Informacje o przetargu
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych.
Opis przedmiotu przetargu: 1. Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano - montażowych związanych z budową ulic Nowomurarskiej, Zachodniej i Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim w następujących specjalnościach: - drogowej - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, - telekomunikacyjnej. Nadzorowane roboty realizowane będą zgodnie z Decyzją o pozwolenie na budowę Nr 634/10, WAB.7351-835/10 z dnia 29.10.2010 r., Decyzją o realizację inwestycji drogowej Nr 1/10, WAB.7330-1/10 z dnia 18.02.2010 r., Decyzją o realizację inwestycji drogowej Nr 6/11, WAB.7330-13/10 z dnia 08.12.2011 r., oraz dokumentację techniczną (Projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy nakładcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiącą opis przedmiotu Zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w szczególności w art. 25 i 26. Oprócz obowiązków nałożonych przez ustawę Prawo budowlane Wykonawca zobowiązany będzie zapoznać się z decyzją o pozwolenie na budowę oraz dokumentacją projektową a w przypadku zastrzeżeń w stosunku do otrzymanej dokumentacji, Inspektor nadzoru zawiadomi Zamawiającego, który zwróci się do autora tej dokumentacji o wyjaśnienia, uzupełnienia lub korektę. 3. Zakres zamówienia obejmuje 1) Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót; 2) Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3) Pełnienie przez inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej, funkcji koordynatora prac pozostałych inspektorów nadzoru; 4) Współdziałanie z Wykonawcą robót na placu budowy; 5) Współdziałanie z Koordynatorem ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami; 6) Współpraca ze służbami inwestorskimi oraz ekspertami powołanymi dodatkowo przez Zamawiającego; 7) Podejmowanie działań, dotyczących: a) udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących kontraktu w odniesieniu do nadzorowanych branż; b) wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskiwania zgody projektanta na zmiany; c) przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych; d) uzyskiwania od projektanta dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; e) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP; f) żądania wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót, a przede wszystkim zlecania Wykonawcy robót badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości; g) Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z czynności objętych przedmiotem zamówienia lub przydatnych inwestorowi ze względów użytkowych bądź eksploatacyjnych lub wymaganych od Koordynatora w zakresie nadzorowanej branży; h) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) z postępu robót; i) Kontrola przygotowania kompletu dokumentów do odbioru technicznego części lub całości robót w celu zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; j) Sporządzanie kwartalnych raportów z wykonywanych czynności za okres rozliczeniowy uwzględniony w harmonogramie robót z Wykonawcą robót, k) Opiniowanie konieczności wykonania robót i zamówień dodatkowych oraz ewentualnych rozwiązań zamiennych; l) Udział w naradach/radach budowy organizowanych przez Wykonawcę robót na terenie budowy lub organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie. m) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; n) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; o) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i pobytem na miejscu realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca we własnym zakresie. 4. Do zadań inspektora nadzoru należy również: 1) Nadzór inwestycji w okresie gwarancji. Kontrola rozliczeń finansowo-rzeczowych, w szczególności wizytowanie inwestycji przez przedstawiciela, Inspektorów nadzoru minimum raz w tygodniu a także na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu co najmniej raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy, 2) Zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywania ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3) Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru. 4) Kontrola i realizacja rozliczenia finansowo-rzeczowego budowy (w tym sprawdzenie obmiarów, kosztorysów powykonawczych, akceptacja i odbiór wykonanych robót na protokóle odbioru częściowego będącym podstawą do fakturowania częściowego przez Wykonawcę robót, parafowanie faktur). 5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 6) Składanie co kwartał raportów Zamawiającemu, stanowiących podstawę do zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i informacji o postępach w realizacji robót (zawierających: skrócony opis sytuacji na terenie budowy, informację dotyczącą zaawansowania robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robot, informacje dotyczące pobytów na budowie oraz pracach poza placem budowy; kopie protokołów jakie powstaną w danym okresie a dotyczących kontroli jakości, wprowadzonych lub przygotowywanych zmian, protokołów przejęcia robot, potwierdzeń usunięcia wad; oraz inne informacje, jakich Zamawiający zażąda lub Wykonawca sam uzna za istotne). 