IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia: licytacja elektroniczna
IV.1.2) ZamawiajÄ
cy ĹźÄ
da wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. ZamawiajÄ
cy zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy ĹźÄ
da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokoĹci 15 000,00 PLN (sĹownie: piÄtnaĹcie tysiÄcy zĹotych 00/100) w terminie 4 dni od dnia przekazania zaproszeĹ do udziaĹu w licytacji elektronicznej. 2. Wadium moĹźe byÄ wniesione w: 1)pieniÄ
dzu; 2)porÄczeniach bankowych, lub porÄczeniach spĂłĹdzielczej kasy oszczÄdnoĹciowo-kredytowej, z tym, Ĺźe porÄczenie kasy jest zawsze porÄczeniem pieniÄĹźnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)porÄczeniach udzielanych przez podmioty, o ktĂłrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄbiorczoĹci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Uwaga! Wadium wnoszone w porÄczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub porÄczeniach udzielanych przez podmioty, o ktĂłrych mowa w pkt 2 ppkt 5), naleĹźy zdeponowaÄ przed upĹywem terminu wskazanym w punkcie 1 w Kasie UrzÄdu Miasta ZduĹska Wola (budynek nr 4, parter, pokĂłj nr 411). Z treĹci tych dokumentĂłw musi wynikaÄ bezwarunkowe, (na kaĹźde pisemne ĹźÄ
danie zgĹoszone przez ZamawiajÄ
cego) zobowiÄ
zanie Gwaranta do wypĹaty ZamawiajÄ
cemu peĹnej kwoty wadium w okolicznoĹciach okreĹlonych w ustawie Prawo zamĂłwieĹ publicznych. WyĹźej wymienione gwarancje i porÄczenia nie mogÄ
wprowadzaÄ Ĺźadnych dodatkowych warunkĂłw merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i porÄczeĹ musi mieÄ takÄ
samÄ
pĹynnoĹÄ jak wadium wniesione w pieniÄ
dzu, co oznacza, Ĺźe dochodzenie roszczenia z tytuĹu zapĹaty wadium nie moĹźe byÄ utrudnione, w szczegĂłlnoĹci poprzez rozumienie terminu, w ktĂłrym ĹźÄ
danie zapĹaty ZamawiajÄ
cego powinno dotrzeÄ do Gwaranta lub PorÄczyciela jako terminu waĹźnoĹci gwarancji i porÄczeĹ. Termin, w ktĂłrym ĹźÄ
danie zapĹaty ZamawiajÄ
cego powinno dotrzeÄ do Gwaranta lub PorÄczyciela musi dawaÄ moĹźliwoĹÄ realnego zaspokojenia roszczeĹ ZamawiajÄ
cego z Gwarancji lub PorÄczenia w przypadku zaistnienia w terminie zwiÄ
zania ofertÄ
ktĂłregokolwiek z przypadkĂłw, Przewidzianych ustawÄ
Prawo zamĂłwieĹ publicznych. Termin ten musi uwzglÄdniaÄ w szczegĂłlnoĹci czas niezbÄdny na dostarczenie pisemnego ĹźÄ
dania zapĹaty ZamawiajÄ
cego do Gwaranta lub PorÄczyciela. 4. Wadium wnoszone w pieniÄ
dzu naleĹźy wpĹaciÄ przelewem w terminie okreĹlonym w pkt 1 na rachunek bankowy ZamawiajÄ
cego: Bank SpĂłĹdzielczy w PoddÄbicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001. 5. ZamawiajÄ
cy dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami okreĹlonymi w art. 46 ustawy. 6. Wykonawca zobowiÄ
zany jest wnieĹÄ wadium na caĹy okres zwiÄ
zania oferta. 7. ZamawiajÄ
cy zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami okreĹlonymi w art. 46 ustawy.
IV.1.3) Przewiduje siÄ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamĂłwienia: nie
IV.1.4) Wymaga siÄ zĹoĹźenia ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ
czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych: nie
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w postaci katalogĂłw elektronicznych lub doĹÄ
czenia do ofert katalogĂłw elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga siÄ zĹoĹźenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza siÄ zĹoĹźenie oferty wariantowej
nie
ZĹoĹźenie oferty wariantowej dopuszcza siÄ tylko z jednoczesnym zĹoĹźeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcĂłw, ktĂłrzy zostanÄ
zaproszeni do udziaĹu w postÄpowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawcĂłw Â
Przewidywana minimalna liczba wykonawcĂłw
Maksymalna liczba wykonawcĂłw Â
Kryteria selekcji wykonawcĂłw:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupĂłw: Umowa ramowa bÄdzie zawarta:
Czy przewiduje siÄ ograniczenie liczby uczestnikĂłw umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
ZamĂłwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw dopuszcza siÄ zĹoĹźenie ofert w formie katalogĂłw elektronicznych:
nie
Przewiduje siÄ pobranie ze zĹoĹźonych katalogĂłw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ
dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupĂłw:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem) nie
NaleĹźy wskazaÄ elementy, ktĂłrych wartoĹci bÄdÄ
przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje siÄ ograniczenia co do przedstawionych wartoĹci, wynikajÄ
ce z opisu przedmiotu zamĂłwienia: nie
NaleĹźy podaÄ, ktĂłre informacje zostanÄ
udostÄpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄdzie termin ich udostÄpnienia:
Informacje dotyczÄ
ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposĂłb postÄpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄdÄ
warunki, na jakich wykonawcy bÄdÄ
mogli licytowaÄ (minimalne wysokoĹci postÄ
pieĹ):
Informacje dotyczÄ
ce wykorzystywanego sprzÄtu elektronicznego, rozwiÄ
zaĹ i specyfikacji technicznych w zakresie poĹÄ
czeĹ:
Wymagania dotyczÄ
ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapĂłw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr | czas trwania etapu |
| |
Czy wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ
pieĹ, zostanÄ
zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Warunki zamkniÄcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) KryteriaKryteria | Znaczenie |
Cena brutto | 100 |
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktĂłrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogĹoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogĹoszeniem Minimalne wymagania, ktĂłre muszÄ
speĹniaÄ wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeĹźenie prawa do udzielenia zamĂłwienia na podstawie ofert wstÄpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw negocjacji (w tym liczbÄ etapĂłw):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagaĹ zamawiajÄ
cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokoĹci nagrĂłd dla wykonawcĂłw, ktĂłrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ
zania stanowiÄ
ce podstawÄ do skĹadania ofert, jeĹźeli zamawiajÄ
cy przewiduje nagrody:
WstÄpny harmonogram postÄpowania:
PodziaĹ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiÄ
zaĹ: nie
NaleĹźy podaÄ informacje na temat etapĂłw dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamĂłwienia definiujÄ
ce minimalne wymagania, ktĂłrym muszÄ
odpowiadaÄ wszystkie oferty:
PodziaĹ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ
cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriĂłw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkĂłw zamĂłwienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na ktĂłrej bÄdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
https://licytacje.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na ktĂłrej jest dostÄpny opis przedmiotu zamĂłwienia w licytacji elektronicznej:
www.zdunskawola.pl
Wymagania dotyczÄ
ce rejestracji i identyfikacji wykonawcĂłw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ
dzeĹ informatycznych:
1. Wymagania formalne: Licytacja prowadzona bÄdzie na platformie UrzÄdu ZamĂłwieĹ Publicznych, znajdujÄ
cej siÄ na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. Z platformy w peĹnym zakresie mogÄ
korzystaÄ wyĹÄ
cznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod podanym adresem. Wykonawca, aby umoĹźliwiÄ zamawiajÄ
cemu dopuszczenie go do udziaĹu w licytacji, powinien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziaĹu w licytacji przekazaÄ informacjÄ o swoim loginie. Login powinien byÄ przekazany zamawiajÄ
cemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni wielkich i maĹych liter, numerĂłw, spacji itp. W przypadku podania przez wykonawcÄ niewĹaĹciwego loginu bÄ
dĹş nieprzekazania go zamawiajÄ
cemu wraz z wnioskiem zamawiajÄ
cy dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Niedostarczenie loginu lub dostarczenie niepoprawnego loginu bÄdzie skutkowaĹo brakiem moĹźliwoĹci wziÄcia udziaĹu wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub rĂłwnowaĹźnej)z systemem operacyjnym Windows/Linux, speĹniajÄ
cy wymogi techniczne okreĹlone przez producentĂłw przeglÄ
darek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyĹźszej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyĹźszej, z zainstalowanÄ
jednÄ
z ww. przeglÄ
darek lub przeglÄ
darkÄ
rĂłwnowaĹźnÄ
, podĹÄ
czony do sieci Internet.
SposĂłb postÄpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreĹlenie minimalnych wysokoĹci postÄ
pieĹ:
1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna bÄdzie licytacjÄ
1-etapowÄ
. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy skĹadajÄ
kolejne korzystniejsze postÄ
pienia. MoĹźliwoĹÄ zĹoĹźenia postÄ
pienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamkniÄcia. 3. Oferta zĹoĹźona w toku licytacji przestaje wiÄ
zaÄ gdy inny Wykonawca zĹoĹźyĹ ofertÄ korzystniejszÄ
. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponujÄ
rzeczywistÄ
cenÄ oferty brutto wyraĹźonÄ
w zĹotych oraz ewentualnie w groszach; grosze naleĹźy oddzieliÄ od zĹotych kropkÄ
. 5. Oferta zĹoĹźona przez WykonawcÄ winna byÄ niĹźsza od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotÄ minimalnego postÄ
pienia. 6. W toku licytacji ZamawiajÄ
cy za poĹrednictwem platformy licytacyjnej na bieĹźÄ
co bÄdzie przekazywaĹ wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji zĹoĹźonych przez nich ofert, liczbie WykonawcĂłw biorÄ
cych udziaĹ w licytacji elektronicznej, a takĹźe o cenach zĹoĹźonych ofert, z tym Ĺźe do momentu zamkniÄcia licytacji nie ujawni informacji umoĹźliwiajÄ
cych identyfikacjÄ WykonawcĂłw. 7. ZamawiajÄ
cy przyjÄ
Ĺ cenÄ wywoĹawczÄ
brutto za caĹoĹÄ 680 000,00 PLN. 8. WysokoĹÄ minimalnego postÄ
pienia: 5 000,00 PLN. 9. ZamawiajÄ
cy udzieli zamĂłwienia Wykonawcy, ktĂłry zaoferuje najniĹźszÄ
cenÄ brutto. 10. Cena ofertowa powinna obejmowaÄ wszystkie koszty i skĹadniki wraz z narzutami, niezbÄdne do wykonania przedmiotu zamĂłwienia. 11. Zaproponowana przez wykonawcÄ cena bÄdzie staĹa w czasie objÄtym umowÄ
.
