wykonania poszczegĂłlnych elementĂłw robĂłt bÄdÄ obowiÄ zywaÄ wg ustaleĹ dokonanych przez strony w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji stanowiÄ cym zaĹÄ cznik nr 5 do umowy z zastrzeĹźeniem, Ĺźe: 1) Wykonawca dostarczy ZamawiajÄ cemu szczegĂłĹowy Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robĂłt i uzgodni go z ZamawiajÄ cym w ciÄ gu 14 dni od dnia podpisani umowy o wykonanie przedmiotu zamĂłwienia, 2) Harmonogram winien zawieraÄ okreĹlenie elementĂłw dla robĂłt, kolejnoĹÄ w jakiej Wykonawca proponuje je realizowaÄ oraz czÄĹciowe ceny ryczaĹtowe za wykonanie elementĂłw robĂłt. 3) ZamawiajÄ cy ma prawo wnieĹÄ uwagi do projektu harmonogramu, ktĂłre Wykonawca jest zobowiÄ zany uwzglÄdniÄ w ostatecznej wersji harmonogramu 4) Harmonogram stanowi zaĹÄ cznik nr 5 do umowy o roboty budowlane. ZamawiajÄ cy, na wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianÄ wzoru harmonogramu. 5) Terminy poĹrednie zawarte w harmonogramie sÄ wiÄ ĹźÄ ce dla Wykonawcy. PrzesuniÄcie terminĂłw poĹrednich z harmonogramu moĹźe nastÄ piÄ wyĹÄ cznie w przypadku wystÄ pienia okolicznoĹci z powodu ktĂłrych ich dotrzymanie nie byĹo moĹźliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacji ZamawiajÄ cego dla zmian w harmonogramie. Zmiany nie mogÄ zostaÄ wprowadzone z uwagi na okolicznoĹci leĹźÄ ce po stronie Wykonawcy lub podwykonawcĂłw. 6) przesuniÄcia elementĂłw robĂłt w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz wprowadzenie zmian dotyczÄ cych danego elementu robĂłt zarĂłwno pod wzglÄdem rzeczowym, terminowym jak i finansowym w ramach danego kwartaĹu kalendarzowego, nie wymagajÄ zmiany umowy w formie aneksu. 7) terminy wyszczegĂłlnione w harmonogramie bÄdÄ na roboczo monitorowane przez osobÄ upowaĹźnionÄ w tym zakresie przez ZamawiajÄ cego. JeĹli Wykonawca nie dotrzyma postanowieĹ harmonogramu, koszty wszelkich opóźnieĹ poniesione przez ZamawiajÄ cego w zwiÄ zku z opóźnieniem poniesie Wykonawca, niezaleĹźnie od obowiÄ zku zapĹaty kary, zgodnie z zapisami § 13 wzoru umowy. 3. Wykonawca do dnia wprowadzenia na budowÄ sporzÄ dzi plan bezpieczeĹstwa i ochrony zdrowia. 4. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbÄdnej zwĹoki i nastÄpnie bÄdzie prowadziĹ roboty z naleĹźytym pospiechem i bez opóźnienia , aby ukoĹczyÄ je w terminie oznaczonym w ust. 2, wliczajÄ c w to czas konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem prĂłb, sprawdzeĹ, pomiarĂłw itp.