7) Organizowanie, przeprowadzenie i dokonanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót, a w szczególności: a) stwierdzenie gotowości do odbioru robót bądź obiektu, b) przeprowadzanie komisyjnych odbiorów, c) egzekwowanie od Wykonawców Inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokółów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów, oraz dokumentacji powykonawczej, d) sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury Wykonawców, kosztorysów powykonawczych i kalkulacji w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów, a także dokumentów, które będą załącznikami do tej faktury (w tym protokółów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym; e) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, f) wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności Inspektora Nadzoru w okresie realizacji zadania oraz w okresie rozliczeniowym po zakończeniu inwestycji. g) dokonanie odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji. 8) Informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji (zmian technicznych, robotach dodatkowych) powodujących wzrost kosztów inwestycji. Sporządzanie protokółów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie. 9) Współdziałanie z Koordynatorami prac ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami; 10) Uczestnictwo w naradach/radach budowy, w pracach Komisji Odbioru Końcowego; 11) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy. 12) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich. 13) Wnioskowanie do zatwierdzania przez Zamawiającego, uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego. 14) Egzekwowanie od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej. 15) Zachowanie wymagań ochrony środowiska. 16) Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje w nadzorowanych branżach, które dotyczą: a) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany; b) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie przeprowadzenia niezbędnych eksperty i badań technicznych; c) uzyskiwanych od projektanta wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w nadzorowanych branżach; d) wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP; e) akceptacji sprzętu oraz środków transportu użytych do robót w nadzorowanych branżach, co do zgodności ich z warunkami kontraktu; f) wykonania pomiarów oraz uczestnictwo w pobieraniu próbek lub badaniach w nadzorowanych robotach, ewentualnie zlecenia tych czynności laboratorium akceptowanemu przez Koordynatora i dokonywania oceny wyników badań i pomiarów; g) ustalania metod obmiarów robót i uczestnictwo przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę robót w nadzorowanych branżach; h) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego; i) oceny przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach do akceptacji Koordynatora w ramach nadzorowanych branż; j) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót w ramach nadzorowanych branż; k) poświadczenia terminu zakończenia robót; l) uzgadniania z Koordynatorem zakresu robót dodatkowych lub zamiennych i przygotowanie dla tych prac wniosku uzasadniającego wraz z kalkulacją kosztów w nadzorowanych branżach; m) przedkładanie do zatwierdzenia do Koordynatora protokołów konieczności i protokołów z negocjacji na roboty dodatkowe lub zamienne w nadzorowanych branżach; n) przedkładanie do rozstrzygnięć Koordynatora spraw spornych z Wykonawcą robót w zakresie obmiarów i należnych kwot, ze stosowną opinią oraz uzasadnieniem w ramach prowadzonych nadzorów; o) wnioskowanie do Koordynatora o przywołanie nadzoru autorskiego; p) akceptacja zgłoszenia przez Wykonawcę zasadniczego ukończenia robót wraz z wykazem robót do zakończenia oraz wad i usterek w nadzorowanych branżach; q) dokumentacja fotograficzna postępu robót (w technice komputerowej) w nadzorowanych branżach. 17) Obsługa okresu gwarancyjnego: - nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia. - przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego. 18) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpiecznego Ruchu Drogowego sposobu prowadzenia robót pod ruchem oraz utrzymania porządku na terenie budowy. 19) Znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji. 20) Sporządzanie oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis - zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe. 21) Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Wykonawcą przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 22) Inspektor nadzoru inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat. W przypadku odstąpienia Wykonawcy robót od jej realizacji - Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni wykonanie inwentaryzacji stanu robót wraz z ustaleniami jej wartości w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego (wraz z materiałami i urządzeniami pozostawionymi na budowie), a także przygotuje kosztorysy inwestorskie na roboty konieczne do wykonania celem zakończenia inwestycji. Inspektor będzie brał czynny udział w procesie wyboru nowego wykonawcy i nadzorował dalej budowę po jego wyborze. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i pobytem na miejscu realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca we własnym zakresie. 5. Uprawnienia Wykonawcy: 1) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, dokumentów potwierdzających krajowe pochodzenie stosowanych wyrobów budowlanych. 2) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 3) Wstrzymywanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania robót oraz gdy wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy.