Informacje o liczbie etapĂłw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja jednoetapowa
Czas trwania: 60 minut
Wykonawcy, ktĂłrzy nie zĹoĹźyli nowych postÄ
pieĹ, zostanÄ
zakwalifikowani do nastÄpnego etapu: nie
Termin skĹadania wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w licytacji elektronicznej:
Data: 22/03/2017 godzina: 10:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
5 dni po terminie przekaznia zaproszeĹ, o godzinie 10:00
Termin i warunki zamkniÄcia licytacji elektronicznej:
UpĹywa w dniu otwarcia o godzinie 11:00
Istotne dla stron postanowienia, ktĂłre zostanÄ
wprowadzone do treĹci zawieranej umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego, albo ogĂłlne warunki umowy, albo wzĂłr umowy:
WzĂłr umowy Umowa nr RI/âŚ..âŚ/2017 zawarta w dniu ............................ roku, w ZduĹskiej Woli pomiÄdzy: Miastem ZduĹska Wola, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta ZduĹska Wola Piotra NiedĹşwieckiego, peĹniÄ
cego funkcjÄ w UrzÄdzie Miasta ZduĹska Wola, przy ulicy ZĹotnickiego 12, 98-220 ZduĹska Wola, zwanym dalej âZamawiajÄ
cym,â a âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ..âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ..âŚâŚ âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚNIPâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚREGONâŚâŚâŚâŚ..âŚâŚ, zwanym (Ä
) dalej âWykonawcÄ
,â w rezultacie przeprowadzenia postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, znak sprawy: RI.271.14.2017.JU, w oparciu o ustawÄ z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), poniĹźej kwoty okreĹlonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych. § 1 1. Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacjÄ robĂłt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwÄ
: âPrzebudowa ulicy Niemcewiczaâ w ZduĹskiej Woli, zgodnie z dokumentacjÄ
projektowÄ
, w zakresie: 1) przebudowy drogi o dĹugoĹci 709 m poprzez wykonanie jezdni asfaltowej gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa Ĺamanego gr. 20 cm i utwardzenia poboczy; 2) przebudowy skrzyĹźowania ulic Niemcewicza i Staszica; 3) przebudowy wpustĂłw i odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyĹźowaniu oraz wskazanych odcinkach drogi; 4) wycinki drzew rosnÄ
cych w pasie drogowym; 5) robĂłt zwiÄ
zanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowego oznakowania oraz wykonania oznakowania docelowego pionowego i poziomego grubowarstwowego; 6) robĂłt demontaĹźowych i rozbiĂłrkowych, 7) odmulenia rowĂłw, 8) wywozu i utylizacji elementĂłw z rozbiĂłrek, ziemi z korytowania, odmulania rowĂłw. 2. Wycinka drzew bÄdzie nadzorowana przez dziaĹajÄ
cego na zlecenie ZamawiajÄ
cego biegĹego w zakresie ochrony przyrody oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystÄ
pieniem do wycinki, Wykonawca w obecnoĹci biegĹego dokona przeglÄ
du drzew w zakresie gniazdowania ptakĂłw. Wykonawca dokona wycinki oraz pociÄcia drewna na odcinki odpowiedniej dĹugoĹci wg wytycznych biegĹego. Wykonawca zobowiÄ
zany jest odkupiÄ od ZamawiajÄ
cego drewno pochodzÄ
ce z wycinki, po cenach wynikajÄ
cych z wyceny drewna dokonanej przez biegĹego. Do ustalonej przez biegĹego ceny doliczony zostanie podatek VAT wg obowiÄ
zujÄ
cej stawki. ZamawiajÄ
cy wystawi na rzecz Wykonawcy fakturÄ VAT z tytuĹu sprzedaĹźy drewna po zakoĹczeniu wycinki. Strony dopuszczajÄ
moĹźliwoĹÄ potrÄ
cenia naleĹźnoĹci z tytuĹu sprzedaĹźy drewna z wynagrodzenia Wykonawcy. PowstaĹe w trakcie wycinki odpady organiczne Wykonawca zagospodaruje we wĹasnym zakresie. 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany wg zaĹÄ
czonej dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze zĹoĹźonÄ
ofertÄ
i opisem przedmiotu zamĂłwienia okreĹlonym w ogĹoszeniu o zamĂłwieniu nr âŚâŚâŚâŚâŚâŚ.. zwanym dalej ogĹoszeniem, ktĂłre stanowiÄ
zaĹÄ
czniki do niniejszej umowy i sÄ
jej integralnÄ
czÄĹciÄ
. Przedmiot umowy musi byÄ wykonany zgodnie z obowiÄ
zujÄ
cymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszÄ
umowÄ
. 4. Wykonawca zobowiÄ
zany jest do sporzÄ
dzenia i dostarczenia ZamawiajÄ
cemu kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo - finansowego uproszczonego w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. § 2 1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreĹlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalajÄ
wynagrodzenie ryczaĹtowe, ktĂłrego definicjÄ okreĹla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokoĹci: cena netto w wysokoĹci: .......................................................................... zĹotych, sĹownie zĹotych: ..................................................................................................................., plus podatek VAT w wysokoĹci âŚâŚ%, tj. :................................................................... zĹotych, sĹownie zĹotych: ..................................................................................................................., tj. cena brutto w wysokoĹci: .......................................................................................... zĹotych, sĹownie zĹotych: ...................................................................................................................., 2. Kwota okreĹlona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwiÄ
zane z realizacjÄ
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytuĹu oszacowania wszelkich kosztĂłw zwiÄ
zanych z realizacjÄ
przedmiotu umowy. 3. Niedoszacowanie, pominiÄcie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie moĹźe byÄ podstawÄ
do ĹźÄ
dania zmiany wynagrodzenia ryczaĹtowego okreĹlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Strony umowy nie mogÄ
zmieniÄ ceny wykonania zamĂłwienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, poza okolicznoĹciami przedstawionymi w niniejszej umowie. 5. Strony postanawiajÄ
, iĹź wynagrodzenie Wykonawcy, o ktĂłrym mowa w ust. 1 niniejszej umowy bÄdzie pĹacone w czÄĹciach i bÄdzie rozliczane przez ZamawiajÄ
cego po rozpoczÄciu wykonywania robĂłt budowlanych, nie czÄĹciej niĹź jeden raz na dwa miesiÄ
ce roku kalendarzowego, po podpisaniu protokoĹu odbioru czÄĹciowego bez uwag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez WykonawcÄ na kwotÄ ustalonÄ
w doĹÄ
czonym do faktury VAT zestawieniu wartoĹci wykonanych robĂłt, sporzÄ
dzonym przez WykonawcÄ narastajÄ
co, pomniejszonÄ
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane (przez co Strony rozumiejÄ
wynagrodzenie objÄte fakturami VAT wystawionymi przez WykonawcÄ). 6. Strony postanawiajÄ
, iĹź doĹÄ
czone do faktury VAT za wykonane roboty budowlane zestawienie wartoĹci wykonanych robĂłt przez WykonawcÄ, bÄdzie zweryfikowane i podpisane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiÄ
zuje siÄ, iĹź zestawienie zostanie zĹoĹźone wraz z wynikami badaĹ i sprawdzeĹ, i deklaracjami zgodnoĹci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bÄdÄ
niezbÄdne. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia wykonanych robĂłt nastÄ
pi w ciÄ
gu 7 dni od ich otrzymania, o ile zĹoĹźone zostanÄ
kompletne, prawidĹowo sporzÄ
dzone materiaĹy, w sposĂłb okreĹlony w niniejszym ustÄpie. 7. Wynagrodzenie okreĹlone w ust. 1 zostanie uiszczone przez ZamawiajÄ
cego na rachunek bankowy Wykonawcy w âŚâŚâŚâŚâŚ.. nr rachunku bankowego âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ., w terminie do 30 dni od dnia dorÄczenia faktury VAT do siedziby ZamawiajÄ
cego, po uprzedniej akceptacji faktury VAT przez ZamawiajÄ
cego stosownie do postanowieĹ umowy. 8. Za dzieĹ zapĹaty Strony uznajÄ
dzieĹ obciÄ
Ĺźania rachunku ZamawiajÄ
cego stosownÄ
kwotÄ
. 9. Do faktury Wykonawca jest zobowiÄ
zany doĹÄ
czyÄ: 1) oĹwiadczenie, Ĺźe dane roboty zostaĹy wykonane bez udziaĹu podwykonawcĂłw, lub 2) w przypadku wykonania robĂłt z udziaĹem podwykonawcĂłw â oĹwiadczenie podwykonawcy potwierdzajÄ
ce, Ĺźe otrzymaĹ terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie naleĹźne z tytuĹu wykonanego zakresu robĂłt. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy siÄ z podwykonawcÄ
lub dalszym podwykonawcÄ
z tytuĹu wykonanej przez niego czÄĹci prac i zwiÄ
zanym z tym nieotrzymaniem przez ZamawiajÄ
cego oĹwiadczenia, o ktĂłrym mowa w ust. 9 podpunkt 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiÄ
zany do niezwĹocznego zĹoĹźenia ZamawiajÄ
cemu oĹwiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokoĹci wynagrodzenia naleĹźnego mu za wykonanÄ
czÄĹÄ przedmiotu umowy i numerze rachunku bankowego, na ktĂłre naleĹźy przekazaÄ to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcÄ lub dalszego podwykonawcÄ. 11. ZamawiajÄ
cy dokona bezpoĹredniej zapĹaty wymagalnego wynagrodzenia przysĹugujÄ
cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktĂłry zawarĹ zaakceptowanÄ
przez ZamawiajÄ
cego umowÄ o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
roboty budowlane, lub ktĂłry zawarĹ przedĹoĹźonÄ
ZamawiajÄ
cemu umowÄ o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
dostawy lub usĹugi, w przypadku uchylenia siÄ od obowiÄ
zku zapĹaty odpowiednio przez WykonawcÄ, podwykonawcÄ lub dalszego podwykonawcÄ zamĂłwienia na roboty budowlane. 12. Wynagrodzenie, o ktĂłrym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wyĹÄ
cznie naleĹźnoĹci powstaĹych po zaakceptowaniu przez ZamawiajÄ
cego umowy o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
roboty budowlane, lub po przedĹoĹźeniu ZamawiajÄ
cemu poĹwiadczonej za zgodnoĹÄ z oryginaĹem kopii umowy o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
dostawy i usĹugi. 13. BezpoĹrednia zapĹata obejmuje wyĹÄ
cznie naleĹźne wynagrodzenie, bez odsetek, naleĹźnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 14. Przed dokonaniem bezpoĹredniej zapĹaty ZamawiajÄ
cy umoĹźliwi Wykonawcy zgĹoszenie w formie pisemnej uwag dotyczÄ
cych zasadnoĹci bezpoĹredniej zapĹaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktĂłrych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. ZamawiajÄ
cy poinformuje WykonawcÄ o terminie zgĹaszania uwag, nie krĂłtszym niĹź 7 dni od dnia dorÄczenia informacji o uchyleniu siÄ od obowiÄ
zku zapĹaty przez WykonawcÄ, podwykonawcÄ lub dalszego podwykonawcÄ. 15. W przypadku zgĹoszenia uwag, o ktĂłrych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez ZamawiajÄ
cego, ZamawiajÄ
cy moĹźe: 1) nie dokonaÄ bezpoĹredniej zapĹaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeĹźeli Wykonawca wykaĹźe niezasadnoĹÄ takiej zapĹaty, albo 2) zĹoĹźyÄ do depozytu sÄ
dowego kwotÄ potrzebnÄ
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wÄ
tpliwoĹci ZamawiajÄ
cego co do wysokoĹci naleĹźnej zapĹaty podmiotu, ktĂłremu pĹatnoĹÄ siÄ naleĹźy, albo 3) dokonaÄ bezpoĹredniej zapĹaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeĹźeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaĹźe zasadnoĹÄ takiej zapĹaty. 16. W przypadku dokonania bezpoĹredniej zapĹaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktĂłrych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, ZamawiajÄ
cy potrÄ
ci kwotÄ wypĹaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleĹźnego Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca ZamawiajÄ
cego upowaĹźnia. 17. Kwota wynagrodzenia wypĹacanego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moĹźe przekroczyÄ wartoĹci robĂłt (usĹug, dostaw) wynikajÄ