II.5) GĹĂłwny kod CPV:
45233200-1
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45316110-9, 45314300-4, 45232130-2
II.6) CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia
(jeĹźeli zamawiajÄ cy podaje informacje o wartoĹci zamĂłwienia):
WartoĹÄ bez VAT: 796134.15
Waluta:
(w przypadku umĂłw ramowych lub dynamicznego systemu zakupĂłw â szacunkowa caĹkowita maksymalna wartoĹÄ w caĹym okresie obowiÄ zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw)
II.7) Czy przewiduje siÄ udzielenie zamĂłwieĹ, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
tak
OkreĹlenie przedmiotu, wielkoĹci lub zakresu oraz warunkĂłw na jakich zostanÄ udzielone zamĂłwienia, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 3 ZamawiajÄ cy przewiduje moĹźliwoĹÄ udzielenia zamĂłwieĹ, o ktĂłrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, na kwotÄ nie wiÄkszÄ niĹź 100.000,00 zĹ. netto. Ewentualny zakres robĂłt budowlanych zamĂłwienia to roboty zwiÄ zane z budowÄ ciÄ gĂłw pieszo-rowerowych (w tym z ich odwodnieniem, oĹwietleniem i usuwaniem kolizji z infrastrukturÄ technicznÄ ), takie jak: roboty przygotowawcze i rozbiĂłrkowe, roboty ziemne, ukĹadanie podbudĂłw i nawierzchni ciÄ gĂłw pieszo-rowerowych i zjazdĂłw, ukĹadanie krawÄĹźnikĂłw i obrzeĹźy, oznakowanie poziome i pionowe drogi, montaĹź i kanaĹĂłw, przewodĂłw i urzÄ dzeĹ kanalizacji deszczowej, ukĹadanie kabli oĹwietlenia ulicznego, instalowanie urzÄ dzeĹ oĹwietlenia drogowego, roboty konserwacyjnoânaprawcze. W/w roboty budowlane zostanÄ udzielone na zasadach przewidzianych w umowie dla zamĂłwienia podstawowego
II.8) Okres, w ktĂłrym realizowane bÄdzie zamĂłwienie lub okres, na ktĂłry zostaĹa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktĂłry zostaĹ ustanowiony dynamiczny system zakupĂłw:
II.9) Informacje dodatkowe:
III.1) WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreĹlonej dziaĹalnoĹci zawodowej, o ile wynika to z odrÄbnych przepisĂłw
OkreĹlenie warunkĂłw:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreĹlenie warunkĂłw: Wykonawca speĹni warunek jeĹźeli wykaĹźe, Ĺźe posiada Ĺrodki finansowe lub zdolnoĹÄ kredytowÄ w wysokoĹci minimum 500.000,00 zĹ (sĹownie: piÄÄset tysiÄcy zĹotych) oraz, Ĺźe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoĹci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaĹalnoĹci gospodarczej zwiÄ zanej z przedmiotem zamĂłwienia, na sumÄ gwarancyjnÄ nie mniejszÄ niĹź: 500.000,00 zĹ (piÄÄset tysiÄcy zĹotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) ZdolnoĹÄ techniczna lub zawodowa
OkreĹlenie warunkĂłw: Wykonawca speĹni warunek jeĹźeli wykaĹźe, Ĺźe: b1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamĂłwienia, tj. kierownikiem budowy, ktĂłry posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoĹci inĹźynieryjnej drogowej bez ograniczeĹ, minimum 3 letnie doĹwiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz wyĹźsze wyksztaĹcenie. Przez uprawnienia naleĹźy rozumieÄ: uprawnienia budowlane, o ktĂłrych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oraz w RozporzÄ dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 wrzeĹnia 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278 ze zm. ) lub odpowiadajÄ ce im waĹźne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiÄ zujÄ cych przepisĂłw prawa, lub uznane przez wĹaĹciwy organ, zgodnie z ustawÄ z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paĹstwach czĹonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do peĹnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b2 posiada niezbÄdnÄ wiedzÄ i doĹwiadczenie, tzn. w okresie ostatnich piÄciu lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert, a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy â w tym okresie, zrealizowaĹ minimum 2 roboty budowlane, polegajÄ ce na budowie drogi na terenie miejskim (ulicy) wraz z towarzyszÄ cÄ infrastrukturÄ technicznÄ , w tym min. budowÄ / przebudowÄ oĹwietlenia ulicznego, o wartoĹci robĂłt min. 750.000,00 zĹotych brutto (sĹownie: siedemset piÄÄdziesiÄ t tysiÄcy zĹotych) kaĹźda. Przez budowÄ drogi na terenie miejskim (ulicy), naleĹźy rozumieÄ budowÄ/rozbudowÄ/przebudowÄ drogi w obszarze miejskim zabudowanym wraz z budowÄ /rozbudowÄ /przebudowÄ wystÄpujÄ cej w tej drodze infrastruktury towarzyszÄ cej.