Zamawiający:
Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Adres: | ul. POW 42659, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: admin@tomaszow-maz.pl tel: 44 724 23 11 fax: 44 724 43 59 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 9671720120 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2012-04-27 | Termin składania wniosków: | 2012-05-07 |
Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 891 dni | Wadium: | - |
Oferty uzupełniające: | TAK | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 | Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.tomaszow-maz.eu | Informacja dostępna pod: | ul. Mościckiego 6 pok. nr. 6 (II p.), Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi | |
71520000-9 | Usługi nadzoru budowlanego | |
71521000-6 | Usługi nadzorowania placu budowy |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych. | PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o. Łódź | 158 670,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-05-30 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 712470001 715200009 715210006 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 158 670,00 zł Minimalna złożona oferta: 158 670,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 158 670,00 zł Maksymalna złożona oferta: 158 670,00 zł | |
Tomaszów Mazowiecki: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych.
Numer ogłoszenia: 96717 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki , ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 23 11, faks 44 724 43 59.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.tomaszow-maz.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano - montażowych związanych z budową ulic Nowomurarskiej, Zachodniej i Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim w następujących specjalnościach: - drogowej - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, - telekomunikacyjnej. Nadzorowane roboty realizowane będą zgodnie z Decyzją o pozwolenie na budowę Nr 634/10, WAB.7351-835/10 z dnia 29.10.2010 r., Decyzją o realizację inwestycji drogowej Nr 1/10, WAB.7330-1/10 z dnia 18.02.2010 r., Decyzją o realizację inwestycji drogowej Nr 6/11, WAB.7330-13/10 z dnia 08.12.2011 r., oraz dokumentację techniczną (Projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy nakładcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiącą opis przedmiotu Zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w szczególności w art. 25 i 26. Oprócz obowiązków nałożonych przez ustawę Prawo budowlane Wykonawca zobowiązany będzie zapoznać się z decyzją o pozwolenie na budowę oraz dokumentacją projektową a w przypadku zastrzeżeń w stosunku do otrzymanej dokumentacji, Inspektor nadzoru zawiadomi Zamawiającego, który zwróci się do autora tej dokumentacji o wyjaśnienia, uzupełnienia lub korektę. 3. Zakres zamówienia obejmuje 1) Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót; 2) Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3) Pełnienie przez inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej, funkcji koordynatora prac pozostałych inspektorów nadzoru; 4) Współdziałanie z Wykonawcą robót na placu budowy; 5) Współdziałanie z Koordynatorem ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami; 6) Współpraca ze służbami inwestorskimi oraz ekspertami powołanymi dodatkowo przez Zamawiającego; 7) Podejmowanie działań, dotyczących: a) udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących kontraktu w odniesieniu do nadzorowanych branż; b) wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskiwania zgody projektanta na zmiany; c) przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych; d) uzyskiwania od projektanta dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; e) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP; f) żądania wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót, a przede wszystkim zlecania Wykonawcy robót badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości; g) Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z czynności objętych przedmiotem zamówienia lub przydatnych inwestorowi ze względów użytkowych bądź eksploatacyjnych lub wymaganych od Koordynatora w zakresie nadzorowanej branży; h) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) z postępu robót; i) Kontrola przygotowania kompletu dokumentów do odbioru technicznego części lub całości robót w celu zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; j) Sporządzanie kwartalnych raportów z wykonywanych czynności za okres rozliczeniowy uwzględniony w harmonogramie robót z Wykonawcą robót, k) Opiniowanie konieczności wykonania robót i zamówień dodatkowych oraz ewentualnych rozwiązań zamiennych; l) Udział w naradach/radach budowy organizowanych przez Wykonawcę robót na terenie budowy lub organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie. m) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; n) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; o) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i pobytem na miejscu realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca we własnym zakresie. 4. Do zadań inspektora nadzoru należy również: 1) Nadzór inwestycji w okresie gwarancji. Kontrola rozliczeń finansowo-rzeczowych, w szczególności wizytowanie inwestycji przez przedstawiciela, Inspektorów nadzoru minimum raz w tygodniu a także na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu co najmniej raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy, 2) Zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywania ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3) Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru. 4) Kontrola i realizacja rozliczenia finansowo-rzeczowego budowy (w tym sprawdzenie obmiarów, kosztorysów powykonawczych, akceptacja i odbiór wykonanych robót na protokóle odbioru częściowego będącym podstawą do fakturowania częściowego przez Wykonawcę robót, parafowanie faktur). 