cej z niniejszej umowy. 18. KoniecznoĹÄ wielokrotnego dokonywania bezpoĹredniej zapĹaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktĂłrych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, lub koniecznoĹÄ dokonania bezpoĹrednich zapĹat na sumÄ wiÄkszÄ
niĹź 5% wartoĹci umĂłwionego wynagrodzenia wynikajÄ
cego z niniejszej umowy moĹźe stanowiÄ podstawÄ do odstÄ
pienia od umowy przez ZamawiajÄ
cego. 19. Rozliczenie finansowe (zapĹata) z WykonawcÄ
bÄdzie nastÄpowaÄ przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w ciÄ
gu 30 dni od dnia przedĹoĹźenia ZamawiajÄ
cemu kompletu dokumentĂłw rozliczeniowych tj.: 1) protokoĹu odbioru robĂłt, 2) faktury, 3) oĹwiadczenia, Ĺźe dane roboty zostaĹy wykonane bez udziaĹu podwykonawcĂłw lub oĹwiadczenia podwykonawcy potwierdzajÄ
cego, Ĺźe otrzymaĹ w terminie od Wykonawcy wynagrodzenie naleĹźne z tytuĹu wykonanej czÄĹci przedmiotu umowy lub oĹwiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokoĹci wynagrodzenia naleĹźnego mu za wykonanÄ
czÄĹÄ przedmiotu umowy i numerze rachunku bankowego, na ktĂłre naleĹźy przekazaÄ to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcÄ lub dalszego podwykonawcÄ. 20. Brak zachowania przez WykonawcÄ warunkĂłw okreĹlonych w niniejszym paragrafie zwalnia ZamawiajÄ
cego z zapĹaty odsetek z tytuĹu nieterminowej zapĹaty faktur. 21. W przypadku wystÄ
pienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamĂłwienia lub opóźnienia w usuniÄciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartoĹÄ faktury koĹcowej zostanie pomniejszona o wysokoĹÄ kar umownych, ustalonÄ
w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9 niniejszej umowy. § 3 1. Wykonawca zobowiÄ
zuje siÄ zakoĹczyÄ budowÄ do dnia 31 sierpnia 2017 roku. 2. Przez termin zakoĹczenia realizacji przedmiotu umowy naleĹźy rozumieÄ wykonanie wszystkich robĂłt zwiÄ
zanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Strony postanawiajÄ
, iĹź za datÄ zakoĹczenia budowy uznajÄ
zgĹoszenie skutecznej gotowoĹci do odbioru koĹcowego robĂłt budowlanych. ZamawiajÄ
cy zastrzega sobie prawo uznania gotowoĹci do odbioru koĹcowego za skutecznÄ
tylko i wyĹÄ
cznie, jeĹli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. § 4 1. ObowiÄ
zki ZamawiajÄ
cego: 1) przekazanie Wykonawcy placu budowy - w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy, 2) dokonanie odbioru wykonanych robĂłt budowlanych na zasadach okreĹlonych w § 6 niniejszej umowy, 3) regulowanie pĹatnoĹci wynikajÄ
cych z faktur wystawionych na zasadach okreĹlonych w § 2 niniejszej umowy. 2. ObowiÄ
zki Wykonawcy: 1) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierajÄ
cej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej oraz informacjÄ o zgodnoĹci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziaĹek, sporzÄ
dzonÄ
przez osobÄ wykonujÄ
cÄ
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajÄ
cÄ
odpowiednie uprawnienia zawodowe, 2) przygotowanie i urzÄ
dzenie placu budowy zgodnie z RozporzÄ
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeĹstwa i higieny pracy podczas wykonywania robĂłt budowlanych, 3) sporzÄ
dzenie badaĹ, pomiarĂłw, prĂłb i sprawdzeĹ oraz odbioru instalacji i systemĂłw powstaĹych w trakcie prowadzenia robĂłt, w tym w zakresie wymaganym przez gestorĂłw tych sieci, 4) sporzÄ
dzenie protokoĹĂłw odbiorowych robĂłt zanikajÄ
cych, 5) wykonanie i przedstawienia na wezwanie wskaĹşnikĂłw zagÄszczenia gruntu oraz wszelkich innych badaĹ wymaganych przez obowiÄ
zujÄ
ce normy, w przypadku stwierdzenia takiej koniecznoĹci przez ZamawiajÄ
cego, nadzĂłr autorski lub nadzĂłr inwestorski, 6) przedstawianie na bieĹźÄ
co atestĂłw i certyfikatĂłw na wbudowywane materiaĹy (bezpoĹrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzĂłr inwestorski), 7) wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanej kanalizacji deszczowej na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego, 8) wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkimi naniesionymi w toku budowy zmianami oraz z spisem zawartoĹci poszczegĂłlnych teczek, 9) wywiezienie gruzu z rozbiĂłrek oraz ziemi z wykopĂłw, wywiezienie pni drzew, pozostaĹoĹci po karczowaniu - Wykonawca indywidualnie ustali wĹasne odlegĹoĹci odwozu i wkalkuluje w ofertÄ opĹaty za zagospodarowanie oraz utylizacjÄ odpadĂłw, 10) podjÄcie wszelkich czynnoĹci w celu terminowego i prawidĹowego zakoĹczenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbÄdnymi dokumentami, odbiorami, 11) poniesienie kosztĂłw wszelkich uzasadnionych prĂłb i sprawdzeĹ, pozwalajÄ
cych na zbadanie jakoĹci wykonanych robĂłt budowlanych oraz przedĹoĹźenie ZamawiajÄ
cemu dokumentĂłw potwierdzajÄ
cych, Ĺźe materiaĹy i wyroby uĹźyte do wykonania przedmiotu zamĂłwienia speĹniajÄ
wymogi okreĹlone w przepisach prawa polskiego (posiadajÄ
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracjÄ zgodnoĹci, atesty lub Ĺwiadectwa ITB dopuszczajÄ
ce stosowanie ich w obiektach uĹźytecznoĹci publicznej), 12) poniesienie kosztĂłw zwiÄ
zanych z utrzymaniem i konserwacjÄ
zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektĂłw na placu budowy, w szczegĂłlnoĹci koszty energii elektrycznej, wody oraz dojazdĂłw do terenu budowy, 13) poniesienie kosztĂłw wyĹÄ
czeĹ sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociÄ
gowych i kanalizacyjnych (jeĹli wystÄ
piÄ
), 14) poniesienie kosztĂłw odwodnienia wykopĂłw w trakcie budowy projektowanych obiektĂłw budowlanych, 15) pokrycie kosztĂłw zajÄcia pasa drogowego (jeĹli wystÄ
piÄ
), 16) poniesienie kosztĂłw obsĹugi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktĂłw osnowy geodezyjnej lub punktĂłw okreĹlajÄ
cych granicÄ wĹasnoĹci, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktĂłrej dwa egzemplarze naleĹźy przekazaÄ ZamawiajÄ
cemu, 17) poniesienie odpowiedzialnoĹci za wszelkie wykonane dziaĹania polegajÄ
ce na uszkodzeniu sÄ
siadujÄ
cych obiektĂłw budowlanych, instalacji na powierzchni, jak i urzÄ
dzeĹ podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usuniÄcia powyĹźszych uszkodzeĹ na podstawie operatu sporzÄ
dzonego przez rzeczoznawcÄ, 18) opracowanie i wdroĹźenie planu bezpieczeĹstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w RozporzÄ
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczÄ
cej bezpieczeĹstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeĹstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 19) pokrycie wszelkich kosztĂłw zwiÄ
zanych z dozorem budowy i ochronÄ
mienia, zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oĹwietlenie placu budowy z niezbÄdnymi zabezpieczeniami bhp i ppoĹź, montaĹź tymczasowych urzÄ
dzenia pomiarowych na dostawÄ wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 20) zabezpieczenie na swĂłj koszt caĹego terenu budowy, 21) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenĂłw przylegĹych (rozjeĹźdĹźone trawniki itd.) po zakoĹczeniu robĂłt, 22) systematyczne prowadzenie prac porzÄ
dkowych w rejonie placu budowy, w szczegĂłlnoĹci segregowanie, skĹadowanie i unieszkodliwianie odpadĂłw oraz gruzu budowlanego pochodzÄ
cych z rozbiĂłrki, ich wywozu, 23) zapewnienie peĹnego bezpieczeĹstwa mieszkaĹcom sÄ
siednich posesji oraz osobom przebywajÄ
cym w sÄ
siedztwie placu budowy, w tym bezpiecznych przejĹÄ pieszych i dojazdu do posesji sÄ
siadujÄ
cych z pasem drogowym ul. Niemcewicza, 24) zapewnienie bezpieczeĹstwa konstrukcji, budowli, budynkĂłw i urzÄ
dzeĹ oraz wĹaĹciwe warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektĂłw zlokalizowanych w sÄ
siedztwie placu budowy oraz drĂłg dojazdowych w tym terenie, 25) przyjÄcie technologii i organizacji robĂłt, ktĂłra nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektĂłw zlokalizowanych w sÄ
siedztwie placu budowy, drĂłg dojazdowych oraz wykonanych robĂłt, 26) prowadzenie robĂłt zgodnie z obowiÄ
zujÄ
cymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, naleĹźytÄ
starannoĹciÄ
w ich wykonywaniu, bezpieczeĹstwem, dobrÄ
jakoĹciÄ
i wĹaĹciwÄ
organizacjÄ
, 27) w przypadku wystÄ
pienia kolizji z infrastrukturÄ
technicznÄ
(wod. â kan. kable nn, telekomunikacyjne) znajdujÄ
cÄ
siÄ w pasie drogowym, na swĂłj koszt i ryzyko uzgodniÄ sposĂłb przebudowy i dokonaÄ usuniÄcia kolizji oraz pokryÄ wszystkie koszty z tym zwiÄ
zane, 28) zapewnienie na swĂłj koszt i ryzyko nadzoru wĹaĹcicielskiego gestorĂłw sieci, 29) Wykonawca ponosi peĹnÄ
odpowiedzialnoĹÄ (w tym finansowÄ
) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robĂłt, w tym rĂłwnieĹź za uszkodzenia sieci bÄ
dĹş instalacji znajdujÄ
cych siÄ na terenie budowy, 30) Wykonawca bÄdzie prowadziĹ roboty w sposĂłb powodujÄ
cy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego. 31) W celu korzystania przez mieszkaĹcĂłw z wjazdĂłw i dojĹÄ do posesji Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczÄciem robĂłt bÄdzie powiadamiaĹ mieszkaĹcĂłw o terminie i zakresie wykonywanych robĂłt. § 5 1. ZamawiajÄ
cy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnoĹci inĹźynieryjnej drogowej w osobie: âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ posiadajÄ
cego uprawnienia budowlane nr âŚâŚâŚ z dnia âŚâŚâŚâŚâŚ wydane przez Inspektor nadzoru dziaĹa w granicach uprawnieĹ okreĹlonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz w granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrÄbnej umowy zawartej z ZamawiajÄ
cym. Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektorĂłw nadzoru mogÄ
zostaÄ wprowadzone przez ZamawiajÄ
cego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na piĹmie o dokonanej zmianie i nie wymagajÄ
zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy spoĹrĂłd personelu wskazanego w ofercie w osobie: âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ. posiadajÄ
cej uprawnienia budowlane nr âŚâŚâŚ.. z dnia âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚwydane przez âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ..âŚâŚâŚ... 3. Zmiana na stanowisku kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamĂłwienia, musi byÄ uzasadniona przez WykonawcÄ na piĹmie i zaakceptowana przez ZamawiajÄ
cego. 4. WyraĹźenie zgody przez ZamawiajÄ
cego uzaleĹźnione jest od wykazania przez WykonawcÄ, iĹź osoba powoĹywana na stanowisko kierownika budowy posiada co najmniej takie same kwalifikacje i doĹwiadczenie (szczegĂłĹowo okreĹlone w ogĹoszeniu o zamĂłwieniu), jak osoba dotychczas sprawujÄ
ca tÄ funkcjÄ. Wykonawca zobowiÄ
zany jest przedĹoĹźyÄ ZamawiajÄ
cemu propozycjÄ zmiany, o ktĂłrej mowa w ust. 3 nie później niĹź na 7 dni przed planowanym powoĹaniem nowego kierownika budowy. 5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamĂłwienia wynikajÄ
ca z braku kierownictwa budowy/robĂłt bÄdzie traktowana jako przerwa wynikĹa z przyczyn zaleĹźnych od Wykonawcy i nie moĹźe stanowiÄ podstawy do zmiany terminu zakoĹczenia robĂłt. 6. PowoĹanie na kierownika budowy innej osoby niĹź wskazana w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji ZamawiajÄ
cego, stanowi podstawÄ odstÄ
pienia od umowy przez ZamawiajÄ
cego z winy Wykonawcy. 9. ZamawiajÄ
cy moĹźe takĹźe zaĹźÄ
daÄ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktĂłrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeĹźeli uzna, Ĺźe nie wykonuje naleĹźycie swoich obowiÄ
zkĂłw. Wykonawca obowiÄ
zany jest dokonaÄ zmiany tej osoby w terminie nie dĹuĹźszym niĹź 14 dni od daty zĹoĹźenia wniosku przez ZamawiajÄ
cego. § 6 1. ProtokóŠodbioru koĹcowego podpisany przez Strony umowy stanowiÄ bÄdzie podstawÄ do ostatecznego rozliczenia wykonania umowy. 2. W czynnoĹciach odbioru koĹcowego powinni uczestniczyÄ rĂłwnieĹź przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktĂłrych udziaĹ nakazujÄ