ZamawiajÄ cy wymaga od wykonawcĂłw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu imion i nazwisk osĂłb wykonujÄ cych czynnoĹci przy realizacji zamĂłwienia wraz z informacjÄ o kwalifikacjach zawodowych lub doĹwiadczeniu tych osĂłb: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreĹlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajÄ cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie
III.3) WYKAZ OĹWIADCZEĹ SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W CELU WSTÄPNEGO POTWIERDZENIA, ĹťE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEĹNIA WARUNKI UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU ORAZ SPEĹNIA KRYTERIA SELEKCJI
OĹwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speĹnianiu warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu
tak
OĹwiadczenie o speĹnianiu kryteriĂłw selekcji
nie
III.4) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW , SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEĹNIANIA WARUNKĂW UDZIAĹU W POSTÄPOWANIU:
7. ZamawiajÄ cy przed udzieleniem zamĂłwienia wezwie wykonawcÄ, ktĂłrego oferta zostaĹa najwyĹźej oceniona, do zĹoĹźenia w wyznaczonym, nie krĂłtszym niĹź 5 dni, terminie aktualnych na dzieĹ zĹoĹźenia nastÄpujÄ cych oĹwiadczeĹ lub dokumentĂłw: 1) dokumentu potwierdzajÄ cego, Ĺźe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoĹci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaĹalnoĹci zwiÄ zanej z przedmiotem zamĂłwienia na sumÄ gwarancyjnÄ okreĹlonÄ przez ZamawiajÄ cego (np. polisy), 2) informacji banku lub spĂłĹdzielczej kasy oszczÄdnoĹciowo-kredytowej potwierdzajÄ cej wysokoĹÄ posiadanych ĹrodkĂłw finansowych lub zdolnoĹÄ kredytowÄ Wykonawcy, w okresie nie wczeĹniejszym niĹź 1 miesiÄ c przed upĹywem terminu skĹadania ofert albo wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu. JeĹźeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moĹźe zĹoĹźyÄ dokumentĂłw dotyczÄ cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajÄ cego, moĹźe zĹoĹźyÄ inny dokument, ktĂłry w wystarczajÄ cy sposĂłb potwierdza speĹnianie opisanego przez zamawiajÄ cego warunku udziaĹu w postÄpowaniu lub kryterium selekcji. 3) wykaz robĂłt budowlanych wykonanych nie wczeĹniej niĹź w okresie ostatnich 5 lat przed upĹywem terminu skĹadania ofert w postÄpowaniu, a jeĹźeli okres prowadzenia dziaĹalnoĹci jest krĂłtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoĹci, daty, miejsca wykonania i podmiotĂłw, na rzecz ktĂłrych roboty te zostaĹy wykonane, z zaĹÄ czeniem dowodĂłw okreĹlajÄ cych czy te roboty budowlane zostaĹy wykonane naleĹźycie, w szczegĂłlnoĹci informacji o tym czy roboty zostaĹy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidĹowo ukoĹczone, przy czym dowodami, o ktĂłrych mowa, sÄ referencje bÄ dĹş inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktĂłrego roboty budowlane byĹy wykonywane, a jeĹźeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaÄ tych dokumentĂłw - inne dokumenty; 4) wykaz osĂłb, skierowanych przez wykonawcÄ do realizacji zamĂłwienia publicznego, w szczegĂłlnoĹci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieĹ, doĹwiadczenia i wyksztaĹcenia niezbÄdnych do wykonania zamĂłwienia publicznego, a takĹźe zakresu wykonywanych przez nie czynnoĹci oraz informacjÄ o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIĂW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OĹWIADCZEĹ LUB DOKUMENTĂW SKĹADANYCH PRZEZ WYKONAWCÄ W POSTÄPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOĹCI, O KTĂRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia:
przetarg nieograniczony
IV.1.2) ZamawiajÄ cy ĹźÄ da wniesienia wadium:
Informacja na temat wadium
X. WYMAGANIA DOTYCZÄCE WADIUM 1. Wykonawca zobowiÄ zany jest wnieĹÄ wadium w wysokoĹci 10.000,00 zĹ (sĹownie: dziesiÄÄ tysiÄcy zĹotych) przed upĹywem terminu skĹadania ofert. 2. Wadium moĹźe byÄ wniesione w: 1) pieniÄ dzu; 2) porÄczeniach bankowych, lub porÄczeniach spĂłĹdzielczej kasy oszczÄdnoĹciowo-kredytowej z tym, Ĺźe porÄczenie kasy jest zawsze porÄczeniem pieniÄĹźnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porÄczeniach udzielanych przez podmioty, o ktĂłrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄbiorczoĹci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) - w przypadku porÄczeĹ Wykonawca zobowiÄ zany jest do doĹÄ czenia dokumentu poĹwiadczajÄ cego, Ĺźe podmiot, ktĂłry udzieliĹ porÄczenia zapĹaty wadium zawarĹ umowÄ o udzielenie wsparcia z PolskÄ AgencjÄ Rozwoju PrzedsiÄbiorczoĹci. 