5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 6) Składanie co kwartał raportów Zamawiającemu, stanowiących podstawę do zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i informacji o postępach w realizacji robót (zawierających: skrócony opis sytuacji na terenie budowy, informację dotyczącą zaawansowania robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robot, informacje dotyczące pobytów na budowie oraz pracach poza placem budowy; kopie protokołów jakie powstaną w danym okresie a dotyczących kontroli jakości, wprowadzonych lub przygotowywanych zmian, protokołów przejęcia robot, potwierdzeń usunięcia wad; oraz inne informacje, jakich Zamawiający zażąda lub Wykonawca sam uzna za istotne). 7) Organizowanie, przeprowadzenie i dokonanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót, a w szczególności: a) stwierdzenie gotowości do odbioru robót bądź obiektu, b) przeprowadzanie komisyjnych odbiorów, c) egzekwowanie od Wykonawców Inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokółów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów, oraz dokumentacji powykonawczej, d) sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury Wykonawców, kosztorysów powykonawczych i kalkulacji w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów, a także dokumentów, które będą załącznikami do tej faktury (w tym protokółów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym; e) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, f) wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności Inspektora Nadzoru w okresie realizacji zadania oraz w okresie rozliczeniowym po zakończeniu inwestycji. g) dokonanie odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji. 8) Informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji (zmian technicznych, robotach dodatkowych) powodujących wzrost kosztów inwestycji. Sporządzanie protokółów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie. 9) Współdziałanie z Koordynatorami prac ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami; 10) Uczestnictwo w naradach/radach budowy, w pracach Komisji Odbioru Końcowego; 11) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy. 12) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich. 13) Wnioskowanie do zatwierdzania przez Zamawiającego, uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego. 14) Egzekwowanie od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej. 15) Zachowanie wymagań ochrony środowiska. 16) Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje w nadzorowanych branżach, które dotyczą: a) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany; b) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie przeprowadzenia niezbędnych eksperty i badań technicznych; c) uzyskiwanych od projektanta wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w nadzorowanych branżach; d) wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP; e) akceptacji sprzętu oraz środków transportu użytych do robót w nadzorowanych branżach, co do zgodności ich z warunkami kontraktu; f) wykonania pomiarów oraz uczestnictwo w pobieraniu próbek lub badaniach w nadzorowanych robotach, ewentualnie zlecenia tych czynności laboratorium akceptowanemu przez Koordynatora i dokonywania oceny wyników badań i pomiarów; g) ustalania metod obmiarów robót i uczestnictwo przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę robót w nadzorowanych branżach; h) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego; i) oceny przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach do akceptacji Koordynatora w ramach nadzorowanych branż; j) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót w ramach nadzorowanych branż; k) poświadczenia terminu zakończenia robót; l) uzgadniania z Koordynatorem zakresu robót dodatkowych lub zamiennych i przygotowanie dla tych prac wniosku uzasadniającego wraz z kalkulacją kosztów w nadzorowanych branżach; m) przedkładanie do zatwierdzenia do Koordynatora protokołów konieczności i protokołów z negocjacji na roboty dodatkowe lub zamienne w nadzorowanych branżach; n) przedkładanie do rozstrzygnięć Koordynatora spraw spornych z Wykonawcą robót w zakresie obmiarów i należnych kwot, ze stosowną opinią oraz uzasadnieniem w ramach prowadzonych nadzorów; o) wnioskowanie do Koordynatora o przywołanie nadzoru autorskiego; p) akceptacja zgłoszenia przez Wykonawcę zasadniczego ukończenia robót wraz z wykazem robót do zakończenia oraz wad i usterek w nadzorowanych branżach; q) dokumentacja fotograficzna postępu robót (w technice komputerowej) w nadzorowanych branżach. 17) Obsługa okresu gwarancyjnego: - nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia. - przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego. 18) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpiecznego Ruchu Drogowego sposobu prowadzenia robót pod ruchem oraz utrzymania porządku na terenie budowy. 19) Znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji. 20) Sporządzanie oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis - zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe. 21) Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Wykonawcą przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 22) Inspektor nadzoru inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat. W przypadku odstąpienia Wykonawcy robót od jej realizacji - Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni wykonanie inwentaryzacji stanu robót wraz z ustaleniami jej wartości w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego (wraz z materiałami i urządzeniami pozostawionymi na budowie), a także przygotuje kosztorysy inwestorskie na roboty konieczne do wykonania celem zakończenia inwestycji. Inspektor będzie brał czynny udział w procesie wyboru nowego wykonawcy i nadzorował dalej budowę po jego wyborze. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i pobytem na miejscu realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca we własnym zakresie. 5. Uprawnienia Wykonawcy: 1) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, dokumentów potwierdzających krajowe pochodzenie stosowanych wyrobów budowlanych. 2) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 3) Wstrzymywanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania robót oraz gdy wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających- Zamawiający, zgodnie z 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.52.10.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSposób oceny: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej jedną usługę polegającą pełnieniu kompleksowego nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy dróg/placów o wartości nadzorowanych robót co najmniej 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych) obejmującą nadzór w branżach: - drogowej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, - telekomunikacyjnej,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSposób oceny: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował personelem (co najmniej 1 osobą) w zakresie następujących stanowisk: a) Inspektor nadzoru robót drogowych - Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę/rozbudowę/przebudowę placu/drogi/ulicy w tym jedno o wartości nadzorowanych robót, co najmniej 1.300.000,00 PLN ( milion trzysta złotych), - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych (wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej): - Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej i/lub wodociągowej w tym jedno o wartości nadzorowanych robót, co najmniej 700.000,00 PLN ( siedemset tysięcy złotych) - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów); c) Inspektor nadzoru robót sanitarnych (gazowych) - Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę/przebudowę sieci gazowej w tym jedno o wartości nadzorowanych robót, co najmniej 70.000,00 PLN ( siedemdziesiąt tysięcy złotych) - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji gazowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów); Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji określonych w punktach b i c. d) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych - Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę/przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych w tym jedno o wartości nadzorowanych robót co najmniej 200.000,00 PLN ( dwieście tysięcy złotych) - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów); e) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych - Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę/przebudowę sieci telekomunikacyjnych w tym jedno o wartości nadzorowanych robót co najmniej 40.000,00 PLN ( czterdzieści tysięcy złotych) - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
-
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
-
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. Pełnomocnictwo.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jak i jego poszczególnych etapów w przypadku: 1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, 2) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, 3) konieczność realizacji robót dodatkowych, zamiennych, działania mających na celu w niezwłoczne usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 4) zmiany przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy 5) znaleziska archeologiczne, wojenne itp. prowadzące do konieczności wstrzymania robót, 6) przedłużające się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedury i postępowania administracyjne, cywilne, karne, szczególności wydanie przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót, z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 7) działania osób trzecich niezależne od stron umowy uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie umowy we wskazanych terminach, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT). 3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych do pełnienia funkcji koordynatorów prac oraz inspektorów nadzoru z zachowaniem ciągłości nadzoru. W celu dokonania zmiany inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić nową kandydaturę z zamawiającym i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje i staż wymagany dla tego stanowiska określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tomaszow-maz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Mościckiego 6 pok. nr. 6 (II p.), Wydział Inwestycji Urzędu Miasta..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16 pok. 12 budynek A (kancelaria)..
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Tomaszów Mazowiecki: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych.
Numer ogłoszenia: 119249 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 96717 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 23 11, faks 44 724 43 59.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych..