odrÄbne przepisy. 3. Wraz ze zgĹoszeniem gotowoĹci do odbioru robĂłt, Wykonawca przedĹoĹźy ZamawiajÄ
cemu dokumentacjÄ powykonawczÄ
oraz wszystkie dokumenty pozwalajÄ
ce na ocenÄ prawidĹowoĹci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegĂłlnoĹci: 1) protokoĹy badaĹ i sprawdzeĹ, 2) potwierdzenie zĹoĹźenia inwentaryzacji powykonawczej wydane przez oĹrodek geodezyjny- nie później niĹź na dzieĹ zgĹoszenia gotowoĹci do odbioru, 3) dokumentacjÄ powykonawczÄ
w niezbÄdnej iloĹci egzemplarzy, 4) protokoĹy odbioru robĂłt zanikajÄ
cych, 5) dokumenty potwierdzajÄ
ce, Ĺźe materiaĹy uĹźyte do wykonania robĂłt budowlanych sÄ
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadajÄ
wymagane obowiÄ
zujÄ
cymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne, 6) dokumentacjÄ powykonawczÄ
z naniesionymi wszystkimi zmianami w toku budowy, 7) oĹwiadczenie kierownika budowy oraz kierownikĂłw robĂłt po zakoĹczeniu robĂłt budowlanych oraz o doprowadzeniu do naleĹźytego stanu i porzÄ
dku terenu budowy, 8) dziennik budowy â prawidĹowo wypeĹniony i zamkniÄty przez kierownika budowy, 9) protokóŠodbioru wĹÄ
czenia wykonanej kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej podpisany przez Biuro Infrastruktury Technicznej UrzÄdu Miasta ZduĹska Wola. 4. OdbiĂłr koĹcowy nastÄ
pi w terminie 10 dni roboczych od zgĹoszenia przez WykonawcÄ gotowoĹci do odbioru potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Z czynnoĹci odbioru zostanie sporzÄ
dzony protokĂłĹ, ktĂłry zawieraÄ bÄdzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 5. JeĹźeli odbiĂłr nie zostaĹ dokonany w ustalonych terminach z winy ZamawiajÄ
cego pomimo prawidĹowego zgĹoszenia gotowoĹci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwĹoce ze speĹnieniem zobowiÄ
zania wynikajÄ
cego z umowy. 6. JeĹźeli w toku czynnoĹci odbioru zostanie stwierdzone, Ĺźe przedmiot zamĂłwienia nie osiÄ
gnÄ
Ĺ gotowoĹci do odbioru z powodu niezakoĹczenia robĂłt, ZamawiajÄ
cy odmĂłwi odbioru z winy Wykonawcy. 7. JeĹźeli w toku czynnoĹci odbioru koĹcowego przedmiotu zamĂłwienia zostanÄ
stwierdzone wady: 1) nadajÄ
ce siÄ do usuniÄcia, ZamawiajÄ
cy moĹźe zaĹźÄ
daÄ usuniÄcia wad, wyznaczajÄ
c odpowiedni termin â fakt usuniÄcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 2) nienadajÄ
ce siÄ do usuniÄcia, to ZamawiajÄ
cy moĹźe: a) jeĹźeli wady umoĹźliwiajÄ
uĹźytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniĹźyÄ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoĹci uĹźytkowej, estetycznej i technicznej, b) jeĹźeli wady uniemoĹźliwiajÄ
uĹźytkowanie wykonanych elementĂłw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zaĹźÄ
daÄ rozebrania elementĂłw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 8. JeĹźeli w trakcie realizacji robĂłt ZamawiajÄ
cy zaĹźÄ
da badaĹ, ktĂłre nie byĹy przewidziane niniejszÄ
umowÄ
, to Wykonawca zobowiÄ
zany jest przeprowadziÄ te badania. JeĹźeli w rezultacie przeprowadzenia tych badaĹ okaĹźe siÄ, Ĺźe zastosowane materiaĹy bÄ
dĹş wykonane roboty sÄ
niezgodne z umowÄ
, to koszty badaĹ dodatkowych obciÄ
ĹźajÄ
WykonawcÄ. W przeciwnym wypadku koszty tych badaĹ obciÄ
ĹźajÄ
ZamawiajÄ
cego. § 7 1. Strony postanawiajÄ
, Ĺźe odpowiedzialnoĹÄ Wykonawcy z tytuĹu rÄkojmi za wady fizyczne elementĂłw przedmiotu umowy wynosi 60 miesiÄcy, liczÄ
c od dnia odbioru koĹcowego caĹego przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia w okresie rÄkojmi wad, ZamawiajÄ
cy: 1) moĹźe wyznaczyÄ Wykonawcy termin na usuniÄcie wad z zagroĹźeniem, Ĺźe po bezskutecznym upĹywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstÄ
pi od umowy lub zleci wykonanie zastÄpcze, lub obniĹźy odpowiednio wynagrodzenie, lub 2) bÄdzie uprawniony do odstÄ
pienia od umowy, jeĹźeli okaĹźe siÄ, Ĺźe stwierdzone przez ZamawiajÄ
cego wady sÄ
istotne i nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad, ktĂłre sÄ
istotne, lub 3) bÄdzie uprawniony do zastÄpczego powierzenia usuniÄcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniÄcia przez WykonawcÄ wad w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrÄ
cenia z zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy o kwotÄ odpowiadajÄ
cÄ
kosztom takiego zastÄpczego usuniÄcia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy okaĹźe siÄ niewystarczajÄ
ca Wykonawca jest zobowiÄ
zany do pokrycia powstaĹej róşnicy, lub 4) bÄdzie uprawniony do dokonania stosownego obniĹźenia wynagrodzenia za roboty, jeĹźeli stwierdzone przez ZamawiajÄ
cego wady nieistotne sÄ
nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. 2. Strony umowy postanawiajÄ
, Ĺźe Wykonawca udziela 60 miesiÄcznej gwarancji za wady fizyczne elementĂłw przedmiotu zamĂłwienia, liczÄ
c od dnia odbioru koĹcowego caĹego przedmiotu umowy z wyjÄ
tkiem urzÄ
dzeĹ, na ktĂłre ich producenci udzielili dĹuĹźszego okresu gwarancji â wg gwarancji producenta, z zastrzeĹźeniem maksymalnego okresu â w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresĂłw gwarancji. 3. Gwarancja obejmuje: 1) przeglÄ
dy gwarancyjne zapewniajÄ
ce niewadliwÄ
eksploatacjÄ w okresach udzielonej gwarancji; 2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiÄ
cych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaĹźy oraz powstaĹych w okresie gwarancji. Koszty przeglÄ
dĂłw gwarancyjnych oraz koszty materiaĹĂłw eksploatacyjnych niezbÄdnych do prawidĹowego funkcjonowania zamontowanych urzÄ
dzeĹ (rzeczy) ponosi Wykonawca. 4. Nie podlegajÄ
uprawnieniom z tytuĹu gwarancji wady i usterki powstaĹe wskutek: 1) dziaĹania siĹy wyĹźszej albo wyĹÄ
cznie z winy uĹźytkownika lub osoby trzeciej, za ktĂłrÄ
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoĹci; 2) winy uĹźytkownika, w tym uszkodzeĹ mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzÄ
dzeĹ w sposĂłb niezgodny z zasadami eksploatacji. 5. Wykonawca zobowiÄ
zuje siÄ do usuniÄcia zgĹoszonych przez uĹźytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegĂłlnie uciÄ
Ĺźliwych, w tym awarii urzÄ
dzeĹ i instalacji â w ciÄ
gu 24 godzin. ZgĹoszenie wad i usterek moĹźe nastÄ
piÄ drogÄ
: pisemnÄ
, elektronicznÄ
na nastÄpujÄ
cy adres e-mail: âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ.. bÄ
dĹş drogÄ
telefonicznÄ
na nr tel. âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ 6. JeĹźeli usuniÄcie wady lub usterki ze wzglÄdĂłw technicznych nie jest moĹźliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiÄ
zany powiadomiÄ o tym pisemnie ZamawiajÄ
cego. ZamawiajÄ
cy wyznaczy nowy termin, z uwzglÄdnieniem moĹźliwoĹci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez WykonawcÄ wyznaczonego terminu bÄdzie zakwalifikowane jako odmowa usuniÄcia wady lub usterki. 7. W przypadku odmowy usuniÄcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiÄ
zywaniu siÄ z terminĂłw, o ktĂłrych mowa w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu, ZamawiajÄ
cy zleci usuniÄcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciÄ
ĹźajÄ
c kosztami WykonawcÄ lub potrÄ
cajÄ
c te koszty z kwoty zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy. 8. Na okolicznoĹÄ usuniÄcia wad lub usterek spisuje siÄ protokóŠz udziaĹem Wykonawcy i ZamawiajÄ
cego. 9. Stwierdzenie usuniÄcia wad powinno nastÄ
piÄ nie później niĹź w ciÄ
gu 5 dni od daty zawiadomienia ZamawiajÄ
cego przez WykonawcÄ o dokonaniu naprawy. 10. JeĹźeli wada lub usterka fizyczna elementu o dĹuĹźszym okresie gwarancji spowodowaĹa uszkodzenie elementu, dla ktĂłrego okres gwarancji juĹź upĹynÄ
Ĺ, Wykonawca zobowiÄ
zuje siÄ do nieodpĹatnego usuniÄcia wad lub usterek w obu elementĂłw. 11. W razie stwierdzenia przez ZamawiajÄ
cego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydĹuĹźony o okres pomiÄdzy datÄ
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datÄ
ich usuniÄcia. 12. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstaĹe w wyniku zwĹoki w zawiadomieniu go o usterce, jeĹźeli ta spowodowaĹa inne usterki (uszkodzenia), ktĂłrych moĹźna byĹo uniknÄ
Ä, gdyby w terminie zawiadomiono WykonawcÄ o zaistniaĹej usterce. 13. ZamawiajÄ
cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajÄ
cego zakoĹczenie okresu gwarancji i rÄkojmi. Wniosek ZamawiajÄ
cego w tym zakresie zostanie przesĹany do Wykonawcy na 30 dni przed upĹywem okresu gwarancji lub rÄkojmi. 14. ZamawiajÄ
cy zastrzega sobie prawo do dokonania przeglÄ
du z tytuĹu rÄkojmi lub gwarancji z udziaĹem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiÄ
zuje siÄ do usuniÄcia tych wad, lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglÄ
du, o ile bÄdzie to technologicznie moĹźliwe. ZamawiajÄ
cy umoĹźliwi dostÄp do obiektu w celu usuniÄcia wady lub usterki. § 8 1. OprĂłcz przypadkĂłw wymienionych w treĹci tytuĹu XV Kodeksu cywilnego oraz wystÄ
pienia siĹy wyĹźszej uniemoĹźliwiajÄ
cej wykonanie umowy, Stronom przysĹuguje prawo odstÄ
pienia od umowy w nastÄpujÄ
cych sytuacjach: 1) ZamawiajÄ
cemu przysĹuguje prawo odstÄ
pienia od umowy w nastÄpujÄ
cych okolicznoĹciach: a) w razie wystÄ
pienia istotnej zmiany okolicznoĹci powodujÄ
cej, Ĺźe wykonanie umowy nie leĹźy w interesie publicznym, czego nie moĹźna byĹo przewidzieÄ w chwili zawarcia umowy â odstÄ
pienie od umowy w tym przypadku moĹźe nastÄ
piÄ w terminie 30 dni od powziÄcia wiadomoĹci o powyĹźszych okolicznoĹciach, b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczÄ
Ĺ realizacji przedmiotu zamĂłwienia w ciÄ
gu 30 dni od podpisania umowy oraz nie wykonuje go, pomimo wezwania ZamawiajÄ
cego zĹoĹźonego na piĹmie, c) Wykonawca przerwaĹ realizacjÄ robĂłt z innych powodĂłw niĹź okreĹlone w § 15 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy i przerwa ta trwa dĹuĹźej niĹź 15 dni, d) wydania nakazu zajÄcia majÄ
tku lub wierzytelnoĹci Wykonawcy albo ogĹoszenia jego upadĹoĹci czy likwidacji, e) w przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeĹźenia ZamawiajÄ
cego i wezwania do realizacji warunkĂłw umowy nie wykonuje robĂłt zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiÄ
zania umowne, w szczegĂłlnoĹci gdy wykonuje roboty z udziaĹem podwykonawcy, na ktĂłrego ZamawiajÄ
cy nie wyraziĹ zgody, f) w przypadku, gdy ZamawiajÄ
cy ponad dwukrotnie dokonaĹ bezpoĹredniej zapĹaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania siÄ Wykonawcy od wypĹaty naleĹźnego im wynagrodzenia, lub ĹÄ
czna kwota bezpoĹrednich zapĹat na rzecz podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy przekroczyĹa 5% kwoty okreĹlonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, g) w przypadku, gdy wartoĹÄ naĹoĹźonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia okreĹlonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 2) ZamawiajÄ
cemu sĹuĹźy rĂłwnieĹź prawo odstÄ
pienia od umowy w przypadkach zgodnie z treĹciÄ
art. 145 ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych. ZamawiajÄ
cy uprawniony jest do rozwiÄ
zania umowy w przypadkach okreĹlonych w art. 145a ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych. W takich przypadkach Wykonawca ĹźÄ
daÄ moĹźe jedynie wynagrodzenia naleĹźnego z tytuĹu wykonania czÄĹci umowy, a sposĂłb rozliczenia inwestycji bÄdzie analogiczny jak w przypadku odstÄ
pienia od umowy. 3) Wykonawcy przysĹuguje prawo odstÄ
pienia od umowy, jeĹźeli: a) ZamawiajÄ
cy nie wywiÄ
zuje siÄ z obowiÄ
zku zapĹaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapĹaty w terminie 1 miesiÄ
ca od upĹywu terminu na zapĹatÄ faktur, okreĹlonego niniejszej umowie, b) ZamawiajÄ