3. Wadium w formie pieniÄ dza naleĹźy wnieĹÄ przelewem na konto w Banku PeKaO. S.A. I OddziaĹ w Ĺwidnicy nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: âWadium w postÄpowaniu nr P-21/III/17 na wykonanie robĂłt budowlanych w ramach zadania pn. âRozbudowa ulicy Janusza Korczaka i LeĹnej w Ĺwidnicyâ. 4. W przypadku korzystania przez WykonawcÄ z systemu umoĹźliwiajÄ cego dokonywanie natychmiastowych przelewĂłw miÄdzy kontami w róşnych bankach, Wykonawca zobowiÄ zany jest tak opisaÄ tytuĹ przelewu aby wynikaĹo z niego kto wpĹaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpĹata. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniÄ dzu nastÄpuje z chwilÄ uznania ĹrodkĂłw pieniÄĹźnych na rachunku bankowym ZamawiajÄ cego, o ktĂłrym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upĹywem terminu skĹadania ofert (tj. przed upĹywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skĹadania ofert). 6. ZamawiajÄ cy: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniÄĹźnej â dokument potwierdzajÄ cy dokonanie przelewu wadium zostaĹ zaĹÄ czony do oferty; 2) wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niĹź pieniÄ dz â dokument potwierdzajÄ cy wniesienie wadium zostaĹ doĹÄ czony w oryginale do oferty. 7. Z treĹci gwarancji/porÄczenia winno wynikaÄ bezwarunkowe, na kaĹźde pisemne ĹźÄ danie zgĹoszone przez ZamawiajÄ cego w terminie zwiÄ zania ofertÄ , zobowiÄ zanie Gwaranta do wypĹaty ZamawiajÄ cemu peĹnej kwoty wadium w okolicznoĹciach okreĹlonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, ktĂłry nie wniesie wadium lub wniesie w sposĂłb nieprawidĹowy zostanie odrzucona. 9. OkolicznoĹci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy okreĹla ustawa PZP.
IV.1.3) Przewiduje siÄ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamĂłwienia:
IV.1.4) Wymaga siÄ zĹoĹźenia ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga siÄ zĹoĹźenia oferty wariantowej:
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie oferty wariantowej
nie
ZĹoĹźenie oferty wariantowej dopuszcza siÄ tylko z jednoczesnym zĹoĹźeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcĂłw, ktĂłrzy zostanÄ zaproszeni do udziaĹu w postÄpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Przewidywana minimalna liczba wykonawcĂłw
Maksymalna liczba wykonawcĂłw Â
Kryteria selekcji wykonawcĂłw:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw:
Czy przewiduje siÄ ograniczenie liczby uczestnikĂłw umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
ZamĂłwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w formie katalogĂłw elektronicznych:
nie
Przewiduje siÄ pobranie ze zĹoĹźonych katalogĂłw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem) nie
NaleĹźy wskazaÄ elementy, ktĂłrych wartoĹci bÄdÄ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje siÄ ograniczenia co do przedstawionych wartoĹci, wynikajÄ ce z opisu przedmiotu zamĂłwienia:
nie
NaleĹźy podaÄ, ktĂłre informacje zostanÄ udostÄpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄdzie termin ich udostÄpnienia:
Informacje dotyczÄ ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposĂłb postÄpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄdÄ warunki, na jakich wykonawcy bÄdÄ mogli licytowaÄ (minimalne wysokoĹci postÄ pieĹ):
Informacje dotyczÄ ce wykorzystywanego sprzÄtu elektronicznego, rozwiÄ zaĹ i specyfikacji technicznych w zakresie poĹÄ czeĹ:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapĂłw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
etap nr | czas trwania etapu |
Czy wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Warunki zamkniÄcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria | Znaczenie |
Cena ofertowa brutto | 60 |
Gwarancja jakoĹci Termin gwarancji (zgodnie z kartÄ gwarancyjnÄ ) na wszelkie prace I roboty z wyĹÄ czeniem zieleni i organizacji ruchu docelowego. | 20 |
DoĹwiadczenie zawodowe osoby wskazanej przez WykonawcÄ do peĹnienia funkcji kierownika budowy. | 10 |
UdziaĹ procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamĂłwienia | 10 |
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktĂłrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogĹoszeniem
Minimalne wymagania, ktĂłre muszÄ speĹniaÄ wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeĹźenie prawa do udzielenia zamĂłwienia na podstawie ofert wstÄpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw negocjacji (w tym liczbÄ etapĂłw):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaĹ zamawiajÄ cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokoĹci nagrĂłd dla wykonawcĂłw, ktĂłrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ zania stanowiÄ ce podstawÄ do skĹadania ofert, jeĹźeli zamawiajÄ cy przewiduje nagrody:
WstÄpny harmonogram postÄpowania:
PodziaĹ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiÄ zaĹ: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamĂłwienia definiujÄ ce minimalne wymagania, ktĂłrym muszÄ odpowiadaÄ wszystkie oferty:
PodziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriĂłw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkĂłw zamĂłwienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktĂłrej bÄdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktĂłrej jest dostÄpny opis przedmiotu zamĂłwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczÄ ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ dzeĹ informatycznych:
SposĂłb postÄpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreĹlenie minimalnych wysokoĹci postÄ pieĹ:
Informacje o liczbie etapĂłw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
etap nr | czas trwania etapu |
Wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ pieĹ, zostanÄ zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Termin i warunki zamkniÄcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, ktĂłre zostanÄ wprowadzone do treĹci zawieranej umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego, albo ogĂłlne warunki umowy, albo wzĂłr umowy:
Wymagania dotyczÄ ce zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ istotne zmiany postanowieĹ zawartej umowy w stosunku do treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru wykonawcy:
tak
NaleĹźy wskazaÄ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 18 ZMIANY UMOWY 1. ZamawiajÄ cy oĹwiadcza, iĹź przewiduje moĹźliwoĹÄ istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystÄ pienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznoĹci oraz okreĹla warunki zmian w ust. 2 -17 niniejszego paragrafu umowy. 2. W przypadku zmiany wysokoĹci obowiÄ zujÄ cej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastÄ pi zmiana stawki podatku VAT dla robĂłt objÄtych przedmiotem umowy. W takim przypadku ZamawiajÄ cy dopuszcza moĹźliwoĹÄ zmiany wysokoĹci wynagrodzenia, okreĹlonego w § 12 ust. 1 umowy, o kwotÄ rĂłwnÄ róşnicy w kwocie podatku, jednakĹźe wyĹÄ cznie co do czÄĹci wynagrodzenia za roboty, ktĂłrych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszÄ cych siÄ do praw i obowiÄ zkĂłw stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywoĹujÄ cych niezbÄdnÄ potrzebÄ zmiany sposobu realizacji umowy, ZamawiajÄ cy dopuszcza moĹźliwoĹÄ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokoĹci wynagrodzenia, okreĹlonego w § 12 ust. 1 umowy lub terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, okreĹlonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy. 4. W przypadku przestojĂłw lub opóźnieĹ w realizacji przedmiotu umowy, wywoĹanych: 1) prowadzonymi rĂłwnolegle pracami budowlanymi lub montaĹźowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezaleĹźnymi od stron umowy bÄ dĹş zaleĹźnymi wyĹÄ cznie od ZamawiajÄ cego, ZamawiajÄ cy dopuszcza moĹźliwoĹÄ zmiany terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, okreĹlonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jednÄ z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2). 5. W przypadku obiektywnej koniecznoĹci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiÄ zaĹ zamiennych, zastÄpczych lub rĂłwnowaĹźnych, ktĂłre nie mogĹy byÄ przewidziane przez ZamawiajÄ cego pomimo doĹoĹźenia naleĹźytej starannoĹci, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ zakresu prac, przy czym wyĹÄ cznie w zakresie niezbÄdnym do zgodnego z obowiÄ zujÄ cymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidĹowego wykonania przedmiotu umowy lub zmianÄ wynagrodzenia, okreĹlonego w § 12 ust. 1 umowy, w zakresie uwzglÄdniajÄ cym zmieniony zakres prac. JeĹźeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystÄ pi opóźnienie, bÄ dĹş przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bÄdzie dĹuĹźszy od dotychczasowego, ZamawiajÄ cy dopuszcza moĹźliwoĹÄ zmiany terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, okreĹlonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy poprzez wydĹuĹźenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bÄdzie dĹuĹźszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takÄ zmianÄ . 