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano - montażowych związanych z budową ulic Nowomurarskiej, Zachodniej i Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim w następujących specjalnościach: - drogowej - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, - telekomunikacyjnej. Nadzorowane roboty realizowane będą zgodnie z Decyzją o pozwolenie na budowę Nr 634/10, WAB.7351-835/10 z dnia 29.10.2010 r., Decyzją o realizację inwestycji drogowej Nr 1/10, WAB.7330-1/10 z dnia 18.02.2010 r., Decyzją o realizację inwestycji drogowej Nr 6/11, WAB.7330-13/10 z dnia 08.12.2011 r., oraz dokumentację techniczną (Projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy nakładcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) stanowiącą opis przedmiotu Zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy pełen zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w szczególności w art. 25 i 26. Oprócz obowiązków nałożonych przez ustawę Prawo budowlane Wykonawca zobowiązany będzie zapoznać się z decyzją o pozwolenie na budowę oraz dokumentacją projektową a w przypadku zastrzeżeń w stosunku do otrzymanej dokumentacji, Inspektor nadzoru zawiadomi Zamawiającego, który zwróci się do autora tej dokumentacji o wyjaśnienia, uzupełnienia lub korektę. 3. Zakres zamówienia obejmuje 1) Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót; 2) Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3) Pełnienie przez inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej, funkcji koordynatora prac pozostałych inspektorów nadzoru; 4) Współdziałanie z Wykonawcą robót na placu budowy; 5) Współdziałanie z Koordynatorem ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami; 6) Współpraca ze służbami inwestorskimi oraz ekspertami powołanymi dodatkowo przez Zamawiającego; 7) Podejmowanie działań, dotyczących: a) udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących kontraktu w odniesieniu do nadzorowanych branż; b) wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskiwania zgody projektanta na zmiany; c) przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych; d) uzyskiwania od projektanta dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; e) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP; f) żądania wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę robót, a przede wszystkim zlecania Wykonawcy robót badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości; g) Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z czynności objętych przedmiotem zamówienia lub przydatnych inwestorowi ze względów użytkowych bądź eksploatacyjnych lub wymaganych od Koordynatora w zakresie nadzorowanej branży; h) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) z postępu robót; i) Kontrola przygotowania kompletu dokumentów do odbioru technicznego części lub całości robót w celu zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; j) Sporządzanie kwartalnych raportów z wykonywanych czynności za okres rozliczeniowy uwzględniony w harmonogramie robót z Wykonawcą robót, k) Opiniowanie konieczności wykonania robót i zamówień dodatkowych oraz ewentualnych rozwiązań zamiennych; l) Udział w naradach/radach budowy organizowanych przez Wykonawcę robót na terenie budowy lub organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie. m) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; n) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; o) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i pobytem na miejscu realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca we własnym zakresie. 4. Do zadań inspektora nadzoru należy również: 1) Nadzór inwestycji w okresie gwarancji. Kontrola rozliczeń finansowo-rzeczowych, w szczególności wizytowanie inwestycji przez przedstawiciela, Inspektorów nadzoru minimum raz w tygodniu a także na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy, w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu co najmniej raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy, 2) Zatwierdzanie przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywania ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskać pisemne: aprobatę Projektanta i zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3) Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru. 4) Kontrola i realizacja rozliczenia finansowo-rzeczowego budowy (w tym sprawdzenie obmiarów, kosztorysów powykonawczych, akceptacja i odbiór wykonanych robót na protokóle odbioru częściowego będącym podstawą do fakturowania częściowego przez Wykonawcę robót, parafowanie faktur). 5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 6) Składanie co kwartał raportów Zamawiającemu, stanowiących podstawę do zapłaty, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i informacji o postępach w realizacji robót (zawierających: skrócony opis sytuacji na terenie budowy, informację dotyczącą zaawansowania robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robot, informacje dotyczące pobytów na budowie oraz pracach poza placem budowy; kopie protokołów jakie powstaną w danym okresie a dotyczących kontroli jakości, wprowadzonych lub przygotowywanych zmian, protokołów przejęcia robot, potwierdzeń usunięcia wad; oraz inne informacje, jakich Zamawiający zażąda lub Wykonawca sam uzna za istotne). 