cy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robĂłt lub odmawia podpisania protokoĹu odbioru robĂłt â odstÄ
pienie od umowy w tym przypadku moĹźe nastÄ
piÄ w terminie 30 dni od powziÄcia wiadomoĹci o powyĹźszej okolicznoĹci, c) ZamawiajÄ
cy zawiadomi WykonawcÄ, iĹź wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoĹci nie bÄdzie mĂłgĹ speĹniÄ swoich zobowiÄ
zaĹ wobec Wykonawcy â odstÄ
pienie od umowy w tym przypadku moĹźe nastÄ
piÄ w terminie 30 dni od powziÄcia wiadomoĹci o powyĹźszej okolicznoĹci. 2. OdstÄ
pienie od umowy winno nastÄ
piÄ w formie pisemnej pod rygorem niewaĹźnoĹci takiego oĹwiadczenia i powinno zawieraÄ uzasadnienie. 3. W przypadku odstÄ
pienia od umowy, WykonawcÄ oraz ZamawiajÄ
cego obciÄ
ĹźajÄ
nastÄpujÄ
ce obowiÄ
zki szczegĂłĹowe: 1) w terminie 14 dni od daty odstÄ
pienia od umowy, Wykonawca przy udziale ZamawiajÄ
cego sporzÄ
dzi szczegĂłĹowy protokóŠinwentaryzacji robĂłt w toku, wedĹug stanu na dzieĹ odstÄ
pienia; 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyny ktĂłrej nastÄ
piĹo odstÄ
pienie od umowy; 3) Wykonawca sporzÄ
dzi wykaz tych materiaĹĂłw, konstrukcji lub urzÄ
dzeĹ, ktĂłre nie mogÄ
byÄ wykorzystane przez WykonawcÄ do realizacji innych robĂłt nieobjÄtych niniejszÄ
umowÄ
, jeĹźeli odstÄ
pienie od umowy nastÄ
piĹo z przyczyn niezaleĹźnych od Wykonawcy; 4) Wykonawca zgĹosi do dokonania przez ZamawiajÄ
cego odbioru robĂłt przerwanych oraz robĂłt zabezpieczajÄ
cych, jeĹźeli odstÄ
pienie od umowy nastÄ
piĹo z przyczyn, za ktĂłre Wykonawca nie odpowiada; 5) Wykonawca niezwĹocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstÄ
pienia od umowy, usunie z terenu budowy urzÄ
dzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 4. ZamawiajÄ
cy w razie odstÄ
pienia od umowy z przyczyn, za ktĂłre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoĹci, zobowiÄ
zany jest w terminie 30 dni od daty odstÄ
pienia od umowy do: 1) dokonania odbioru robĂłt przerwanych oraz zapĹaty wynagrodzenia za roboty, ktĂłre zostaĹy wykonane do dnia odstÄ
pienia od umowy, 2) przejÄcia od Wykonawcy terenu budowy. 5. SposĂłb obliczenia naleĹźnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytuĹu wykonania czÄĹci umowy nastÄ
pi na podstawie protokolarnego ustalenia przez ZamawiajÄ
cego i WykonawcÄ w oparciu o kosztorysy powykonawcze przygotowane przez WykonawcÄ. 6. Wynagrodzenie naleĹźne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastÄ
pi na podstawie kosztorysĂłw powykonawczych przygotowanych przez WykonawcÄ a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. § 9 - 14 oraz § 16-19 zgodnie z pkt Informacje dodatkowe § 15 zgodnie z pkt IV.5) ZMIANY UMOWY
Wymagania dotyczÄ
ce zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, ktĂłrego oferta zostanie wybrana, zobowiÄ
zany bÄdzie do wniesienia zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokoĹci 10 % ceny caĹkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie moĹźe byÄ wnoszone wedĹug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastÄpujÄ
cych formach: 1) pieniÄ
dzu; 2) porÄczeniach bankowych lub porÄczeniach spĂłĹdzielczej kasy oszczÄdnoĹciowo-kredytowej, z tym Ĺźe zobowiÄ
zanie kasy jest zawsze zobowiÄ
zaniem pieniÄĹźnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porÄczeniach udzielanych przez podmioty, o ktĂłrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄbiorczoĹci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. ZamawiajÄ
cy nie wyraĹźa zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreĹlonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniÄ
dzu Wykonawca wpĹaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ZamawiajÄ
cego: Bank SpĂłĹdzielczy w PoddÄbicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001 a wnoszone w innej formie naleĹźy skĹadaÄ w Kasie UrzÄdu Miasta ZduĹska Wola (budynek nr 4, parter, pokĂłj nr 411). 5. Zabezpieczenie naleĹźy wnieĹÄ w caĹoĹci przed zawarciem umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w formie porÄczenia lub gwarancji musi zawieraÄ nastÄpujÄ
ce elementy: 1. NazwÄ wykonawcy i jego siedzibÄ (adres) â zgodne z informacjami podanymi w ofercie, 2) NazwÄ Beneficjenta (ZamawiajÄ
cego), 3) NazwÄ Gwaranta lub PorÄczyciela, 4) OkreĹlaÄ wierzytelnoĹÄ, ktĂłra ma byÄ zabezpieczona gwarancjÄ
, 5) SformuĹowanie zobowiÄ
zania Gwarant do nieodwoĹalnego i bezwarunkowego zapĹacenia kwoty zobowiÄ
zania na pierwsze ĹźÄ
danie zapĹaty Beneficjenta. Ponadto Gwarant nie moĹźe uzaleĹźniaÄ dokonania zapĹaty od speĹnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkĂłw lub teĹź od przedĹoĹźenia jakiejkolwiek dokumentacji. Dodatkowo zgodnie z opiniÄ
UrzÄdu ZamĂłwieĹ Publicznych wniesione zabezpieczenie musi umoĹźliwiaÄ ZastanawiajÄ
cemu zaspokojenie jego roszczeĹ wynikĹych z niewĹaĹciwego wywiÄ
zania siÄ Wykonawcy z zobowiÄ
zaĹ okreĹlonych treĹciÄ
umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego, poprzez pokrycie tych roszczeĹ z kwoty zabezpieczenia bez koniecznoĹci wystÄpowania na drogÄ sÄ
dowÄ
. W przypadku przedĹoĹźenia gwarancji nie zawierajÄ
cej wymienionych, bÄ
dĹş posiadajÄ
cej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeĹźenia, ZamawiajÄ
cy uzna, Ĺźe wykonawca nie wniĂłsĹ zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy. 6) Jasno okreĹlony termin, w jakim ZamawiajÄ
cy musi dorÄczyÄ pisemne ĹźÄ
danie wypĹaty do Gwaranta lub PorÄczyciela. Termin ten musi uwzglÄdniaÄ wszystkie zapisy umowy oraz: a) czas dostarczania przesyĹek pocztowych koniecznych do wysĹania w celu uzyskania moĹźliwoĹci ĹźÄ
dania wypĹaty do Gwaranta( zarĂłwno do Wykonawcy jak i Gwaranta lub PorÄczyciela); b) czas niezbÄdny do uznania przesyĹki za dostarczonÄ
tj. 14 dni w przypadku podwĂłjnego jej awizowania; c) 7 dniowy termin na uregulowanie naleĹźnoĹci przez WykonawcÄ liczony od dnia otrzymania przez WykonawcÄ pisemnego wezwania do zapĹaty; Ponadto termin ten musi uwzglÄdniaÄ wszystkie zapisy umowy. 7) Jasno okreĹlony okres waĹźnoĹci gwarancji lub porÄczenia. Okres waĹźnoĹci gwarancji lub porÄczenia moĹźe jedynie okreĹlaÄ przedziaĹ czasu, w ktĂłrym wystÄ
pienie nie wykonania lub nienaleĹźytego wykonania umowy przez WykonawcÄ powoduje powstanie zobowiÄ
zania Gwaranta lub PorÄczyciela w stosunku do ZamawiajÄ
cego i nie moĹźe byÄ utoĹźsamiany z terminem, o ktĂłrym mowa w ppkt 6. Termin waĹźnoĹci gwarancji musi uwzglÄdniaÄ wszystkie zapisy umowy. 8) Z treĹci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porÄczenia winno wynikaÄ, Ĺźe bank, ubezpieczyciel, porÄczyciel zapĹaci, na rzecz ZamawiajÄ
cego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego ĹźÄ
dania kwotÄ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie ZamawiajÄ
cego, bez odwoĹania, bez warunku, niezaleĹźnie od kwestionowania czy zastrzeĹźeĹ Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie ZamawiajÄ
cego jest uzasadnione czy nie. 7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bÄdzie wnoszone w formie innej niĹź pieniÄ
dz, ZamawiajÄ
cy zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 8. ZamawiajÄ
cy zwrĂłci zabezpieczenie w wysokoĹci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamĂłwienia i uznania przez ZamawiajÄ
cego za naleĹźycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokoĹci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeĹ z tytuĹu rÄkojmi za wady i zostanie zwrĂłcone nie później niĹź w 14 dniu po upĹywie okresu rÄkojmi za wady.
Informacje dodatkowe:
§ 9 1. Wykonawca zapĹaci ZamawiajÄ
cemu karÄ umownÄ
: 1) w przypadku braku zapĹaty lub nieterminowej zapĹaty wynagrodzenia naleĹźnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom â w wysokoĹci 0,5% wartoĹci brutto tego wynagrodzenia za kaĹźdy dzieĹ opóźnienia liczÄ
c od daty wymagalnoĹci pĹatnoĹci faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy â za kaĹźde naruszenie; 2) w przypadku nieprzedĹoĹźenia ZamawiajÄ
cemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany â w wysokoĹci 5.000,00 zĹotych â za kaĹźde naruszenie; 3) w przypadku nieprzedĹoĹźenia ZamawiajÄ
cemu poĹwiadczonej za zgodnoĹÄ z oryginaĹem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany â w wysokoĹci 5.000,00 zĹotych â za kaĹźde naruszenie; 4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
dostawy lub usĹugi, w zakresie terminu zapĹaty przekraczajÄ
cego 30 dni od dnia dorÄczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pomimo wezwania przez ZamawiajÄ
cego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystÄ
pienia o zapĹatÄ kary umownej â w wysokoĹci 5.000,00 zĹotych â za kaĹźde naruszenie; 5) w przypadku wykonywania robĂłt z udziaĹem podwykonawcy, na ktĂłrego ZamawiajÄ
cy nie wyraziĹ zgody zgodnie z § 1 niniejszej umowy â w wysokoĹci 2% wynagrodzenia umownego, o ktĂłrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy â za kaĹźde naruszenie; 6) za odstÄ
pienie od umowy/rozwiÄ
zanie umowy przez ktĂłrakolwiek ze Stron umowy z przyczyn leĹźÄ
cych po stronie Wykonawcy â w wysokoĹci 10% wynagrodzenia umownego, o ktĂłrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 7) za opóźnienie w zakoĹczeniu realizacji przedmiotu zamĂłwienia â w wysokoĹci 0,2% wynagrodzenia, o ktĂłrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kaĹźdy dzieĹ; 8) za opóźnienie w usuniÄciu jakichkolwiek wad i usterek stwierdzonych w ramach odpowiedzialnoĹci z tytuĹu rÄkojmi lub z tytuĹu udzielonej gwarancji stwierdzonych przy odbiorze koĹcowym lub w okresie gwarancji â w wysokoĹci 0,1% wynagrodzenia, o ktĂłrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kaĹźdy dzieĹ, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniÄcie wad â za kaĹźde naruszenie; 9) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy osĂłb niezatrudnionych na podstawie umowy o pracÄ â w wysokoĹci 1.000,00 zĹ za kaĹźdy stwierdzony przypadek (kara moĹźe byÄ nakĹadana wielokrotnie, jeĹźeli ZamawiajÄ
cy podczas kontroli stwierdzi, Ĺźe nadal dana osoba nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracÄ); 10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy osĂłb niewskazanych w wykazie, o ktĂłrym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy â w wysokoĹci 1.000,00 zĹ za kaĹźdy stwierdzony przypadek (kara moĹźe byÄ nakĹadana wielokrotnie, jeĹźeli ZamawiajÄ
cy podczas kontroli stwierdzi, Ĺźe dana osoba nadal nie jest wskazana w wykazie, o ktĂłrym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy) â dotyczy to takĹźe osĂłb zatrudnionych przez podwykonawcĂłw, 11) za odmowÄ podania danych umoĹźliwiajÄ
cych identyfikacjÄ osĂłb wykonujÄ
cych czynnoĹci wskazane w § 10 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach okreĹlonych w § 10 ust. 5 niniejszej umowy â w wysokoĹci 1.000,00 zĹ za kaĹźdy stwierdzony przypadek (kara moĹźe byÄ nakĹadana wielokrotnie w przypadku niewskazania danych przez WykonawcÄ w drodze oĹwiadczenia, o ktĂłrym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy), 12) w przypadku nie wywiÄ
zania siÄ z zapisĂłw § 14 niniejszej umowy Wykonawca zapĹaci ZamawiajÄ
cemu karÄ umownÄ
w wysokoĹci 1 % wynagrodzenia brutto okreĹlonego w § 2 ust. 1, 13) w przypadku nie przedĹoĹźenia dowodu zabezpieczenia naleĹźytego wykonania zamĂłwienia w trybie okreĹlonym w § 11 Wykonawca zapĹaci ZamawiajÄ
cemu karÄ umownÄ
w wysokoĹci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreĹlonego w § 2 ust. 1 umowy za kaĹźdy dzieĹ opóźnienia. 2. ZamawiajÄ
cy zapĹaci Wykonawcy karÄ umownÄ
za odstÄ
pienie od umowy przez WykonawcÄ z przyczyn, za ktĂłre ponosi odpowiedzialnoĹÄ ZamawiajÄ