6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktĂłre nie mogĹy byÄ przewidziane przez ZamawiajÄ cego pomimo doĹoĹźenia naleĹźytej starannoĹci lub ktĂłre ujawniĹy siÄ podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu ZamawiajÄ cego w zakresie w jakim korzyĹÄ moĹźe polegaÄ na: 1) zmianach majÄ cych wpĹyw na przyspieszenie wykonania, 2) zmianach majÄ cych wpĹyw na obniĹźenie kosztu ponoszonego przez ZamawiajÄ cego na wykonanie, utrzymanie, lub uĹźytkowanie, 3) zmianach majÄ cych wpĹyw na poprawÄ sprawnoĹci, wydajnoĹci wykonanych robĂłt dla ZamawiajÄ cego, 4) zmianach majÄ cych wpĹyw na poprawÄ bezpieczeĹstwa realizacji robĂłt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 5) zmianach majÄ cych wpĹyw na poprawÄ bezpieczeĹstwa uĹźytkowania, 6) zmianach majÄ cych wpĹyw na poprawÄ parametrĂłw technicznych, 7) zmianach majÄ cych wpĹyw na poprawÄ parametrĂłw funkcjonalno-uĹźytkowych, 8) aktualizacji rozwiÄ zaĹ z uwagi na postÄp technologiczny lub zmiany obowiÄ zujÄ cych przepisĂłw, ZamawiajÄ cy dopuszcza moĹźliwoĹÄ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianÄ wynagrodzenia okreĹlonego w §12, ust. 1 umowy oraz jeĹźeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystÄ pi opóźnienie lub wydĹuĹźenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydĹuĹźenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bÄdzie dĹuĹźszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takÄ zmianÄ . 7. W przypadku dziaĹania siĹy wyĹźszej pod pojÄciem, ktĂłrej rozumie siÄ wszystkie zdarzenia zewnÄtrzne niemoĹźliwe do przewidzenia i niemoĹźliwe do zapobieĹźenia przez StronÄ lub Strony umowy, a zaistniaĹe po zawarciu umowy, w szczegĂłlnoĹci takie jak: 1) dziaĹania wojenne, inwazje 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjÄ tkiem tych, ktĂłre sÄ ograniczone wyĹÄ cznie do pracownikĂłw Wykonawcy lub jego podwykonawcĂłw lub ZamawiajÄ cego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjÄ tkiem tych, ktĂłre mogÄ byÄ przypisane uĹźyciu przez WykonawcÄ takich substancji, 5) dziaĹania siĹ przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogĂłlnokrajowe bÄ dĹş regionalne spory w przemyĹle lub teĹź spory, ktĂłre sÄ czÄĹciÄ ogĂłlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktĂłrym Strona umowy nie mogĹa zapobiec, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ sposobu wykonania umowy jednakĹźe tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziaĹania siĹy wyĹźszej, Wykonawca mĂłgĹ wykonaÄ przedmiot umowy w sposĂłb prawidĹowy oraz jeĹźeli w wyniku dziaĹania siĹy wyĹźszej wystÄ pi opóźnienie, dopuszcza zmianÄ terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu Umowy, 8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez WykonawcÄ na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkĂłw archeologicznych i podobnych przeszkĂłd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkĂłd nie mogĹo byÄ przewidziane przez ZamawiajÄ cego pomimo doĹoĹźenia naleĹźytej starannoĹci, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ sposobu wykonania umowy w niezbÄdnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usuniÄciu przeszkĂłd mĂłgĹ wykonaÄ prawidĹowo przedmiot umowy. 9. W przypadku wystÄ pienia niemoĹźliwych do przewidzenia warunkĂłw terenowych, w szczegĂłlnoĹci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzÄ dzeĹ lub niezinwentaryzowanych obiektĂłw budowlanych (bunkry, fundamenty, Ĺciany szczelne), ZamawiajÄ cy dopuszcza moĹźliwoĹÄ zmiany wynagrodzenia, okreĹlonego w § 12 ust. 1 umowy oraz jeĹźeli w wyniku opisanych powyĹźej przeszkĂłd wystÄ pi opóźnienie w robotach, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, okreĹlonego w § 4 ust. 1 pkt. 2) umowy poprzez przedĹuĹźenie o okres takiego opóźnienia. 10. W przypadku przestojĂłw lub opóźnieĹ w wykonywaniu prac przez WykonawcÄ bÄdÄ cych nastÄpstwem bĹÄdĂłw w wymaganiach ZamawiajÄ cego, jednakĹźe z wyĹÄ czeniem bĹÄdĂłw jakie doĹwiadczony Wykonawca dokĹadajÄ c naleĹźytej starannoĹci powinien wykryÄ w trakcie badania wymagaĹ ZamawiajÄ cego, ZamawiajÄ cy dopuszcza moĹźliwoĹÄ zmiany wynagrodzenia, okreĹlonego w § 12, ust. 1 umowy oraz jeĹźeli wskutek opóźnieĹ w wykonywaniu prac wystÄ pi opóźnienie lub wydĹuĹźenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, okreĹlonego w § 4 ust. 1pkt. 2) umowy, poprzez wydĹuĹźenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bÄdzie dĹuĹźszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takÄ zmianÄ . 11. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robĂłt dodatkowych, jeĹźeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemoĹźliwiajÄ dotrzymanie pierwotnego terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmianÄ terminu zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy, okreĹlonego w § 4 ust. 1 pkt. 2) umowy, poprzez wydĹuĹźenie o okres niezbÄdny do dokoĹczenia robĂłt. 