7) Organizowanie, przeprowadzenie i dokonanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, czynności odbiorów przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót, a w szczególności: a) stwierdzenie gotowości do odbioru robót bądź obiektu, b) przeprowadzanie komisyjnych odbiorów, c) egzekwowanie od Wykonawców Inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokółów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów, oraz dokumentacji powykonawczej, d) sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury Wykonawców, kosztorysów powykonawczych i kalkulacji w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów, a także dokumentów, które będą załącznikami do tej faktury (w tym protokółów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym; e) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, f) wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności Inspektora Nadzoru w okresie realizacji zadania oraz w okresie rozliczeniowym po zakończeniu inwestycji. g) dokonanie odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji. 8) Informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji (zmian technicznych, robotach dodatkowych) powodujących wzrost kosztów inwestycji. Sporządzanie protokółów konieczności w przypadku potrzeby wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie. 9) Współdziałanie z Koordynatorami prac ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami; 10) Uczestnictwo w naradach/radach budowy, w pracach Komisji Odbioru Końcowego; 11) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy. 12) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich. 13) Wnioskowanie do zatwierdzania przez Zamawiającego, uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego. 14) Egzekwowanie od Wykonawcy robót obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej. 15) Zachowanie wymagań ochrony środowiska. 16) Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje w nadzorowanych branżach, które dotyczą: a) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany; b) wnioskowanie do Koordynatora w sprawie przeprowadzenia niezbędnych eksperty i badań technicznych; c) uzyskiwanych od projektanta wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w nadzorowanych branżach; d) wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem i przepisami BHP; e) akceptacji sprzętu oraz środków transportu użytych do robót w nadzorowanych branżach, co do zgodności ich z warunkami kontraktu; f) wykonania pomiarów oraz uczestnictwo w pobieraniu próbek lub badaniach w nadzorowanych robotach, ewentualnie zlecenia tych czynności laboratorium akceptowanemu przez Koordynatora i dokonywania oceny wyników badań i pomiarów; g) ustalania metod obmiarów robót i uczestnictwo przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę robót w nadzorowanych branżach; h) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego; i) oceny przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach do akceptacji Koordynatora w ramach nadzorowanych branż; j) dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót w ramach nadzorowanych branż; k) poświadczenia terminu zakończenia robót; l) uzgadniania z Koordynatorem zakresu robót dodatkowych lub zamiennych i przygotowanie dla tych prac wniosku uzasadniającego wraz z kalkulacją kosztów w nadzorowanych branżach; m) przedkładanie do zatwierdzenia do Koordynatora protokołów konieczności i protokołów z negocjacji na roboty dodatkowe lub zamienne w nadzorowanych branżach; n) przedkładanie do rozstrzygnięć Koordynatora spraw spornych z Wykonawcą robót w zakresie obmiarów i należnych kwot, ze stosowną opinią oraz uzasadnieniem w ramach prowadzonych nadzorów; o) wnioskowanie do Koordynatora o przywołanie nadzoru autorskiego; p) akceptacja zgłoszenia przez Wykonawcę zasadniczego ukończenia robót wraz z wykazem robót do zakończenia oraz wad i usterek w nadzorowanych branżach; q) dokumentacja fotograficzna postępu robót (w technice komputerowej) w nadzorowanych branżach. 17) Obsługa okresu gwarancyjnego: - nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia. - przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego. 18) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpiecznego Ruchu Drogowego sposobu prowadzenia robót pod ruchem oraz utrzymania porządku na terenie budowy. 19) Znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji. 20) Sporządzanie oceny technicznej zrealizowanej inwestycji, która winna zawierać opis - zawarte umowy, dane techniczne obiektu, zakres rzeczowy, tok realizacji, warunki realizacji, pomiary, badania kontrolne, wnioski końcowe. 21) Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Wykonawcą przygotują na dzień odbioru końcowego niezbędną dokumentację i wniosek celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 22) Inspektor nadzoru inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat. W przypadku odstąpienia Wykonawcy robót od jej realizacji - Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni wykonanie inwentaryzacji stanu robót wraz z ustaleniami jej wartości w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego (wraz z materiałami i urządzeniami pozostawionymi na budowie), a także przygotuje kosztorysy inwestorskie na roboty konieczne do wykonania celem zakończenia inwestycji. Inspektor będzie brał czynny udział w procesie wyboru nowego wykonawcy i nadzorował dalej budowę po jego wyborze. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i pobytem na miejscu realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca we własnym zakresie. 5. Uprawnienia Wykonawcy: 1) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, dokumentów potwierdzających krajowe pochodzenie stosowanych wyrobów budowlanych. 2) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 3) Wstrzymywanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania robót oraz gdy wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9, 71.52.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- PM Pilarski Miśkiewicz Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 135 lok. 127, 92-318 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 104878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
158670,00
Oferta z najniższą ceną:
158670,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
158670,00
Waluta:
PLN.