cy â w wysokoĹci 10% wynagrodzenia, o ktĂłrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjÄ
tkiem wystÄ
pienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamĂłwieĹ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 3. Wykonawca upowaĹźnia ZamawiajÄ
cego do potrÄ
cenia naĹoĹźonych kar umownych z naleĹźnoĹci wynikajÄ
cej z przedĹoĹźonej do zapĹaty faktury. W przypadku braku pokrycia naĹoĹźonych kar umownych w kwocie pozostaĹej do zapĹaty, Wykonawca zobowiÄ
zany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrÄ
conej czÄĹci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej naĹoĹźeniu. 4. JeĹźeli Wykonawca narazi ZamawiajÄ
cego na straty o wartoĹci wiÄkszej niĹź przewidujÄ
kary umowne w zwiÄ
zku z niedotrzymaniem warunkĂłw umowy, ZamawiajÄ
cy zastrzega sobie moĹźliwoĹÄ dochodzenia odszkodowania uzupeĹniajÄ
cego na zasadach okreĹlonych w Kodeksie Cywilnym. 5. ZamawiajÄ
cy moĹźe usunÄ
Ä, w zastÄpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniÄte w wyznaczonym terminie. 6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminĂłw przewidzianych niniejszÄ
umowÄ
, kary umowne naliczane po zmianie tych terminĂłw bÄdÄ
liczone od nowych terminĂłw. § 10 1. ZamawiajÄ
cy wymaga, by czynnoĹci polegajÄ
ce na faktycznym wykonywaniu robĂłt budowlano-montaĹźowych objÄtych zakresem umowy, tj.: 1) roboty rozbiĂłrkowe, 2) roboty drogowe, 3) roboty instalacyjne, 4) roboty zwiÄ
zane z utwardzeniem poboczy, 5) wycinka drzew, o ile nie bÄdÄ
wykonywane przez danÄ
osobÄ w ramach prowadzonej przez niÄ
dziaĹalnoĹci gospodarczej, byĹy wykonywane przez osoby zatrudnione (przez WykonawcÄ lub podwykonawcÄ) na podstawie umowy o pracÄ. 2. Wykonawca zobowiÄ
zany jest zawrzeÄ w kaĹźdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiÄ
zujÄ
ce podwykonawcĂłw do zatrudnienia na umowÄ o pracÄ wszystkich osĂłb wykonujÄ
cych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnoĹci. 3. W trakcie realizacji zamĂłwienia zamawiajÄ
cy uprawniony jest do wykonywania czynnoĹci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoĹnie speĹniania przez WykonawcÄ lub PodwykonawcÄ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracÄ osĂłb wykonujÄ
cych wskazane w punkcie 1 czynnoĹci. ZamawiajÄ
cy uprawniony jest w szczegĂłlnoĹci do: 1) ĹźÄ
dania oĹwiadczeĹ i dokumentĂłw w zakresie potwierdzenia speĹniania ww. wymogĂłw i dokonywania ich oceny, 2) ĹźÄ
dania wyjaĹnieĹ w przypadku wÄ
tpliwoĹci w zakresie potwierdzenia speĹniania ww. wymogĂłw, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Ĺwiadczenia. 4. W trakcie realizacji zamĂłwienia, na kaĹźde wezwanie ZamawiajÄ
cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedĹoĹźy ZamawiajÄ
cemu wskazane poniĹźej dowody w celu potwierdzenia speĹnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracÄ przez WykonawcÄ lub PodwykonawcÄ osĂłb wykonujÄ
cych wskazane w punkcie 1 czynnoĹci w trakcie realizacji zamĂłwienia: 1) oĹwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracÄ osĂłb wykonujÄ
cych czynnoĹci, ktĂłrych dotyczy wezwanie zamawiajÄ
cego. OĹwiadczenie to powinno zawieraÄ w szczegĂłlnoĹci: dokĹadne okreĹlenie podmiotu skĹadajÄ
cego oĹwiadczenie, datÄ zĹoĹźenia oĹwiadczenia, wskazanie, Ĺźe objÄte wezwaniem czynnoĹci wykonujÄ
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracÄ wraz ze wskazaniem liczby tych osĂłb, rodzaju umowy o pracÄ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zĹoĹźenia oĹwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) poĹwiadczonÄ
za zgodnoĹÄ z oryginaĹem odpowiednio przez WykonawcÄ lub podwykonawcÄ kopiÄ umowy/umĂłw o pracÄ osĂłb wykonujÄ
cych w trakcie realizacji zamĂłwienia czynnoĹci, ktĂłrych dotyczy ww. oĹwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujÄ
cym zakres obowiÄ
zkĂłw, jeĹźeli zostaĹ sporzÄ
dzony). Kopia umowy/umĂłw powinna zostaÄ zanonimizowana w sposĂłb zapewniajÄ
cy ochronÄ danych osobowych pracownikĂłw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegĂłlnoĹci1 bez imion, nazwisk, adresĂłw, nr PESEL pracownikĂłw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracÄ i wymiar etatu powinny byÄ moĹźliwe do zidentyfikowania; 3) zaĹwiadczenie wĹaĹciwego oddziaĹu ZUS, potwierdzajÄ
ce opĹacanie przez wykonawcÄ lub podwykonawcÄ skĹadek na ubezpieczenia spoĹeczne i zdrowotne z tytuĹu zatrudnienia na podstawie umĂłw o pracÄ za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poĹwiadczonÄ
za zgodnoĹÄ z oryginaĹem odpowiednio przez WykonawcÄ lub podwykonawcÄ kopiÄ dowodu potwierdzajÄ
cego zgĹoszenie pracownika przez pracodawcÄ do ubezpieczeĹ, zanonimizowanÄ
w sposĂłb zapewniajÄ
cy ochronÄ danych osobowych pracownikĂłw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Z tytuĹu niespeĹnienia przez WykonawcÄ lub PodwykonawcÄ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracÄ osĂłb wykonujÄ
cych wskazane w punkcie 1 czynnoĹci, ZamawiajÄ
cy przewiduje sankcjÄ w postaci obowiÄ
zku zapĹaty przez WykonawcÄ kary umownej w wysokoĹci okreĹlonej w istotnych postanowieniach umowy. NiezĹoĹźenie przez WykonawcÄ w wyznaczonym przez ZamawiajÄ
cego terminie ĹźÄ
danych przez ZamawiajÄ
cego dowodĂłw w celu potwierdzenia speĹnienia przez WykonawcÄ lub PodwykonawcÄ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracÄ traktowane bÄdzie jako niespeĹnienie przez WykonawcÄ lub PodwykonawcÄ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracÄ osĂłb wykonujÄ
cych wskazane w punkcie 1 czynnoĹci. 6. W przypadku uzasadnionych wÄ
tpliwoĹci co do przestrzegania prawa pracy przez WykonawcÄ lub PodwykonawcÄ, ZamawiajÄ
cy moĹźe zwrĂłciÄ siÄ o przeprowadzenie kontroli przez PaĹstwowÄ
InspekcjÄ Pracy. § 11 1. ZamawiajÄ
cy oĹwiadcza, Ĺźe Wykonawca przed zawarciem umowy wniĂłsĹ na jego rzecz zabezpieczenie naleĹźytego wykonania umowy na zasadach okreĹlonych w przepisach ustawy Prawo zamĂłwieĹ publicznych w wysokoĹci stanowiÄ
cej 10% ceny umownej brutto okreĹlonej w § 2 ust. 1, tj. w wysokoĹci âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ. zĹ w formieâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ. 2. Zabezpieczenie naleĹźytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeĹ ZamawiajÄ
cego z tytuĹu niewykonania lub nienaleĹźytego wykonania umowy przez WykonawcÄ, w tym usuniÄcia wad, w szczegĂłlnoĹci roszczeĹ ZamawiajÄ
cego wobec Wykonawcy o zapĹatÄ kar umownych. 3. Beneficjentem zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy jest ZamawiajÄ
cy. 4. Koszty zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca jest zobowiÄ
zany zapewniÄ, aby zabezpieczenie naleĹźytego wykonania umowy zachowaĹo moc wiÄ
ĹźÄ
cÄ
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rÄkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiÄ
zany do niezwĹocznego informowania ZamawiajÄ
cego o faktycznych lub prawnych okolicznoĹciach, ktĂłre majÄ
lub mogÄ
mieÄ wpĹyw na moc wiÄ
ĹźÄ
cÄ
zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy oraz na moĹźliwoĹÄ i zakres wykonywania przez ZamawiajÄ
cego praw wynikajÄ
cych z zabezpieczenia. 6. Kwota w wysokoĹci âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ..⌠(sĹownie: ................................................⌠âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ) PLN stanowiÄ
ca 70 % zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy, zostanie zwrĂłcona w terminie 30 dni od dnia skutecznego zakoĹczenia odbioru koĹcowego robĂłt. 7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeĹ z tytuĹu rÄkojmi za wady fizyczne, wynoszÄ
ca 30% wartoĹci zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy, tj. âŚâŚâŚâŚâŚ (sĹownie:âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ) PLN, zostanie zwrĂłcona nie później niĹź w 15 dniu po upĹywie tego okresu. W razie wniesienia przez WykonawcÄ zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy w formie uniemoĹźliwiajÄ
cej pozostawienie kwoty okreĹlonej w zdaniu 1 niniejszego ustÄpu, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i zĹoĹźy je ZamawiajÄ
cemu najpóźniej w dniu dokonania odbioru koĹcowego robĂłt. 8. W przypadku nie wywiÄ
zania siÄ Wykonawcy z zapisĂłw ust. 7 - ZamawiajÄ
cy powyĹźszÄ
kwotÄ potrÄ
ci z naleĹźnoĹci wynikajÄ
cych z wystawianych przez WykonawcÄ faktur. 9. W przypadku przedĹuĹźajÄ
cego siÄ terminu wykonania przedmiotu zamĂłwienia Wykonawca zobowiÄ
zany jest przedĹuĹźyÄ zabezpieczenie naleĹźytego wykonania umowy o okres niezbÄdny dla prawidĹowego zakoĹczenia zadania. 10. ZamawiajÄ
cy moĹźe dochodziÄ zaspokojenia z zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy, jeĹźeli jakakolwiek kwota naleĹźna ZamawiajÄ
cemu od Wykonawcy w zwiÄ
zku z niewykonaniem lub nienaleĹźytym wykonaniem umowy nie zostanie zapĹacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez WykonawcÄ pisemnego wezwania do zapĹaty. 11. JeĹźeli Wykonawca nie dotrzyma terminĂłw okreĹlonych w ust. 7 i 9 i nie przedĹoĹźy ZamawiajÄ
cemu nowego zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy, ZamawiajÄ
cy bÄdzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypĹaty caĹej kwoty, na jakÄ
w dacie wystÄ
pienia z roszczeniem opiewaÄ bÄdzie dotychczasowe zabezpieczenie. § 12 1. ZamawiajÄ
cy lub podmioty przez niego upowaĹźnione, w tym w szczegĂłlnoĹci Inspektor nadzoru inwestorskiego, majÄ
prawo dokonywaÄ bieĹźÄ
cej kontroli robĂłt wykonywanych przez WykonawcÄ. ZamawiajÄ
cy doĹoĹźy staraĹ, by bieĹźÄ
ca kontrola robĂłt nie zakĹĂłcaĹa normalnego toku wykonywania robĂłt. Do chwili dokonania koĹcowego odbioru robĂłt ZamawiajÄ
cy ma prawo ĹźÄ
daÄ od Wykonawcy usuniÄcia wszelkich dostrzeĹźonych wad, niezaleĹźnie od wczeĹniej wykonanych testĂłw, kontroli lub dokonania zapĹaty faktury przejĹciowej obejmujÄ
cej dane elementy robĂłt. 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego bÄdzie uprawniony w szczegĂłlnoĹci do: 1) wydawania wiÄ
ĹźÄ
cych poleceĹ Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnieĹ, 2) reprezentowania ZamawiajÄ
cego na terenie budowy i wykonywanie bieĹźÄ
cej kontroli zgodnoĹci robĂłt z dokumentacjÄ
projektowÄ
, pozwoleniem na budowÄ / zgĹoszeniem o zamiarze wykonania robĂłt, obowiÄ
zujÄ
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 3) kontroli jakoĹci robĂłt, a szczegĂłlnie kontroli prawidĹowego stosowania materiaĹĂłw, 4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemĂłw technicznych i wyposaĹźenia, jak rĂłwnieĹź przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umowÄ
, 5) potwierdzania faktycznie wykonanych robĂłt i potwierdzania usuniÄcia wad, 6) wydawania kierownikowi budowy dziaĹajÄ
cemu w imieniu Wykonawcy poleceĹ potwierdzonych odnoĹnym wpisem do dziennika budowy, a dotyczÄ
cych: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunkĂłw, wykonania testĂłw lub badaĹ, w tym takĹźe tych, ktĂłre wymagajÄ
odkrycia robĂłt lub elementĂłw zakrytych bez uprzedniego odbioru, 7) wykonywania innych czynnoĹci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeĹźeĹ do dziennika budowy, 8) dokonywania kontroli materiaĹĂłw, w szczegĂłlnoĹci kontroli kolorystyki, rodzaju materiaĹĂłw wykoĹczeniowych, 9) odbioru robĂłt ulegajÄ
cych zakryciu lub zanikajÄ
cych, 10) wykonywania wszelkich innych obowiÄ
zkĂłw i uprawnieĹ wynikajÄ
cych z obowiÄ
zujÄ
cych przepisĂłw prawa, w szczegĂłlnoĹci z przepisĂłw prawa budowlanego. 3. Wszystkie elementy robĂłt, ktĂłre wykonaĹ Wykonawca, a ktĂłre nastÄpnie ulegajÄ
zakryciu lub zasĹoniÄciu przez inne elementy (roboty zanikajÄ
ce), zostanÄ