12. W przypadku koniecznoĹci dopeĹnienia warunkĂłw wynikajÄ cych z zawartej przez ZamawiajÄ cego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczÄ cych realizacji projektu, ZamawiajÄ cy dopuszcza zmiany: 1) sposobu rozliczania lub warunkĂłw dokonywania pĹatnoĹci, 2) harmonogramu rzeczowo-finansowego, 3) terminu realizacji niniejszej umowy. 13. W przypadku, gdy w umowie znajdujÄ siÄ oczywiste bĹÄdy pisarskie lub rachunkowe ZamawiajÄ cy dopuszcza zmiany postanowieĹ umowy, w ktĂłrych wystÄpujÄ takie oczywiste bĹÄdy pisarskie lub rachunkowe. 14. ZamawiajÄ cy przewiduje moĹźliwoĹÄ dokonania zmian i uzupeĹnieĹ nieistotnych umowy (nie stanowiÄ cych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegĂłlnoĹci: 1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerĂłw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 2) zmiana osĂłb odpowiedzialnych za kontakty i nadzĂłr nad przedmiotem umowy. 15. W przypadku zmiany kierownika budowy/robĂłt (jedynie za uprzedniÄ pisemnÄ zgodÄ ZamawiajÄ cego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeĹ losowych dotyczÄ cych kierownika budowy/robĂłt 2) nie wywiÄ zywania siÄ kierownika budowy/robĂłt 3) jeĹźeli zmiana kierownika budowy/robot stanie siÄ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleĹźnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 16. W przypadku zmiany kierownika budowy/robĂłt na wniosek ZamawiajÄ cego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiÄ zkĂłw wynikajÄ cych z umowy, Wykonawca zobowiÄ zany jest zmieniÄ kierownika budowy/robot zgodnie z ĹźÄ daniem ZamawiajÄ cego we wskazanym przez ZamawiajÄ cego terminie. 17. W przypadku zmiany kierownika budowy/robĂłt, o ktĂłrych mowa w ust. 15 i 20 niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy musi speĹniaÄ wymagania okreĹlone w SIWZ. 18. W przypadku zmiany podwykonawcĂłw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartoĹci lub zakresu robĂłt wykonywanych przez podwykonawcÄ, ZamawiajÄ cy moĹźe wyraziÄ zgodÄ na powyĹźsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcÄ wraz z czÄĹciÄ dokumentacji dot. wykonania robĂłt okreĹlonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez WykonawcÄ. 19. ZamawiajÄ cy przewiduje moĹźliwoĹÄ dokonania zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego: 1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamĂłwienia lub jego czÄĹci, 2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamĂłwienia, 3) w przypadku wprowadzenia odbiorĂłw czÄĹciowych. 20. Wszystkie powyĹźsze postanowienia stanowiÄ katalog zmian, na ktĂłre ZamawiajÄ cy moĹźe wyraziÄ zgodÄ. Nie stanowiÄ jednoczeĹnie zobowiÄ zania ZamawiajÄ cego do wyraĹźenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) SposĂłb udostÄpniania informacji o charakterze poufnym
(jeĹźeli dotyczy):
Ĺrodki sĹuĹźÄ ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin skĹadania ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu:
Data: 13/03/2017, godzina: 09:00,
SkrĂłcenie terminu skĹadania wnioskĂłw, ze wzglÄdu na pilnÄ potrzebÄ udzielenia zamĂłwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem):
nie
WskazaÄ powody:
JÄzyk lub jÄzyki, w jakich mogÄ byÄ sporzÄ dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu
> jÄzyk polski
IV.6.3) Termin zwiÄ zania ofertÄ :
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skĹadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, w przypadku nieprzyznania ĹrodkĂłw pochodzÄ cych z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ cych zwrotowi ĹrodkĂłw z pomocy udzielonej przez paĹstwa czĹonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktĂłre miaĹy byÄ przeznaczone na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia:
tak
IV.6.5) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, jeĹźeli Ĺrodki sĹuĹźÄ ce sfinansowaniu zamĂłwieĹ na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktĂłre zamawiajÄ cy zamierzaĹ przeznaczyÄ na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia, nie zostaĹy mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZamawiajÄ cy ubiega siÄ o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu âRowerem przez Miasto - budowa drĂłg rowerowych i ciÄ gĂłw pieszo-rowerowych w Ĺwidnicy sposobem na wdroĹźenie strategii niskoemisyjnej" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa DolnoĹlÄ skiego 2014-2020"; PoddziaĹanie 3.4.4 WdraĹźanie strategii niskoemisyjnych â ZIT AW4.
OGĹOSZENIE O UDZIELENIU ZAMĂWIENIA -
Zamieszczanie ogĹoszenia:
obowiÄ zkowe.
OgĹoszenie dotyczy:
zamĂłwienia publicznego
ZamĂłwienie dotyczy projektu lub programu wspĂłĹfinansowanego ze ĹrodkĂłw Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu
ZamĂłwienie byĹo przedmiotem ogĹoszenia w Biuletynie ZamĂłwieĹ Publicznych:
tak
Numer ogĹoszenia: 28462-2017
OgĹoszenie o zmianie ogĹoszenia zostaĹo zamieszczone w Biuletynie ZamĂłwieĹ Publicznych:
nie
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone przez centralnego zamawiajÄ cego
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone przez podmiot, ktĂłremu zamawiajÄ cy powierzyĹ/powierzyli przeprowadzenie postÄpowania
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone wspĂłlnie przez zamawiajÄ cych
PostÄpowanie zostaĹo przeprowadzone wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej
W przypadku przeprowadzania postÄpowania wspĂłlnie z zamawiajÄ cymi z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej â majÄ ce zastosowanie krajowe prawo zamĂłwieĹ publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Ĺwidnicy, krajowy numer identyfikacyjny 57958900000, ul. ul. Armii Krajowej 49, 58100  Ĺwidnica, paĹstwo Polska, woj. dolnoĹlÄ skie, tel. 748 562 850, faks 748 523 110, e-mail mbp@um.swidnica.pl
Adres strony internetowej (URL): www.swidnica.bip-gov.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄCEGO:
I.3) WSPĂLNE UDZIELANIE ZAMĂWIENIA (jeĹźeli dotyczy):
II.1) Nazwa nadana zamĂłwieniu przez zamawiajÄ cego:
Numer referencyjny (jeĹźeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamĂłwienia:
II.3) KrĂłtki opis przedmiotu zamĂłwienia (wielkoĹÄ, zakres, rodzaj i iloĹÄ dostaw, usĹug lub robĂłt budowlanych lub okreĹlenie zapotrzebowania i wymagaĹ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreĹlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usĹugÄ lub roboty budowlane:
II.4) Informacja o czÄĹciach zamĂłwienia:
ZamĂłwienie podzielone jest na czÄĹci:
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45316110-9, 45314300-4, 45232130-2
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMĂWIENIA
III.2) OgĹoszenie dotyczy zakoĹczenia dynamicznego systemu zakupĂłw
III.3) Informacje dodatkowe:
PostÄpowanie/czÄĹÄ zostaĹo uniewaĹźnione nie NaleĹźy podaÄ podstawÄ i przyczynÄ uniewaĹźnienia postÄpowania: | |
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMĂWIENIA: 11/04/2017 IV.2 CaĹkowita wartoĹÄ zamĂłwienia WartoĹÄ bez VAT 796134.15 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert 4 w tym Liczba otrzymanych ofert od maĹych i Ĺrednich przedsiÄbiorstw: 4 Liczba otrzymanych ofert od wykonawcĂłw z innych paĹstw czĹonkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawcĂłw z paĹstw niebÄdÄ cych czĹonkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogÄ elektronicznÄ : 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTĂREMU UDZIELONO ZAMĂWIENIA ZamĂłwienie zostaĹo udzielone wykonawcom wspĂłlnie ubiegajÄ
cym siÄ o udzielenie: nie Ĺwidnickie PrzedsiÄbiorstwo Budowy DrĂłg i MostĂłw Sp. z o.o., spbdim@wp.pl, ul. CzÄstochowska 12, 58-100, Ĺwidnica, kraj/woj. Wykonawca jest maĹym/Ĺrednim przedsiÄbiorcÄ : tak Wykonawca pochodzi z innego paĹstwa czĹonkowskiego Unii Europejskiej: nie SkrĂłt literowy nazwy paĹstwa: Wykonawca pochodzi z innego paĹstwa nie bÄdÄ cego czĹonkiem Unii Europejskiej: nie SkrĂłt literowy nazwy paĹstwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOĹCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIĹťSZÄ I NAJWYĹťSZÄ CENÄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartoĹÄ umowy 779266.19 Oferta z najniĹźszÄ cenÄ /kosztem 779266.19 > Oferta z najwyĹźszÄ cenÄ /kosztem 943115.69 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czÄĹci zamĂłwienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak WartoĹÄ lub procentowa czÄĹÄ zamĂłwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 33.45 IV.8) Informacje dodatkowe: |
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMĂWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGĹOSZENIA, ZAMĂWIENIA Z WOLNEJ RÄKI ALBO ZAPYTANIA O CENÄ
IV.9.1) Podstawa prawna
PostÄpowanie prowadzone jest w trybie  na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
NaleĹźy podaÄ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaĹniÄ, dlaczego udzielenie zamĂłwienia jest zgodne z przepisami.