zgĹoszone przez WykonawcÄ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktĂłry skontroluje zgĹaszane roboty pod wzglÄdem jakoĹciowym i iloĹciowym, najpóźniej w ciÄ
gu trzech (3) dni roboczych od daty zgĹoszenia. PowyĹźsze zgĹoszenie Wykonawca jest zobowiÄ
zany dokonaÄ wpisem w dzienniku budowy. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgĹoszonych elementĂłw robĂłt i w wypadku braku zastrzeĹźeĹ, zezwoli na wykonywanie dalszych robĂłt. W wypadku zauwaĹźonych wad okreĹli zakres i termin usuniÄcia wad, a po ich usuniÄciu Wykonawca zgĹosi dany element robĂłt do ponownej kontroli. § 13 1. Strony oĹwiadczajÄ
, Ĺźe w toku realizacji inwestycji doĹoĹźÄ
wszelkich staraĹ, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak rĂłwnieĹź przez PodwykonawcĂłw czynnoĹci pozostawaĹy w zgodzie z obowiÄ
zujÄ
cymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeĹstwa i higieny pracy. 2. W celu realizacji zobowiÄ
zaĹ, o ktĂłrych mowa w ust. 1, strony ustalajÄ
, Ĺźe wszelkie czynnoĹci podejmowane w toku realizacji inwestycji bÄdÄ
podlegaĹy nadzorowi oraz kontroli Inspektora nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez WykonawcÄ. § 14 1. Wykonawca zobowiÄ
zuje siÄ zawrzeÄ umowÄ lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoĹci zwiÄ
zanej z realizacjÄ
umowy, oraz do terminowego opĹacania naleĹźnych skĹadek ubezpieczeniowych, w zakresie: 1) od ryzyk budowlanych z sumÄ
ubezpieczenia nie niĹźszÄ
niĹź cena ofertowa brutto; 2) od odpowiedzialnoĹci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytuĹu prowadzonej dziaĹalnoĹci gospodarczej, obejmujÄ
ce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Ĺmierci, uszkodzenia ciaĹa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wĹasnego lub osĂłb trzecich, a takĹźe szkody spowodowane bĹÄdami (szkoda rzeczowa), powstaĹe w zwiÄ
zku z wykonywaniem robĂłt budowlanych i innych prac objÄtych przedmiotem Umowy, na kwotÄ ubezpieczenia nie niĹźszÄ
niĹź 200.000,00 zĹ, 3) ubezpieczenia kadry, pracownikĂłw Wykonawcy oraz kaĹźdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takĹźe wszelkich innych osĂłb realizujÄ
cych w imieniu Wykonawcy, lub Podwykonawcy roboty budowlane. 2. Umowy ubezpieczenia, o ktĂłrych mowa w ust. 1 muszÄ
byÄ zawarte nie później niĹź do dnia poprzedzajÄ
cego dzieĹ, w ktĂłrym ma nastÄ
piÄ przekazanie terenu budowy, do podpisania protokoĹu odbioru koĹcowego robĂłt. 3. Koszt umowy lub umĂłw, o ktĂłrych mowa w ust. 1 w szczegĂłlnoĹci skĹadki ubezpieczeniowe, pokrywa w caĹoĹci Wykonawca. 4. Na wezwanie ZamawiajÄ
cego Wykonawca przedĹoĹźy dokumenty potwierdzajÄ
ce zawarcie umowy /umĂłw ubezpieczenia. 5. W razie wydĹuĹźenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiÄ
zuje siÄ do przedĹuĹźenia ubezpieczenia, informujÄ
c o tym ZamawiajÄ
cego. 6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkĂłw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody ZamawiajÄ
cego wyraĹźonej na piĹmie. (...) § 16 1. Wykonawca zgodnie z oĹwiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez podwykonawcĂłw, nastÄpujÄ
cy zakres przedmiotu zamĂłwienia: âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚ.. PozostaĹy zakres zamĂłwienia Wykonawca wykonana siĹami wĹasnymi. 2. Powierzenie podwykonawcom wykonania czÄĹci umowy nie zmienia treĹci zobowiÄ
zaĹ Wykonawcy wobec ZamawiajÄ
cego za wykonanie tych czÄĹci umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziaĹania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kaĹźdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byĹy one dziaĹaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 3. Umowa z PodwykonawcÄ
lub dalszym PodwykonawcÄ
powinna stanowiÄ w szczegĂłlnoĹci, iĹź: 1) termin zapĹaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moĹźe byÄ dĹuĹźszy niĹź 30 dni od dnia dorÄczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajÄ
cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usĹugi lub roboty budowlanej, 2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyĹÄ
cznie wykonanie, odpowiednio: robĂłt budowlanych, dostaw lub usĹug, ktĂłre ĹciĹle odpowiadajÄ
czÄĹci zamĂłwienia okreĹlonego umowÄ
zawartÄ
pomiÄdzy ZamawiajÄ
cym a WykonawcÄ
, 3) wypĹata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bÄdÄ
ce przedmiotem zamĂłwienia, ktĂłrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjÄty w umowie dla Wykonawcy, bÄdzie nastÄpowaÄ w czÄĹciach, na podstawie odbiorĂłw czÄĹciowych robĂłt wykonanych przez PodwykonawcÄ lub dalszego PodwykonawcÄ, 4) wykonanie przedmiotu zamĂłwienia o podwykonawstwo zostaje okreĹlone na co najmniej takim poziomie jakoĹci, jaki wynika z umowy zawartej pomiÄdzy ZamawiajÄ
cym a WykonawcÄ
i powinno odpowiadaÄ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreĹlonym w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 5) okres odpowiedzialnoĹci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu zamĂłwienia o podwykonawstwo, nie bÄdzie krĂłtszy od okresu odpowiedzialnoĹci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec ZamawiajÄ
cego, 6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sÄ
zobowiÄ
zani do przedstawiania ZamawiajÄ
cemu na jego ĹźÄ
danie dokumentĂłw, oĹwiadczeĹ i wyjaĹnieĹ dotyczÄ
cych realizacji umowy o podwykonawstwo, 7) przedmiotem zamĂłwienia sÄ
* / nie sÄ
* usĹugi, dostawy lub roboty budowlane, okreĹlone w zaĹÄ
czniku nr 11 i 14 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarĂłw i usĹug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) wraz ze wskazaniem ich wartoĹci bez kwoty podatku VAT. *niepotrzebne skreĹliÄ 4. Umowa o podwykonawstwo nie moĹźe zawieraÄ postanowieĹ: 1) uzaleĹźniajÄ
cych uzyskanie przez PodwykonawcÄ lub dalszego PodwykonawcÄ zapĹaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapĹaty przez ZamawiajÄ
cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapĹaty przez WykonawcÄ wynagrodzenia Podwykonawcy; 2) uzaleĹźniajÄ
cych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonawcÄ Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy Wykonawcy przez ZamawiajÄ
cego. 5. JeĹźeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamĂłwienia na roboty budowlane zamierza zawrzeÄ umowÄ o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
roboty budowlane okreĹlone w niniejszej umowie, jest zobowiÄ
zany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, nie później niĹź 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania robĂłt budowlanych, do przedĹoĹźenia ZamawiajÄ
cemu projektu tej umowy (a później, takĹźe zmian tej umowy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiÄ
zany doĹÄ
czyÄ zgodÄ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treĹci zgodnej z projektem umowy. 6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamĂłwienia na roboty budowlane jest zobowiÄ
zany przedkĹadaÄ ZamawiajÄ
cemu poĹwiadczonÄ
za zgodnoĹÄ z oryginaĹem kopiÄ zawartej umowy o podwykonawstwo (a później, takĹźe zmian tej umowy), ktĂłrej przedmiotem sÄ
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 7. ZamawiajÄ
cy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, moĹźe zgĹosiÄ pisemne zastrzeĹźenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
roboty budowlane lub projektu jej zmiany oraz zgĹosiÄ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
roboty budowlane, i do jej zmian, w szczegĂłlnoĹci w przypadku gdy: 1) postanowienia umowy nie okreĹlajÄ
Stron, pomiÄdzy ktĂłrymi umowa jest zawierana; 2) postanowienia umowy nie wskazujÄ
wartoĹci wynagrodzenia / maksymalnej wartoĹÄ umowy z tytuĹu wykonywania robĂłt; 3) postanowienia umowy uzaleĹźniajÄ
zapĹatÄ wynagrodzenia naleĹźnego podwykonawcy przez WykonawcÄ od otrzymania przez WykonawcÄ zapĹaty od ZamawiajÄ
cego za wykonany zakres robĂłt; 4) postanowienia umowy przewidujÄ
termin realizacji dĹuĹźszy niĹź ten okreĹlony w umowie z ZamawiajÄ
cym; 5) termin zapĹaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dĹuĹźszy niĹź 30 dni od dnia dorÄczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajÄ
cych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 8. NiezgĹoszenie przez ZamawiajÄ
cego w formie pisemnej zastrzeĹźeĹ do przedĹoĹźonego projektu umowy o podwykonawstwo/projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
roboty budowlane, w terminie okreĹlonym powyĹźej, jak rĂłwnieĹź niezgĹoszenie przez ZamawiajÄ
cego w tym terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedĹoĹźonej umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktĂłrej przedmiotem sÄ
roboty budowlane, uwaĹźa siÄ za akceptacjÄ odpowiednio projektu umowy, projektu zmiany umowy, umowy i zmiany umowy o podwykonawstwo. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamĂłwienia na roboty budowlane jest zobowiÄ
zany przedkĹadaÄ ZamawiajÄ
cemu poĹwiadczonÄ
za zgodnoĹÄ z oryginaĹem kopiÄ zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktĂłrej przedmiotem sÄ
dostawy lub usĹugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyĹÄ
czeniem: 1) umĂłw o podwykonawstwo o wartoĹci mniejszej niĹź 0,5% wartoĹci umowy w sprawie zamĂłwienia publicznego; 2) umĂłw o podwykonawstwo, ktĂłrych przedmiotem jest dostawa paliwa. 10. WyĹÄ
czenia, o ktĂłrych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie dotyczÄ
umĂłw o podwykonawstwo o wartoĹci wiÄkszej niĹź 50 000,00 zĹotych. 11. W przypadku, gdy w umowie, o ktĂłrej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zapĹaty wynagrodzenia jest dĹuĹźszy niĹź 30 dni od dnia dorÄczenia faktury lub rachunku potwierdzajÄ
cych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usĹugi, ZamawiajÄ
cy poinformuje o tym WykonawcÄ i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystÄ
pienia o zapĹatÄ kary umownej. 12. Zasady okreĹlone w niniejszym paragrafie majÄ
odpowiednie zastosowanie takĹźe do umĂłw zawieranych przez podwykonawcĂłw z dalszymi podwykonawcami. 13. ZamawiajÄ
cy ĹźÄ
da, aby przed przystÄ
pieniem do wykonania zamĂłwienia Wykonawca, o ile sÄ
juĹź znane, podaĹ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcĂłw i osĂłb do kontaktu z nimi, zaangaĹźowanych w realizacjÄ robĂłt budowlanych. Wykonawca jest zobowiÄ
zany zawiadamiaÄ ZamawiajÄ
cego o wszelkich zmianach danych, o ktĂłrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamĂłwienia, a takĹźe przekazywaÄ informacje na temat nowych podwykonawcĂłw, ktĂłrym w późniejszym okresie zamierza powierzyÄ realizacjÄ robĂłt. § 17 1. W przypadku rozbieĹźnoĹci pomiÄdzy Stronami, kaĹźda Strona moĹźe ĹźÄ
daÄ podpisania przez drugÄ
StronÄ protokoĹu rozbieĹźnoĹci. 2. W przypadku kwestii projektowych wszelkie spory mogÄ
byÄ rozstrzygane pomiÄdzy ZamawiajÄ
cym, Projektantem i WykonawcÄ
. Wykonawca lub ZamawiajÄ
cy moĹźe zwrĂłciÄ siÄ do eksperta w celu wyjaĹnienia sporĂłw lub rozwiÄ
zania wszelkich problemĂłw dotyczÄ
cych danego sporu. Wynagrodzenie przysĹugujÄ
ce ekspertowi z tego tytuĹu ponosi Strona zwracajÄ
ca siÄ do eksperta. 3. Strony doĹoĹźÄ
staraĹ, by wszelkie wÄ
tpliwoĹci i spory wynikajÄ
ce z niniejszej umowy byĹy rozstrzygane w sposĂłb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 4. Wszelkie spory wynikĹe z niniejszej umowy, ktĂłre nie zostaĹy rozstrzygniÄte w sposĂłb polubowny w ciÄ
gu 14 dni kalendarzowych od wystÄ
pienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim ĹźÄ
daniem, rozstrzygane bÄdÄ
przez SÄ
d Powszechny wĹaĹciwy miejscowo dla siedziby ZamawiajÄ
cego. § 18 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniÄtych treĹciÄ
umowy majÄ
zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamĂłwieĹ publicznych, Kodeksu cywilnego. § 19 UmowÄ sporzÄ
dzono w 3 jednobrzmiÄ
cych egzemplarzach â 2 egzemplarze dla ZamawiajÄ
cego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJÄCY: WYKONAWCA:
IV.5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje siÄ istotne zmiany postanowieĹ zawartej umowy w stosunku do treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru wykonawcy: tak
NaleĹźy wskazaÄ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. ZamawiajÄ
cy dopuszcza niĹźej wymienione zmiany postanowieĹ zawartej umowy w stosunku do treĹci oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy, w nastÄpujÄ
cych przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji zamĂłwienia bÄdzie moĹźliwa w przypadku: a) dziaĹaĹ organĂłw administracji i innych podmiotĂłw o kompetencjach zbliĹźonych do organĂłw administracji, w szczegĂłlnoĹci eksploatatorĂłw infrastruktury oraz wĹaĹcicieli gruntĂłw pod inwestycjÄ, w tym: ď przekroczenie zakreĹlonych przez prawo lub regulaminy, a jeĹli takich regulacji nie ma â typowych w danych okolicznoĹciach, terminĂłw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleĹ, uzgodnieĹ itp., ď odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleĹ, uzgodnieĹ z przyczyn niezawinionych przez WykonawcÄ, w tym odmowy udostÄpnienia przez wĹaĹcicieli nieruchomoĹci do celĂłw realizacji inwestycji, przesuniÄcie terminu wykonania umowy nastÄ
pi o czas niezbÄdny na ustanie ww. czynnikĂłw. b) zmiany przepisĂłw powodujÄ
cych koniecznoĹÄ uzyskania dokumentĂłw, ktĂłre te przepisy narzucajÄ
- w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydĹuĹźony o czas niezbÄdny do uzyskania tych dokumentĂłw, c) dziaĹania siĹy wyĹźszej, uniemoĹźliwiajÄ
cego wykonanie robĂłt w okreĹlonym pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydĹuĹźony o czas dziaĹania siĹy wyĹźszej oraz potrzebny do usuniÄcia skutkĂłw tego dziaĹania, przez siĹÄ wyĹźszÄ
Strony rozumiejÄ
wyjÄ
tkowe wydarzenia i okolicznoĹci, nieprzewidziane i nagĹe, w szczegĂłlnoĹci - zaburzenia Ĺźycia spoĹecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, - klÄski ĹźywioĹowe np.: huragany, powodzie, poĹźary, aktywnoĹÄ wulkaniczna, katastrofy, d) zaistnienia niesprzyjajÄ
cych warunkĂłw atmosferycznych, uniemoĹźliwiajÄ
cych wykonanie prac budowlanych lub speĹnienie wymogĂłw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydĹuĹźony o czas trwania niesprzyjajÄ
cych warunkĂłw atmosferycznych, e) wystÄ
pienia robĂłt dodatkowych stanowiÄ
cych zamĂłwienie dodatkowe, ktĂłrych wykonanie staĹo siÄ konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemoĹźliwych do przewidzenia na etapie projektu budowlanego, jeĹźeli ich wykonanie jest niezbÄdne do realizacji i zakoĹczenia zamĂłwienia podstawowego â w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydĹuĹźony o czas niezbÄdny do wykonania zamĂłwienia dodatkowego, f) zaistnienia okolicznoĹci leĹźÄ
cych po stronie ZamawiajÄ
cego, w szczegĂłlnoĹci: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez ZamawiajÄ
cego, wstrzymanie robĂłt przez ZamawiajÄ
cego, zdolnoĹci pĹatnicze, warunki organizacyjne, okolicznoĹci, ktĂłre nie byĹy moĹźliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydĹuĹźony o czas, na ktĂłry w/w okolicznoĹci wstrzymaĹy realizacjÄ umowy, g) wystÄ
pienia kolizji z planowanymi lub rĂłwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie wydĹuĹźony o czas niezbÄdny do unikniÄcia lub usuniÄcia kolizji. 2) Zmiana sposobu speĹnienia Ĺwiadczenia (roboty, rozwiÄ
zania zamienne) bÄdzie moĹźliwa w przypadku: a) koniecznoĹci zrealizowania przedmiotu zamĂłwienia przy zastosowaniu innych rozwiÄ
zaĹ technicznych/technologicznych lub materiaĹowych niĹź wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiÄ
zaĹ powodowaĹo niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji sposĂłb speĹnienia Ĺwiadczenia nastÄ
pi w oparciu o konieczne rozwiÄ
zania techniczne/technologiczne i materiaĹowe, b) koniecznoĹci zmiany materiaĹĂłw budowlanych, sprzÄtu, urzÄ
dzeĹ, rozwiÄ
zaĹ technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiaĹĂłw budowlanych sprzÄtu, urzÄ
dzeĹ, rozwiÄ
zaĹ technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie siÄ niemoĹźliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastÄ
pienia innymi bÄ
dĹş zastosowanie rozwiÄ
zaĹ lub materiaĹĂłw zamiennych podyktowane bÄdzie wzglÄdami uĹźytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiÄkszeniem bezpieczeĹstwa na budowie, obniĹźeniem kosztu ponoszonego przez ZamawiajÄ
cego na eksploatacjÄ i konserwacjÄ wykonanego przedmiotu umowy, postÄpem technologicznym lub zmianÄ
obowiÄ
zujÄ
cych przepisĂłw; powyĹźsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaĹy, urzÄ
dzenia i sprzÄt, posiadajÄ
ce co najmniej takie parametry jakoĹciowe i cechy uĹźytkowe, jak te, ktĂłre stanowiĹy podstawÄ wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub Ĺźe w trakcie realizacji zamĂłwienia zastosowane zostanÄ
lepszej jakoĹci materiaĹy budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiÄkszania ceny, c) zmian legislacyjnych przepisĂłw aktĂłw prawnych normujÄ
cych wykonanie przedmiotu zamĂłwienia w szczegĂłlnoĹci prawa budowlanego, w takim przypadku sposĂłb speĹnienia Ĺwiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiÄ
zujÄ
cymi przepisami w tym zakresie. 3) Zmiana wartoĹci umowy brutto bÄdzie moĹźliwa w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamĂłwienia w sytuacji, gdy wykonanie danych robĂłt bÄdzie zbÄdne do prawidĹowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiÄ
zujÄ
cymi na dzieĹ odbioru robĂłt przepisami, wykonania przedmiotu umowy. W zwiÄ
zku z przyjÄtÄ
formÄ
wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaĹtowe) kosztorys ofertowy, o ktĂłrym mowa w § 1 ust. 4 jest jedynie dokumentem, ktĂłry bÄdzie wykorzystywany do obliczenia naleĹźnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstÄ
pienia od wykonania czÄĹci przedmiotu umowy. Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi zaĹÄ
cznik do niniejszej umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposĂłb obliczenia kwoty, ktĂłra bÄdzie potrÄ
cona Wykonawcy bÄdzie nastÄpujÄ
cy: a) w przypadku odstÄ
pienia od czÄĹci robĂłt obliczenie ich wartoĹci nastÄ
pi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez WykonawcÄ, a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i ZamawiajÄ
cego. Kosztorysy te opracowane bÄdÄ
w oparciu o nastÄpujÄ
ce zaĹoĹźenia: ď ceny jednostkowe robĂłt, parametry cenotwĂłrcze zostanÄ
przyjÄte z kosztorysĂłw ofertowych Wykonawcy a iloĹci wykonanych robĂłt zgodnie z dokonanymi obmiarami; ď w przypadku, gdy niezbÄdnych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny wĹasnej wedĹug cen Ĺrednich SEKOCENBUD na kwartaĹ obowiÄ
zujÄ
cy w dniu podpisania niniejszej umowy. b) jeĹźeli kalkulacja przedĹoĹźona przez WykonawcÄ do zatwierdzenia bÄdzie wykonana niezgodnie z zasadami okreĹlonymi w lit. a), Inspektor nadzoru wprowadzi korektÄ kalkulacji. 2. ZamawiajÄ
cy dopuszcza, za uprzedniÄ
zgodÄ
ZamawiajÄ
cego wyraĹźonÄ
na piĹmie zmianÄ umowy w zakresie podwykonawstwa polegajÄ
cÄ
na: 1) powierzeniu podwykonawcom innej czÄĹci zamĂłwienia niĹź wskazane w ofercie Wykonawcy; 2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robĂłt; 3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy; 4) wykonaniu przez WykonawcÄ czÄĹci zamĂłwienia, ktĂłra wczeĹniej byĹa wskazana w ofercie Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy. 3. W celu dokonania zmiany zapisĂłw umowy wnioskowanych przez StronÄ, zobowiÄ
zana jest ona pisemnie wystÄ
piÄ z propozycjÄ
zmiany warunkĂłw umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszÄ
byÄ korzystne lub neutralne dla ZamawiajÄ
cego. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajÄ
dla swej waĹźnoĹci formy pisemnej pod rygorem niewaĹźnoĹci i bÄdÄ
wprowadzane do niej na podstawie aneksĂłw opatrzonych datÄ
oraz kolejnymi numerami. 5. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaĹźnoĹci zmiana postanowieĹ umowy oraz wprowadzenie nowych postanowieĹ do umowy, ktĂłre bÄdÄ
niekorzystne dla ZamawiajÄ
cego, jeĹźeli przy ich uwzglÄdnieniu naleĹźaĹoby zmieniÄ treĹÄ oferty, na podstawie ktĂłrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ĺźe koniecznoĹÄ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoĹci, ktĂłrych nie moĹźna byĹo przewidzieÄ w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) SposĂłb udostÄpniania informacji o charakterze poufnym (jeĹźeli dotyczy): Ĺrodki sĹuĹźÄ
ce ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin skĹadania ofert lub wnioskĂłw o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu: Data: , godzina: ,
SkrĂłcenie terminu skĹadania wnioskĂłw, ze wzglÄdu na pilnÄ
potrzebÄ udzielenia zamĂłwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogĹoszeniem):
nie
WskazaÄ powody:
JÄzyk lub jÄzyki, w jakich mogÄ
byÄ sporzÄ
dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu
> PL
IV.6.3) Termin zwiÄ
zania ofertÄ
: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skĹadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, w przypadku nieprzyznania ĹrodkĂłw pochodzÄ
cych z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ
cych zwrotowi ĹrodkĂłw z pomocy udzielonej przez paĹstwa czĹonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktĂłre miaĹy byÄ przeznaczone na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia: nie
IV.6.5) Przewiduje siÄ uniewaĹźnienie postÄpowania o udzielenie zamĂłwienia, jeĹźeli Ĺrodki sĹuĹźÄ
ce sfinansowaniu zamĂłwieĹ na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktĂłre zamawiajÄ
cy zamierzaĹ przeznaczyÄ na sfinansowanie caĹoĹci lub czÄĹci zamĂłwienia, nie zostaĹy mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:Wniosek naleĹźy umieĹciÄ w zamkniÄtym opakowaniu, uniemoĹźliwiajÄ
cym odczytanie zawartoĹci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byÄ oznaczone nazwÄ
(firmÄ
) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria UrzÄdu Miasta ZduĹska Wola, ul. ZĹotnickiego 12, 98-220 ZduĹska Wola oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziaĹu w licytacji elektronicznej - Przebudowa ulicy Niemcewicza. Znak sprawy RI.271.14.2017.JU. Nie jest dopuszczalne wniesienia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek naleĹźy zĹoĹźyÄ zgodnie ze wzorem stanowiÄ
cym zaĹÄ
cznik nr 1 do ogĹoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu oraz oĹwiadczenia majÄ
byÄ w caĹoĹci sporzÄ
dzone w jÄzyku polskim oraz podpisane przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, ktĂłra jest wymieniona w aktualnym odpisie z wĹaĹciwego rejestru lub dziaĹajÄ
ca z upowaĹźnienia udzielanego przez takÄ
osobÄ. W przypadku podpisywania wniosku przez osobÄ niewymienionÄ
w aktualnym odpisie z wĹaĹciwego rejestru niezbÄdne jest doĹÄ
czenie do wniosku peĹnomocnictwa dla osoby dziaĹajÄ
cej w imieniu wykonawcy. ZaĹÄ
cznikami do OgĹoszenia sÄ
: 1) ZaĹÄ
cznik nr 1 â Wniosek o dopuszczenie do udziaĹu w postÄpowaniu, 2)ZaĹÄ
cznik nr 2 â OĹwiadczenie o speĹnianiu warunkĂłw udziaĹu w postÄpowaniu, 3)ZaĹÄ
cznik nr 3 â OĹwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 4)ZaĹÄ
cznik nr 4 â WzĂłr umowy, 5)ZaĹÄ
cznik nr 5 â Dokumentacja projektowa. ZaĹÄ
czniki zamieszczone sÄ
na stronie internetowej ZamawiajÄ
cego pod adresem: http://www.zdunskawola.pl/ Uprawnieni do porozumiewania siÄ z wykonawcami: Marcin Alberczak - m.alberczak@zdunskawola.pl; tel.: 43 8250229 Tomasz Witaszczyk - t.witaszczyk@zdunskawola.pl